团购房指标转让合同完整版.docx
- 文档编号:24771397
- 上传时间:2023-06-01
- 格式:DOCX
- 页数:43
- 大小:36.01KB
团购房指标转让合同完整版.docx
《团购房指标转让合同完整版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《团购房指标转让合同完整版.docx(43页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
团购房指标转让合同完整版
团购房指标转让合同
团购房指标转让合同
卖方:
(以下简称甲方)身份证号码:
买方:
(以下简称甲方)身份证号码:
见证方:
身份证号码:
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就转让团购房指标,达成如下协议:
第一条甲方转让团购房指标座落位置及面积:
甲方同意将其所得××县国土资源局团购房指标一套转让给乙方,所购房屋位于××县××路的“东城小苑”住宅小区,面积约为155平方米(具体面积以测绘部门测量面积为准)。
第二条转让价格及其他费用:
1、甲、乙双方协商一致,乙方支付给甲方转让团购房指标转让费人民币陆万元整(小写60000.00元);
2、乙方根据团购房工程进度和要求全额支付购房款,其中甲方之前已支付给开发商的购房定金陆万元整(小写60000.00元)由乙方支付给甲方;
3、乙方承担团购房的所有费用和一切风险;
4、乙方有权取得团购房的使用权和所有权;
5、甲方必须将与团购房相关的合同、收据、发票等资料原件及时交给乙方,并协助乙方办理团购房更名手续。
办理团购房更名手续如需交纳费用则由甲、乙方各承担一半。
第三条付款方式:
1、双方签订本合同后,乙方即向甲方支付转让费人民币陆万元整(小写:
60000.00元);
2、双方签订本合同后,甲方之前已支付给开发商的购房定金陆万元整(小写60000.00元)由乙方支付给甲方。
第四条违约责任:
1、如甲方未协助乙方办理团购房更名手续,导致本次房地产交易无法继续进行的,由甲方退还乙方所支付的购房款及转让费,并向乙方支付违约金人民币壹万元整(小写:
10000.00);
2、如乙方未按合同约定交纳相关的一切费用及办理团购房更名手续,导致本次房地产交易无法继续进行的,甲方有权取消交易,由甲方退还乙方所支付的购房款及转让费,乙方向甲方支付违约金人民币壹万元整(小写:
10000.00);
3、如出现因国家、政府、单位政策、开发商等原因,导致办理团购房更名手续失败,则由双方协商后,取消本次房地产交易,由甲方退还乙方所支付的购房款及转让费。
第五条本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。
协商不成的,甲、乙双方可依法向房屋所在地人民法院起诉。
第七条本合同自甲乙双方签字之日起生效。
第八条本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,见证方存一份。
甲方(签章):
乙方(签章):
住址(工作单位)住址(工作单位):
年月日年月日
见证方:
年月日
房屋购买资格转让协议书
本协议双方当事人:
转让方(甲方):
身份证号:
受让方(乙方):
身份证号:
甲方某某年在某某单位拥有团购房指标一套,自愿将该指标有偿转让给乙方,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方房屋购买指标转让给乙方一事,达成让协议如下:
第一条甲方转让团购房指标坐落位置及面积:
甲方自愿将位于某某地点(具体详细位置和面积以开发商提供的最终数据为准)购买指标有偿转让给乙方。
第二条转让价格和付款方式
甲乙双方协商一致,乙方应缴首笔购房款时,由乙方一次性付给甲方转让团购房指标转让费人民币×××元(小写:
0000.00元),甲方应向乙方出具收条。
第三条双方权利与义务
1.本协议生效后,乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋的团购资格。
乙方应按照开发商要求的时间和数额及时缴纳购房款,否则相关不利后果由乙方承担,甲方不承担任何责任。
2.甲方必须将与团购房有关的合同、收据、发票等资料原件及时交给乙方,并协助乙方办理购房合同更名手续,如因甲方原因,导致乙方无法进行此次团购的,由甲方双倍返还乙方所支付的购房款、转让费及可期待利益的损失。
3.甲方应保证本协议内容已取得直系亲属的同意,并保证本协议签订后,不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购指标转让给第三方,也不得以任何理由和方式赎回该房的认购资格,否则甲方须双倍返还乙方的购房款、转让费及可期待利益的损失。
4.团购房名义虽写甲方姓名,实际上产权归乙方所有,乙方有权取得团购房的使用权和所有权。
甲方在房屋购买过程及手续办理中应无条件配合乙方,确保乙方可以以乙方名义与开发商签订正式《商
第1页共2页品房买卖合同》并备案。
5.小区车位、储藏室如需购买,则由乙方缴纳费用,归乙方所有,不再交任何费用给甲方。
6.如因出现国家、政府、单位政策、开发商等原因,导致此次团购落空或房屋最终无法交付给乙方所有的,甲方不承担违约责任,但需在十五日内将团购房指标转让款退还给乙方。
若因开发商违约,导致乙方权利受损的,甲方应配合乙方向开发商主张权利。
第四条自乙方与开发商签订正式《商品房买卖合同》之日起,此协议自动终止。
第五条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字确认即生效。
甲方签字:
乙方签字:
联系方式:
联系方式:
年
月
日
年
月
日
第2页共2页
购房指标转让协议书
甲方(卖方):
身份证号:
电话:
住址:
乙方(买方):
身份证号:
电话:
住址:
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就购房指标转让事宜,签定本协议,协议内容如下:
一、房屋性质:
本房屋是由江西省政府办公厅的名义兴建的集资房,甲方是江西省八一保育院的工作人员,现有一个购买一套住房的购房指标。
二、转让金额及支付方式:
因该房屋尚在筹建阶段,甲方同意将该房屋(包括所附带的车位、车库等附属设施)购房指标转让给乙方,购房指标转让价格为人民币:
陆万元整(¥:
60000元),乙方在签订本协议后一个周(2011年10月2日至2011年10月9日止)内须一次性向甲方付清该购房指标转让款。
三、甲方的权利和义务:
1、在签订本协议后,应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方及时了解和掌握。
甲方有义务协助乙方及时按江西省八一保育院的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续。
2、在签订本协议后,甲方应当全力配合乙方办理该房产过户的一切相关手续,除了乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,甲方不得再要求乙方支付其它的费用。
3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费、购房款及其它已支付款项。
4、甲方将购房指标转让给乙方后,不得将该购房指标再行转让他人。
1
5、当房屋建成并交房时,甲方应及时将房屋钥匙交给乙方,不得反悔。
四、乙方的权利和义务:
1、在签订本协议后,乙方应当按约定时间向甲方支付购房指标转让费,及时按江西省八一保育院的要求支付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用。
2、在该房屋未办理产权过户之前,乙方不得将该房屋转让他人,否则视为违约,将按违约条款支付违约金。
3、乙方已承诺不得涉及以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款。
4、本协议签订后,甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策(包括但不限于:
房屋面积的赠送和增加,房屋相关税费的减免)均由乙方享受,甲方不得借此要求乙方再行补偿。
5、本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力承诺在双方还未完成对该房屋的产权交割之前不会中途退出该协议,如乙方中途退出该协议将视为违约。
五、违约责任:
1、本协议签订后,甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房、过户等手续或又将购房指标再行转让他人,导致乙方未能购买该房屋的,视甲方违约,甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失并赔偿双倍购房指标转让费。
乙方违约或终止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费,但应返还乙方已支付的购房款。
2、在房屋选房、更名、过户等过程中,由于乙方不能按时交清房款及手续费等,造成房屋不能顺利选购、更名、过户,甲方不承担责任,且不退还购房指标转让费。
3、在乙方最终取得房屋所有权之前,乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途,否则乙方以违约论处。
4、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行,本协议自动失效,也不视为双方违约。
按本条解除协议时,甲方应退还给乙方已付全部款项(包括已付购房指标转
2
让费,购房款)。
5、开发商向甲方交付房屋当日,甲方即告知乙方,并及时同乙方办理房屋交割手续。
甲方向乙方交割房屋后,所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。
6、双方不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房权转让协议内容,本协议也不对开发商公开
7、由于目前该房屋所属小区具体房价不明确,甲、乙双方均达成合意,双方均不得以日后价格波动为由要求对方重新确定购房指标转让费价格。
8、届时该套房屋的实际价格,以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。
9、本协议签订时,已经过双方配偶及子女同意。
六、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决,另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。
协商不成的,依法向该房屋所在辖区人民法院提起诉讼。
七、本协议共三页,壹式两份,甲乙双方各执壹份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:
乙方签字:
甲方见证人签字:
乙方见证人签字:
甲方住址:
乙方住址:
签署日期:
2011年10月2日签署日期:
2011年10月2日
3
购房指标权益转让协议书
甲方(卖方):
身份证号:
电话:
住址:
乙方(买方):
身份证号:
电话:
住址:
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就清华阳光二期3批次购房指标权益转让事宜,签定本协议,协议内容如下:
一、转让标的及金额:
1、双方约定:
房价工龄(一十二年)优惠24%,甲方负责出具相关证明,在认购期限内配合并亲自以指标人身份订立购房合同,乙方一次性支付全部购房款,乙方保管从房产公司取得的所有购房凭证及资料,并从本协议中确认享有此套住房的全部权益。
乙方在2010年___月__日以支付甲方人民币20000(两万元整)作为本次购房指标转让的金额。
2、甲方配合乙方取得该房屋的房地产权证。
3、双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由_______承担。
三、双方的权利和义务:
1、甲方保证该房屋无任何其他权利限制,甲方不能对该房屋的进行经济交易,甲方愿承担由此产生的一切责任。
2、甲方应在购房期限之前办好购房手续,协助领取房地产权证并。
乙方在支付房款后,享有此套住房的全部权益,可以对房屋进行相关经济交易,甲方配合乙方进行以后的产权转让(出具全权授权书及身份证复印件)。
6年之内,乙方应将房屋产权人变更完成,房屋相关转上费用全部由乙方负责承担。
3、甲方该房屋有关资料全部交付给乙方。
4、乙方负责支付该房屋的购房款、维修基金、税金及水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;
5、双方对指标购房情况不能对开发商公开,本协议也不对开发商公开。
三、若甲、乙双方办理该房屋的指标权益转让手续期间,任何一方单方面终止本协议,同时双方应按照本协议指定的总房款的20%向对方支付违约金;甲方终止本协议,应返还乙方支付的所有房款;双方可以凭些协议向法院起诉。
四、甲、乙双方约定,如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的购房事宜。
乙方无过失,则甲方退回乙方本协议金额20000元,乙方定金及其它已支付款项权利归乙方。
如乙方过失导致此后果,则甲方不退回乙方本协议金额20000元。
五、其它约定:
九、本协议一式_______份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(签字):
乙方(签字):
时间:
时间:
购房指标转让协议书
甲方:
身份证号码:
电话:
乙方:
身份证号码:
甲、乙双方本着平等、自愿的原则,经协商一致,就邵阳群星电源有限责任公司购房指标转让事宜,签定本协议,协议内容如下:
1、转让金额及支付方式,因该房屋尚在筹建阶段,甲方同意将房屋购房指标转让给乙方,购房指标转让价格为人民币壹万元整(¥10000.00元),乙方在签订本协议后须一次性向甲方付清该购房指标转让款。
2、乙方根据工程进度和要求支付建房款,并承担建房款的所有费用。
3、集资房的所有权利(包括所有权、使用权)归乙方所有。
4、乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款。
本协议书一式二份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。
甲方:
乙方:
年月日
回购房指标转让协议甲方:
乙方:
根据有关政策甲方位于静兰村马鹿屯集体土地上已经拆迁的住宅房屋可以按照已经拆迁的有证面积回购“静兰独秀苑”安置房,就回购房屋指标转让一......
购房指标转让协议书甲方(卖方):
身份证号:
电话:
住址:
乙方(买方):
身份证号:
电话:
住址:
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就宜春经济管委会团购房(B户型)的购房权(该权属面积约120.0......
购房指标转让协议书甲方(卖方):
身份证号:
电话:
住址:
乙方(买方):
身份证号:
电话:
住址:
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就交警支队团购房(该房屋权属面积约120-130平米)......
购房指标转让协议书甲方(卖方):
身份证号:
电话:
住址:
乙方(买方):
身份证号:
电话:
住址:
甲、乙双方及配偶本着平等、自愿的原则,经协商一致,就所购房权转让事宜,签定本协议,协议内容如下:
一、房屋......
单位团购房屋指标转让合同甲方(出售方):
身份证号码:
乙方(购买方):
身份证号码:
甲、乙双方在平等自愿、互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲方自愿将......
购房指标权益转让协议书甲方(卖方):
身份证号:
电话:
住址:
乙方(买方):
身份证号:
电话:
住址:
丙方(证明人):
身份证号:
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就位于的购房指标权益转......
团购房资格转让协议甲方(卖方):
工作单位:
电话:
身份证号:
乙方(买方):
电话:
身份证号码:
鉴于:
1、甲方在其单位拥有团购房名额一个,并自愿将该资格有偿转让给乙方;2、乙方愿意购买甲方的......
单位内部购房指标转让暨代购房屋合同转让方(以下简称甲方):
;身份证号:
转让方(甲方)配偶:
;身份证号:
受让方(以下简称乙方):
;身份证号:
受让方(乙方)配偶:
;身份证号:
经纪方(以下简称丙方):
;身份证号(或......
房屋转让合同
【精华】房屋转让合同4篇
本协议双方当事人:
_______________
转让方(以下简称甲方):
_______________
住址:
_______________
身份证号:
_______________
受让方(以下简称乙方):
_______________
住址:
_______________
身份证号:
_______________
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第一条转让房屋的基本情况
转让房屋(以下简称该房屋)位于_______市_______区_______路_______号_______单元_______层_______室,房屋结构为_______,建筑面积_______平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施),实际使用面积_______平方米。
第二条转让价格
双方商定该房屋转让价格为(人民币)_______元整,大写(人民币)_____________________。
第三条付款方式
双方一致同意购房款由乙方分期支付。
在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款_______元(大写_______);剩余房款_______元(大写_______)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后,在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。
甲方在收款时应向乙方出具收据。
第四条房屋交付
甲方应于本合同生效之日起_______日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条房屋过户
房屋交付乙方后,甲方应当在_______时间内办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条甲方的承诺保证
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。
第七条违约责任。
甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,每逾期一日,甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款_______%的违约金。
乙方违反本合同约定,未能在约定时间内支付约定的购房款,每逾期一日,甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金,逾期超过三个月时,甲方有权单方解除本合同,乙方应承担全部购房款_______%的违约金。
第八条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
第九条本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。
协商不成时,甲、乙双方同意由贵港仲裁委员会仲裁。
第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方:
______________乙方:
______________
___年___月___日___年___月___日
签约地点:
______________
甲方(转让方):
乙方(受让方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就房屋转让事宜达成如下协议:
一、甲方将其位于房产使用权有偿转让给乙方,转让方式为出兑。
二、房屋现状:
面积平方米,水电暖设备齐全。
三、转让时间:
双方同意于年月日由甲方将上述商铺正式转让交付给乙方。
四、转让价格:
该房产双方议定总价款为元(大写)。
五、付款方式:
自合同签订之日起一次性付清。
六、本协议未详尽事宜,由甲、乙双方另行协商,并可签订补充协议,()补充协议与本协议具同等效力。
七、本协议一式两份,效力等同,甲、乙双方各执一份,
甲方:
乙方:
年月日
甲方_________县_________农村信用合作社
住所地:
_________县_________镇_________村
法定代表人_________
乙方_________
为加大抵债资产处置变现力度,甲乙双方就抵债房屋转让事宜,经过充分协商,达成如下协议:
一、根据_____人民法院_____执字_____第_____号民事裁定书,甲方依法取得原属所有的位于_________县_________的房屋一处,共_____层,每层_____间,共计_____间。
二、为尽快处置变现抵债资产,甲方将上述抵债房屋转让给乙方。
三、转让财产的范围,以_____人民法院_____执字_____第_____号民事裁定书所列财产为准。
四、转让价格为人民币_____元(大写_____元整)。
五、转让价款,乙方在_____年_____月_____日前,以现金形式支付给甲方;甲方收到转让价款后,向乙方出具收款收据。
六、甲方在收到乙方缴纳价款后5日内,将转让房屋交付乙方使用。
七、甲方交付转让房屋时,应同时向乙方交付_____人民法院_____执字()第_____号民事裁定书和甲方获得的抵债房屋的产权登记证件及附属资料。
八、转让房屋由乙方负责办理过户手续,所支出的税款、行政事业收费和服务性收费,均由乙方承担。
九、乙方办理转让房屋过户手续时,甲方应当积极协助,提供便利。
十、因抵债房屋产权发生纠纷致使乙方无法办理过户手续的,由甲方负责处理并承担相应法律责任。
十一、乙方超过约定期限支付价款的,应按照未支付价款金额的20%向甲方支付违约金。
十二、甲方超过约定期限向乙方交付房屋的,应按照收取价款金额的20%向甲方支付违约金。
十三、本合同未尽事宜,由双方协商予以补充,补充协议作为本合同的组成部分。
十四、本协议履行期间,任何一方未经对方书面同意,不得擅自变更或者解除本协议。
十五、如因本协议履行发生纠纷,由甲乙双方协商予以解决,协商不成或者不愿协商的,任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
十六、本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
十七、本合同一式三份,甲乙双方各持一份,报甲方主管部门_____县农村信用联社备案一份,各份具有同等法律效力。
附:
1、_____人民法院_____执字()第_____号民事裁定书
2、转让房屋产权登记证书及附属资料
甲方_____县_____农村信用合作社(盖章)_____
法定代表人(签章)_____
乙方(签章)_____
_____年_____月_____日
卖方:
____________(以下简称甲方)
买方:
____________(以下简称乙方)
见证方:
(以下简称丙方)
甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款:
第一条甲方对产权的`声明
甲方根据国家规定,已依法取得XX市_________区(县)的房屋所有权证书,所有权证书_____字第____________号。
甲方为该房屋的现状负全责。
该房屋的结构为____________________,建筑面积为_________平方米。
第二条甲方对买卖权的声明
甲方保证该房屋是符合国家及XX市房屋上市的有关规定及政策法规,甲方有权将该房屋上市交易。
由于违反国家及XX市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。
第三条乙方对购买权的声明
乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下,就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议,并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。
第四条房屋售价
双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币____________元,价款合计为人民币____________元。
(大写____佰____拾____万____仟____佰____拾元整)
第五条付款方式
(一)无须银行贷款
1、乙方应在签订《XX市房屋买卖合同》时,支付相当于总房款的10%的定金。
2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内,支付剩余90%房款。
(二)银行贷款
1、乙方应在签订《XX市房屋买卖合同》时,支付相当于总房款的10%的定金。
2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内,支付首期房款。
3、银行贷款部分房款按银行规定由银行直接支付。
第六条违约责任
1.甲、乙双方合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的已付款(不计利息)返还乙方,但购房定金归甲方所有。
甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
2.乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。
每逾期一天,乙方应支付甲方所应付房款的0.4‰作为滞纳金,逾期超过15天,即视乙方违约,定金不予返还。
3.甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空,每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滞纳金,逾期超过15天,即视甲方违约,乙方可要求法院强制执行。
第七条房屋交付甲乙双方就房屋交付达成以下细目:
1)没有房屋欠帐,如电话费、电费、物业管理费、取暖费等;
2)没有固定不可移动装修物品的破坏;
3)房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏;
4)其它:
____________。
第九条有关争议本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。
本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分,具有同行法律效力。
当本合同在履
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 购房 指标 转让 合同 完整版