融水苗族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
- 文档编号:24361434
- 上传时间:2023-05-26
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:30.31KB
融水苗族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
《融水苗族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《融水苗族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
融水苗族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案
融水苗族自治县2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、仲裁裁决人民法院裁定不予执行的,当事可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
2、某建设工程项目在基坑开挖阶段,遇到不利的软弱土层,需要进行地基处理,使施工进度延误,施工费用增加,该风险属于( )。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
3、某建筑企业的劳动争议调解委员会应由( )组成。
A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表
B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表
C.企业的职工代表和企业代表
D.企业的职工代表,企业代表和劳动行政部门的代表
4、某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件,但当承包商还未接到信函时,开发商就打电话通知对方取消该合同事宜,则开发商的行为属于()。
A.要约的撤回B.要约的失效
C.要约的撤销D.要约的消灭
5、因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门
6、如果在保险期内工程不能完工,对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须( )。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
7、根据《建筑工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
C.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
8、当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由( )
A.仲裁委员会决定
B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
9、下列关于法人在建设工程中的作用,说法正确的是( )。
A、法人是建设工程的基本主体
B、法人是建设工程的领导核心
C、确立了建设领域所有企业的所有权和经营权的分离
D、确立了国有企业的所有权和经营权的分离
10、下列项目目标动态控制的纠偏措施中,属于技术措施的是( )。
A.强化合同管理
B.改进施工方法
C.调整任务分工
D.改变施工管理
11、关于留置的说法,正确的是()。
A.留置的标的是不动产
B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别
C.留置权人负责妥善保管留置财产的义务
D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物
12、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担( )。
A、全部责任
B、次要责任
C、主要责任
D、同等责任
13、根据《民事诉讼法》,人民法院接受当事人的财产保全申请后,对情况紧急的,最迟在()小时内作出裁定。
A.6
B.48
C.12
D.24
14、建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的(),建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
A.30%
B.50%
C.70%
D.80%
15、根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是()。
A.租赁合同
B.买卖合同
C.建设工程合同
D.借款合同
16、施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院应予支持的是( )。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
17、施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由( )承担,或者按照合同约定执行。
A、施工单位
B、责任方
C、建设单位
D、暂停决定方
18、违约责任承担的方式包括()
A.继续履行B.提供担保C.解除合同D.代位赔偿
19、乙公司欠甲公司货款70万元,到期没有清偿。
而乙公司享有对丙公司的100万元债权,却未去尽力追讨。
此时,甲可以行使()以实现自己的债权。
A.确认权B.代位权
C.否认权D.撤销权
20、对于工程质量的监督管理,我国实行( )统一监督管理。
A.国务院
B.国家发改委
C.国务院建设行政主管部门
D.国务院质量技术监督部门
21、根据建设部《招标文件范本》规定,投标文件内容不包括()。
A.合同协议条款
B.授权委托书
C.资格审查表
D.辅助资料表
22、关于建设单位安全责任的说法,错误的是()。
A.应当向施工单位提供资料,并对资料的真实性、正确性、完整性负责。
B.应当依法履行合同,不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当拆除工程进行备案
23、下列不属于工程建设的强制性标准的是( )。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准
B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C.工程建设的特殊技术术语
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
24、《固体废物污染环境防治法》规定,转移固体废弃物,应向( )的省环保部门报告,并应经接受地省环保部门的许可。
A.移入地
B.移出地
C.途经地
D.接受地
25、双代号网络图中既有内向箭线又有外向箭线的节点称为( )。
A.起点节点
B.终点节点
C.中间节点
D.双向节点
26、下列选项中,没有发生承诺撤回效力的情形是( )。
A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人
B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人
C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人
D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人
27、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当将施工现场的()分开设置,并保持安全距离。
A.监理工程师办公室与工人宿舍
B.监理工程师办公室与工人食堂
C.监理工程师办公室与钢筋加工区
D.工人宿舍与食堂
28、根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是( )。
A.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中施工,1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
29、由于特殊原因,建设工程需要停止施工()个月以上的,建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。
A.1
B.2
C.3
D.6
30、对必须实行监理的工程,建设单位应当委托()工程监理单位进行监理。
A.有经验的
B.监理费用低的
C.具有相应资质等级的
D.监理工程师人数多的
31、建设工程安全生产管理条例》第16条规定,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具( )。
A、检测合格证明
B、生产(制造)许可证明
C、产品合格证明
D、建筑机械使用许可证明
32、根据《建设工程安全生产管理条例》,在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的,一般情况下可能承担的法律责任是( )。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
33、某施工企业签订了工程施工承包合同,在项目管理目标责任书中确定了成本目标,项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中,第一步应做的工作是()。
A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值
B.找出偏差采取纠偏措施
C.施工成本目标的逐层分解
D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较
34、程建设中拟采用的新擮.新工艺.新材料,不符合现行()规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准B.强制性标准C.行业质量标准D.地方质量标准
35、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括( )。
A.工程项目实行总承包的,定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本单位安全生产投入的有效实施
36、下列证据中,属于民事证据中书证的是()。
A.法律条文
B.法院的司法解释
C.施工合同复印件
D.建筑施工规范
37、后履行合同义务的乙方当事人出现()情形时,先履行合同义务的当时人不得以此主张不安抗辩权。
A.经营状况严重恶化
B.丧失商业信誉
C.企业负有巨额债务
D.转移资产以逃避债务
38、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是( )。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
39、甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。
乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是( )。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满,乙取得该设备的所有权
40、工程建设强制性标准由( )负责解释。
A.国家质量监督检验检疫总局
B.国务院建设行政主管部门
C.省级人民政府建设行政主管部门
D.工程建设标准批准部门
41、关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的是( )。
A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的,在征得全部投标人同意后,可按原投标截止时间开标
42、下列各项中,不属于法律关系的终止的是()。
A.自然终止
B.暂时终止
C.协议终止
D.违约终止
43、法人在建设工程中的地位,表现在()。
A、具有民事权利能力和民事行为能力
B、独享民事权利和承担民事义务
C、在建设工程中扮演的角色上
D、建设参与方分工协作的关系中
44、我国《劳动法》规定,未成年工是指()的劳动者。
A.未满16周岁B.年满16周岁
C.未满18周岁D.年满16周岁未满18周岁
45、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当( )验收。
A.分期
B.最终一次性
C.同时
D.分阶段
46、在施工过程中,必须经总监理工程师签字的事项是( )
A.建筑材料进场
B.建筑设备安装
C.隐蔽工程验收
D.工程竣工验收
47、下列行为中,属于要约的是()。
A.发布招标公告
B.寄送价目表
C.寄送订货单
D.发布招股说明书
48、建设单位在申请领取()时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.房屋销售许可证
D.建设工程施工许可证
49、当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方( )条款。
A.应当适用违约金
B.应当适用定金
C.可以选择适用违约金或者定金
D.可以同时适用违约金和定金
50、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列各项中属于必须进行招标的是()。
A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
C.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.单项合同估算价低于相应规定的标准,但项目总投资额在1000万元人民币以上
51、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定,资格审查分为资格预审和资格后审。
采取资格预审的,招标人应当在()中载明资格预审的条件、标准和方法。
招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人进行资格预审。
A.招标通知B.招标文件
C.招标说明D.资格预审文件
52、据《建设工程勘察设计管理条例》规定,下列说法不正确的是( )。
A.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位;也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。
B.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。
但经发包方书面同意,可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。
C.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。
D.国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。
53、某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故,该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.危害公共安全罪
D.工程重大安全事故罪
54、下列对于强制性标准监督检查的表述,错误的是()。
A.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容
B.应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定
C.应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准
D.工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定
55、下列民事行为中,属于民事法律行为的是()。
A.投标人之间相互约定抬高投标报价
B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件
C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工
D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包
56、关于承揽工程业务的说法,正确的是( )。
A.企业承揽分包工程,应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业,可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议,属于允许他人以本企业名义承揽工程
D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
57、未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人应由此承担()责任。
A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理
58、建设工程发生质量事故,有关单位应在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.8B.12
C.24D.28
59、纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局(分局)批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过( )。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
60、建设单位在( )之前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
A.组织竣工验收
B.工程建设完成
C.订立施工监理合同
D.领取施工许可证或者开工报告
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、下列违约责任承担方式可以并用的有( )
A.赔偿损失与继续履行
B.实际发行与解除合同
C.定金与支付违约金
D.赔偿损失与修理、重作、更换
E.违约金与解除合同
2、人民法院审理行政案件,审判庭组成符合法律规定的是( )
A.审判员独任
B.审判员、书记员
C.审判员三人以上单数
D.审判员、陪审员三人以上单数
E.陪审员三人以上单数
3、关于实收资本说法正确的是()。
A.实收资本也称投入资本,是指投资者按照企业章程,或合同、协议的约定,实际投入企业的资本,包括货币资金、实物、无形资产等
B.企业筹集的资本金,按照投资主体分为国家资本金、法人资本金、个人资本金和外商资本金等
C.公司法对各类公司注册资本的最低限额都有明确规定,其中对有限责任公司的注册资本的最低限额作了如下规定:
科技开发、咨询、服务性公司人民币50万元
D.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币1000万元
E.我国目前实行的是注册资本制度,要求企业的实收资本与其注册资本相一致
4、关于质量保证责任的说法,正确的有()。
A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和承担费用
B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束
C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单位承担
D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金
E.缺陷责任期内预留质量保证金的,施工企业履行合同约定的责任,到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金
5、商事仲裁裁决生效后,应当向( )申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人依据地的中给人民法院
C.被执行人住所地的中给人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
6、建造师的执业范围包括( )。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业,参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
7、在下列选项中,属于纳税人权利的是()。
A.依法办理税务登记B.追回纳税人欠缴的税款
C.申请延期纳税D.收取完税凭证
E.自觉接受税务检查
8、按照《建筑工程施工招标文件范本》规定,施工招标文件内容的编写应遵循()。
A.投标保证金数额不超过投标总价的5%
B.中标单位应按规定向招标单位提交规定比率的履约担保
C.投标准备时间最短不得少于20天
D.—般结构不太复杂或工期在6个月以内的工程,才可以采用固定价格
E.明确因承包方拖延工期造成费用损失的计算方法或规定
9、建设单位的安全责任包括( )
A.向施工单位提供地下管线资料
B.依法履行合同
C.提供安全生产费用
D.不推销劣质材料设备
E.对分包单位安全生产全面负责
10、所有者权益是指所有者在企业资产中享有的经济利益,其金额为资产减去负债后的余额,它包括()。
A.实收资本
B.资本公积
C.盈余公积
D.未分配利润
E.短期投资
11、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是( )
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某XX擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
12、下列各项中,属于代理权滥用的有()。
A.代理人以被代理人的名义同自己实施民事法律行为
B.代理双方当事人实施同一个民事法律行为
C.代理人以被代理人名义与第三人进行民事法律行为
D.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益
E.代理人拒绝亲自行使代理权
13、按照合同法的规定,债权人转让权利应当通知债务人,债权人转让权利的通知( )
A.不得自行撤销
B.有权自行撤销
C.经受让人同意可以撤销
D.经债务人同意可以撤销
E.定金
14、某施工企业在施工过程中,由于保护措施不当,致使毗邻建筑物开裂和倾斜。
受害人将施工企业诉至法院,提出的下列诉讼请求可以获得支持的有( )。
A.停止侵害
B.消除危险
C.恢复原状
D.消除影响
E.赔偿损失
15、合同无效的原因有()
A.恶意串通,损害他人利益
B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同,损害集体利益
D.重大误解或显失公平
E.损害社会公共利益
16、下列国家机关中,有权制定地方性法规的有()。
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会
B.省、自治区、直辖市的人民政府
C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会
D.省级人民政府所在地的市级人民政府
E.国务院各部委
17、下列终止劳动合同的情形中,用人单位应向劳动者支付经济补偿的有( )。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬,解除劳动合同的
B.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同,终止固定期限劳动合同的
C.因劳动者同时与他人建立劳动管理,对完成本单位的工作任务造成严重影响,解除劳动合同的
D.用人单位与劳动者协商一致,解除劳动合同的
E.劳动者不能胜任工作,经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作,解除劳动合同的
18、关于资本(或股本)溢价说法正确的是()。
A.资本(或股本)溢价是指企业投资者投人的资金超过其在注册资本中所占份额的部分
B.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中,投资人的投入资本超过其注册资金的数额
C.所有制单一的企业,也存在资本溢价问题
D.股票溢价是股份有限公司按溢价发行股票时,公司所取得的股票发行收人超过股票面值的数额
E.股票溢价归股份有限公司全体股东所有
19、法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
20、关于消防设计审核和验收的说法,正确的有()。
A.建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核
B.建筑工程消防设计图纸不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证
C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的,应经监理单位同意
D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料
E.依法应当进行消防设计审核的工程竣工时,必须经公安消防机构进行消防验收
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、答案:
D
解析:
仲裁裁决呗人民法院依法裁定不予执行的,当事人不能申请人民法院再审,就该纠纷双方当事人可以重新打城中才协议,并依据该仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院提起诉讼
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 融水苗族自治县版二级建造师建设工程法规及相关知识试题 含答案 融水苗族自治县 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 试题 答案