湖南省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题II卷附解析.docx
- 文档编号:24764135
- 上传时间:2023-06-01
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:31.29KB
湖南省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题II卷附解析.docx
《湖南省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题II卷附解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题II卷附解析.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
湖南省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题II卷附解析
湖南省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题(II卷)附解析
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于招标违法行为记录公告的说法,正确的是( )。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定,所认定的限制期限长于6个月,公告期限为6个月
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公告平台上予以声明
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可以向公告部门提出书面更正申请,公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
2、根据《民用建筑节能规定》,在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是()。
A.在规划、设计、建造和使用过程中,采用新型墙体材料
B.执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备的运行管理
C.合理设计建筑围护结构的热工性能,提高采暖、制冷、给水排水和通道系统的运行效率
D.采用新型能源取代传统的燃料
3、依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处()万元的罚款。
A.1~5B.1~10
C.3~5D.5~10
4、我国招标投标法规定,开标时间应为()。
A.提交投标文件截止时间B.提交投标文件截止时间的次日
C.提交投标文件截止时间的7日后D.其他约定时间
5、由于特殊原因,建设工程需要停止施工()个月以上的,建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。
A.1
B.2
C.3
D.6
6、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是( )。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
7、在承揽合同中,承揽人应承担违约责任的情形是( )。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理,立即停止工作并通知定作人,因等待答复,未能如期完成工作
B.承揽人发现定作人提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
C.因不可抗力造成标的物损毁
D.因定作人未按照支付报酬,承揽人拒绝交付工作成果
8、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩
B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示
D.由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示
9、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同,乙按约定向甲支付了定金4万元,合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。
交货日期届满,甲无法交付该建材。
乙诉至法院提出的如下诉讼请求中,即能最大限度保护自己的利益,又能获得支持的是( )。
A.请求甲双倍返还定金8万元
B.请求甲支付违约金6万元,同时请求甲返还支付的定金4万元
C.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元
D.请求甲支付违约金6万元
10、表见代理的法律后果应该由()承担。
A.代理人
B.被代理人
C.第三人
D.代理人和第三人
11、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至( )止。
A、施工结束
B、竣工验收合格
C、工程投入使用
D、工程保修期结束
12、甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。
乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是( )。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满,乙取得该设备的所有权
13、某企业2019年12月31日应缴纳税款80000元,由于地震灾害,申请延期缴纳税款,但是直至2020年4月30日仍未能按时缴纳税款,以下说法正确的是()。
A.补交税款80000元
B.补交税款80000元,并征收万分之五的滞纳金
C.补交税款80000元,并征收千分之三的滞纳金
D.以上答案均不正确
14、施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业,导致项目出现损失,对建设单位的民事赔偿责任由()承担。
A.建造师原注册单位B.建设主管部门C.项目经理本人D.施工企业
15、下列选项中,不属于我国建造师注册类型的是( )。
A.初始注册
B.年检注册
C.变更注册
D.增项注册
16、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是( )。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年
17、下列应承担侵权责任的行为是()。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌
B.某建筑公司未按照合同约定的时间竣工
C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤
D.工地工人李某在工地食堂下毒,致使工人集体中毒
18、关于合同形式的说法,正确的是( )。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
19、根据《建设工程安全生产管理条例》,在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的,一般情况下可能承担的法律责任是( )。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
20、某县政府与下属公司签订合同约定,公司若完成创利税200万元的任务,给总经理升职,并给全公司所有员工加两级工资。
该合同属于()。
A.双方民事法律行为
B.无效民事行为
C.附条件民事法律行为
D.不属于民事法律行为
21、建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的(),建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
A.30%
B.50%
C.70%
D.80%
22、合同的权利义务终止,不影响合同中( )条款的效力。
A.履行时间
B.履行地点
C.争议解决
D.质量检验
23、行政机关作出()决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利。
A.警告
B.开除
C.责令停产停业
D.撤职处分
24、民事法律行为,是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为,下列属于民事法律行为的是()。
A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C.为了谋取中标,某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下,将工程再次分包
25、根据《标准施工招标文件》,在索赔事件影响结束后的( )内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。
A.7
B.14
C.28
D.42
26、环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。
需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起( )内,向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门,申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
27、甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同,其劳动合同期限为6个月,则甲的试用期应在( )的期间范围内确定。
A.15日
B.1个月
C.2个月
D.3个月
28、当事人申请撤销仲裁裁决,应当向()提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
29、建设工程施工合同的主要履行地点一般为()
A.施工企业住所地B.建设单位住所地
C.项目土地所在地D.工程价款结算地
30、施工企业发生的下列事故中,可构成工程重大安全事故罪的是( )。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施,造成路人李某摔成重伤
C.施工企业工程施工质量不符合标准,造成建筑倒塌,砸死砸伤多人
D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒,致使劳务作业人员中毒
31、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
32、关于建设工程中代理的说法,正确的是( )。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理
D.建设工程中被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理
33、当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方( )条款。
A.应当适用违约金
B.应当适用定金
C.可以选择适用违约金或者定金
D.可以同时适用违约金和定金
34、建设用地使用权转让的,使用期限由(),但不得超过建设用地使用权剩余期限。
A.法律直接规定
B.当事人约定
C.出让人决定
D.受让人决定
35、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的,可能构成( )。
A.串通投标罪
B.合同诈骗罪
C.侵犯商业秘密罪
D.受贿罪
36、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的( )限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
37、关于二级建造师变更注册的说法,正确的是( )。
A.变更注册后,注册有效期重新计算
B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的,由注册建造师承担责任
C.变更注册只能由原聘用企业申请
D.申请变更注册应当提交工作调动申请
38、下列纠纷、争议中,适用于《仲裁法》调整的是( )
A.财产继承纠纷
B.劳动争议
C.婚姻纠纷
D.工程款纠纷
39、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的,应当编制( ),对产生的环境影响进行分析或者专项评价。
A.环境影响报告书
B.环境影响报告单
C.环境影响登记表
D.环境影响报告表
40、纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局(分局)批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过( )。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
41、《安全生产法》规定,生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议,免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评.检举和控告
42、当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。
A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所有在
43、下列选项中,对调解的理解错误的是( )
A.当事人庭外和解的,可以请求法院制作调解书
B.仲裁调解生效后产生执行效力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解
D.法院在强制执行时不能制作调解书
44、关于合同成立地点的说法,正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中,收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
45、发售招标文件收取的费用应当限于补偿( )的成本支出。
A.编制招标文件
B.印刷、邮寄招标文件
C.招标人办公
D.招标活动
46、甲委牦托乙去丙处为自己购买机床一台。
在这个代理关系中,第三人是()。
A.甲
B.乙
C.丙
D.乙和丙
47、下列对于强制性标准监督检查的表述,错误的是()。
A.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容
B.应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定
C.应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准
D.工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定
48、建设工程发生质量事故,有关单位应在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.8B.12
C.24D.28
49、同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置,()优先受偿。
A.抵押权人
B.质权人
C.留置权人
D.已登记的担保物权人
50、不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是()
A.债务人先履行合同B.债权人先履行合同C.双方同时履行合同D.无先后关系
51、关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是( )。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
52、关于《建设工程质量管理条例》,设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从( )之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
53、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()
A.代理人超越代理权订立的合同
B.因重大误解而订立的合同
C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同
D.以合法形式掩盖非法目的合同
54、根据《合同法》,不会产生悔约过失责任的情形是()
A.被依法撤销的合同
B.未成立的合同
C.有效合同
D.无效合同
55、下列变更中,属于完全狭义的合同变更的是()
A.客体.内容均变更
B.主体.客体均变更
C.主体.内容均变更
D.形式.主体均变更
56、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司,承揽了A集团公司办公大楼工程,后因不符合规定质量标准而给A集团造成了损失。
那么,赔偿责任应当由( )承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.甲公司和乙公司连带
D.甲公司和乙公司按资产比例
57、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起( )内提出
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
58、施工现场发现的地下遗存文物,所有权属于( )。
A.施工企业
B.建设单位
C.建设用地使用权人
D.国家
59、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担( )。
A、全部责任
B、次要责任
C、主要责任
D、同等责任
60、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。
甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。
乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( )。
A.请求减少价款至16万元
B.以欺诈为由解除合同
C.以重大误解为由请求撤销合同
D.请求甲承担缔约过失责任
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、有下列情形中( )的,法院应当裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行
B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的
E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
2、建设工程价款优先受偿权的范围是()。
A.施工工作人员的报酬
B.实际支付的建筑构配件价款
C.欠付工程价款的利息
D.实际支付的材料款
E.当事人未约定的垫资利息
3、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是( )
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某XX擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
4、在民事诉讼证据认定中,不能单独作为认定案件事实依据的有( )。
A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言
C.无正当理由未出庭作证的证人证言
D.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言
E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
5、法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
6、《工程建设项目施工招标投标办法》中对于联合体投标,下列()说法是错误的。
A.联合体参加资格预审并获通过的,其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意
B.联合体各方必须指定牵头人,并应当向招彪人提交由联合体成员牵头人签署的授权书
C.联合体投标的,联合体各方必须指定牵头人,并必须以联合体牵头人的名义提交投标保证金
D.联合体投标的,联合体各方必须指定牵头人,授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作
E.联合体投标时,以联合体中牵头人名义提交的投标保证金,对联合体各成员具有约束力
7、下列投标人不正当竞争的情形中,视为投标人相互串通投标的有( )。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.不同投标人的投标报价呈规律性差异
E.投标人之间约定中标人
8、某建设工程因中途停建,建设单位与施工企业拟解除施工合同,根据《合同法》,该施工合同解除后,不影响合同中()条款的效力。
A.全国履行
B.履约担保
C.结算和清理
D.争议解决
E.竣工验收
9、关于消防设计审核和验收的说法,正确的有()。
A.建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核
B.建筑工程消防设计图纸不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证
C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的,应经监理单位同意
D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料
E.依法应当进行消防设计审核的工程竣工时,必须经公安消防机构进行消防验收
10、关于资本(或股本)溢价说法正确的是()。
A.资本(或股本)溢价是指企业投资者投人的资金超过其在注册资本中所占份额的部分
B.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中,投资人的投入资本超过其注册资金的数额
C.所有制单一的企业,也存在资本溢价问题
D.股票溢价是股份有限公司按溢价发行股票时,公司所取得的股票发行收人超过股票面值的数额
E.股票溢价归股份有限公司全体股东所有
11、根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件
C.完成建设工程设计和合同约定的主要内容
D.有施工企业签署的工程保修书
E.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告
12、在施工合同纠纷的诉讼中,能作为证据的有()。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
13、在下列()情形下,用人单位不得解除劳动合同。
A.劳动者被依法追究刑事责任
B.女职工在孕期、产期、哺乳期
C.患病或者负伤,在规定的治疗期内的
D.因工负伤并被确认丧失劳动能力
E.劳动者不能胜任工作,经过培训,仍不能胜任工作
14、根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.依据伪造的证据做出的裁决
C.双方当事人均对裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.没有仲裁协议
15、在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
16、出租单位出租的机械设备和施工工具及配件,应当具有()。
A.生产(制造)许可证B.生产合格证
C.准入许可证D.产品合格证
E.产品许可证
17、下列行为中,属于投标人串通投标的有()。
A.投标人之间先行内部竞价确定中标人
B.投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价
C.招标人向投标人泄露标底
D.投标人借用其他企业名义投标
E.招标人预先内定中标人
18、根据《物权法》的相关规定,将( )作为抵押物的,其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备、原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
19、为保证案件的公正处理,民事诉讼规定了回避制度,下列人员中( )若与审理的案件有利害关系,应当回避
A.法院的书记员
B.勘验人
C.鉴定人
D.出庭的证人
E.被告方的诉讼代理人
20、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。
在合同对违约责任没有具体约定的情况下,违约方应当承担的法定违约责任有( )
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
E.定金
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】B
【解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。
原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公告平台上予以声明。
2、D
3、B
4、A
5、正确答案:
B
6、【答案】A
7、【答案】B
【解析】本题考查的是承揽合同的法律规定。
如果定作人提供材料的,承揽人应当对定作人提供材料及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。
承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。
8、【答案】C
9、【答案】B
【解析】本题考查的是定金。
履约方可以要求违
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 湖南省 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 测试 II 解析