合同样本 工程监理合同文本.docx
- 文档编号:24490
- 上传时间:2022-10-01
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:16.50KB
合同样本 工程监理合同文本.docx
《合同样本 工程监理合同文本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《合同样本 工程监理合同文本.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
合同样本工程监理合同文本
合同样本工程监理合同文本
委托人:
监理人:
合同编号:
合同名称:
依据国家有关法律、法规,建设管理局 委托监理有限公司 ,提供施工监理服务,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:
工程2、建设地点:
:
3、工程等别--------4、工程总投资人民币,下同:
5000万元5、工期:
90天二、监理范围1、监理项目名称:
项目施工监理2、监理项目内容及主要特性参数:
按照专用合同条款中约定的范围承担监理服务3、监理项目投资:
万元4、监理阶段:
三、监理服务内容、期限11、监理服务内容:
按专用合同条款约定。
2、监理服务期限:
自XX年9月至XX年12月四、监理服务酬金监理正常服务酬金为元,由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序1、监理合同书含补充协议;2、中标通知书3、投标报价书;4、专用合同条款;5、通用合同条款;6、监理大纲;7、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式伍份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本份,委托人执壹份,监理人执肆份。
委托人:
监理人:
法定代表人:
法定代表人:
或授权代表人:
或授权代表人:
2单位地址:
单位地址:
邮政编码:
邮政编码:
电话:
电话:
电子信箱:
电子信箱:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
签订地点:
签订时间:
年月日3部分通用合同条款词语涵义及适用语言条下列名词和用语,除上下文另有约定外,具有本条所赋予的涵义:
“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任,委托监理业务一、的法人或其合法继承人。
“监理人”二、指受委托人委托,提供监理服务的法人或其合法继承人。
三、“承包人”指与委托人发包人签订了施工合同,承担工程施工的法人或其合法继承人。
“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织,由四、总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
“监理项目”五、是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作,包括正六、常服务和附加服务。
“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提七、供的服务。
八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”“附加服务”应九、、得到的正常服务酬金和附加服务酬金。
十、“天”指日历天。
“现场”指监理项目实施的场所。
十一、4第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件、《水利工程建设监理规定》;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件。
具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系第四条委托人应指定一名联系人,负责与监理机构联系。
更换联系人时,应提前通知监理人。
第五条在监理合同实施过程中,双方的联系均应以书面函件为准。
在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下,可先以口头形式通知,并在48小时内补做书面通知。
第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策,应通过监理机构下达,法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利第七条委托人享有如下权利:
一、对监理工作进行监督、检查,并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求;5二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权;三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证;四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告;五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时,有权解除本合同。
1、监理转让合同进行转包的;2、监理人与承包人恶意串通,给委托人带来损失的;3、监理人失去履行合同能力,不能再执行监理职权。
六、委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
监理人的权利第八条委托人赋予监理人如下权利:
一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人,报委托人批准;二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件;三、核查并签发施工图纸;四、签发合同项目开工令、暂停施工指示,但应事先征得委托人同意;签发进场和复工通知
知;五、审核和签发工程计量、付款凭证;6六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格,有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员;七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时,有权要求承包人增加或更换施工设备;八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时,有权解除本合同;1、委托人不按合同向被委托人支付监理服务费的,2、委托人强行减低工程质量标准和压缩工期的;3、委托人没有履行合同的能力或被取消的。
九、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务第九条工程建设外部环境的协调工作。
第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式,免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。
序号1234第十一条在专用合同条款约定的时间内,就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定,并及时送达监理机构。
超过约定时间,监7理机构未收到委托人的书面决定,且委托人未说明理由,监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见,无须再作确认。
第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限,并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。
第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件,具体内容在专用合同条款中明确。
如果不能提供上述条件的,应按实际发生费用给予监理人补偿。
第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。
第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。
第十六条维护监理机构工作的独立性,不干涉监理机构正常开展监理业务,不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定;未经监理机构签字确认,不得支付工程款。
第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。
如要求监理人自己投保,则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第十八条将投保的“建筑工程一切险”的保险合同和保单提供给监理人作为工程合同管理的一部分。
第十九条未经监理人同意,不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。
监理人的义务第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则,运用合理的技能,8按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。
第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构,并进驻现场。
及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人,将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人;实施期间有变化的,应当及时通知承包人。
更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。
第二十三条签发进场通知、复工通知。
第二十二四条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时,应向委托人报告。
第二十三五条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量,检查、检验并确认工程的施工质量;检查施工安全生产情况。
发现存在质量、安全事故隐患,或发生质量、安全事故,应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第二十四六条监督、检查工程施工进度。
第二十五七条按照委托人签订的工程保保险合同和保单,做好施工现场工程保保险合同的管理。
协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据,搞好保险索赔。
第二十六八条协调施工合同各方之间的关系。
第二十七九条按照施工作业程序,采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。
需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第三十第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档,并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
9第二十九一条编制《监理日志》,并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。
第三十二条按有关规定参加发包人和政府组织的工程验收,并按有关规定做好相关配合工作。
委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。
接受发包人委托,签发工程移交证书、保修责任终止证书。
第三十一三条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。
在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内,未征得委托人同意,不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其它其他需保密的资料,不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
监理服务酬金第三十二四条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。
第三十三五条除不可抗力外,有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长,均应视为监理机构的附加服务,监理人应得到监理附加服务酬金:
一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误;二、在本合同履行过程中,委托人要求监理机构完成监理合同约定范围、目标和内容以外的服务;三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时,其善后工作或恢复执10行监理业务的工作。
监理人完成
附加服务应得到的酬金,按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。
第三十四六条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时,应按有关规定调整监理服务酬金。
第三十五七条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时,应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知,由双方协商解决。
7天内未发出异议通知,则按通用合同条款第三十四第三十二条、第三十五第三十三条、第三十六第三十四条的约定支付。
合同变更与终止第三十六八条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时,双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商,签订监理补充协议。
第三十七九条当发生法律或本合同规约定的解除合同的情形时,有权解除合同的一方要求解除合同的时,应书面通知对方;若通知送达后28天内未收到对方的答复,可发出终止监理合同的通知,本合同即行终止。
因解除合同遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方赔偿损失。
第四十第三十八条在监理服务本合同期限内,由于国家政策致使工程建设计划重大调整,或不可抗力而致使合同不能履行时,双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
11第三十九一条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。
违约责任第四十二条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任,除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外,还应继续履行合同约定的义务和责任。
第四十一三条委托人未按合同条款第三十四第三十二条、第三十五第三十三条、第三十六第三十四条约定支付监理服务酬金,除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外,还应继续履行合同约定的支付义务。
第四十二五条监理人未履行合同条款第二十一条、第二十五第二十三条、第二十六第二十四条、第二十七第二十五条、第二十九第二十七条、第二三十八条、第二十九一条、第三十二第三十条、第三十一三条约定的义务和责任,除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外,还应继续履行合同约定的义务和责任。
争议的解决第四十三七条本合同发生争议,由当事人双方协商解决;也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解;协商或调解未果时,经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁;或向人民法院起诉。
争议调解机构、仲裁机构12在专用合同条款中约
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合同样本 工程监理合同文本 合同 样本 工程 监理 合同文本
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)