路基桥梁施工合同3局.docx
- 文档编号:24339847
- 上传时间:2023-05-26
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:23.23KB
路基桥梁施工合同3局.docx
《路基桥梁施工合同3局.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《路基桥梁施工合同3局.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
路基桥梁施工合同3局
路基桥梁施工合同
甲方:
乙方:
甲方在**高速XSTJ-5标工程中除隧道外的所有工程(包括临建工程),即工程量清单200-400章的全部内容,100章中的部分内容。
乙方具有此施工能力,自愿为甲方提供劳务,并同意纳入甲方劳务队伍序列接受甲方管理。
现甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设安全生产管理条例》及有关法律法规规定,遵循甲方与**高速公路项目有限公司(业主)签订的总承包合同及有关补充协议,结合具体情况,为明确甲乙双方的权利义务,按照平等互利的原则,经双方协商一致,签订本劳务合同,双方共同遵照执行。
1、工程概况
1.1工程名称:
**高速XSTJ-5标路基、路面、桥梁、涵洞、临时工程。
1.2工程地点:
河南省南阳市淅川县寺湾镇
1.3工程数量:
包括完成工程量清单200-400章项目施工图全部工程数量,以最终施工图设计清单数量为准;完成临时工程,以满足现场需要和业主要求为准。
2、工期
2.1要求进场日期:
2012年09月12日。
2.2竣工日期:
本工程定于2014年7月31日竣工。
2.3以上为总工期,作业节点工期按甲方要求执行。
2.4甲方根据现场工作面的提供时间,可对作业期限进行相应的调整。
具体阶段性期限以甲方现场技术负责人的技术交底资料为准。
若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整作业期限,则以最终调整后的作业期限为准,乙方必须无条件执行。
2.5、进度计划:
乙方按业主和甲方要求的计划组织施工,确保作业期限。
若乙方连续三个月不能完成甲方下达的施工生产计划或甲方认为乙方不能满足总工期计划的情况下,甲方有权对其清退出场;若乙方劳动力不足、作业能力差,已经或预计会影响劳务作业项目的合同工期时,甲方可提前解除本合同并另选劳务队伍进场,由此造成的损失由乙方承担。
2.6、作业期限顺延:
如遇下列情况造成工期延误,经甲方确认后,作业期限方可相应顺延,额外增加的费用及造成的损失由乙方承担:
1、重大劳务作业量变化和设计变更;
2、不可抗力;
3、业主的计划调整。
3、工作内容及劳务承包费的确定
3.1本合同所有劳务费用按施工图纸数量和清单细目单价提取3%管理费后计价(含变更、调差及业主奖励),最终结算以业主投资检算和审计后,业主对甲方批复的末次验工计价为准。
乙方对劳务承包的报酬独立核算,自负盈亏。
3.2本协议实行工序劳务综合单价承包,劳务作业承包单价均已包括了为实施和完成本合同工程所需的劳务、材料、机械、安装、缺陷修复、管理、保险、税金、各种保证金(具体内容见下条)、利润等费用,以及本合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
为完成上述工程施工所需进行的其他必要的工程措施、所需的费用均已经分摊在上述劳务承包综合单价中。
3.2.1乙方负责其他费用:
1、质量保证金5%,依据业主的扣款进度及返还情况同时按工程价款的比例予以扣除和返还;2、民工工资保证金,按当地政府有关规定设立银行专项账户,预存民工工资保证金,按工程造价相应比例承担;3、创优基金,从每期工程造价中按1.5%提取;4、外委试验,乙方负责施工的工程中有需要外委试验的费用由乙方负责;5检查及验收费用;6招标代理服务费按相应比;7业主在施工过程中确定费用。
3.2.2甲方资金提取:
3%管理费在动员预付款到位后按季度提取;甲方信用等级升级工作由乙方负责,相关费用由乙方承担,每提升一个等级甲方减除乙方支付的管理费0.25百分点;动员预付款按乙方承担的工程比例归乙方使用,甲方负责监督;现场管理费用每月20万元按月提取,计取日期自2012年9月10日起,至工程施工结束止,竣工资料整理期间每月提取管理费按现场人员每人每月1万元提取;税金及保险按相应比例由甲方代扣代缴
3.2.3设施提供:
向甲方提供住房及相应水电等设施,办公设备,车辆,数量满足现场需要;甲方日常办公费用及车辆运行费用由甲方负责。
3.2.4乙方承担的其它费用:
与监理、业主、地方有关部门联系、协调工作的费用,地方政府收取的费用项目。
3.2.5工程款结算:
项目部负责财务管理,乙方负责监管。
乙方按月报送项目部工程物资需用量、机械使用费、人工费等,项目部核定后拨付,其中民工工资由项目部直接发放到作业班组的民工手中,农民工一人一卡;民工工资的余额由项目部负责管理。
乙方的利润在每超过200万元时,按200万元提取。
3.2.6材料:
主要材料要在业主指定厂家范围内选择;依据生产计划安排,在每月25号前上报下一月材料使用计划,由甲方将料款直接支付给生产厂家,乙方需要及时提供发票。
3.2.7乙方交纳履约保证金2000万元,其中45%作为信誉保证金,根据业主返还情况返给乙方;履约保证金银行保函部分的费用由乙方承担。
3.2.8100章费用,清单101-103.1项按验工总额的比例支付;103.3.4.5项按2/3比例支付;103.2项按80%支付;104.1项按3/4比例支付;106.1项按实际发生后的验工数量支付。
以上各项在支付前均需按相应比例扣除费用。
3.3征地拆迁:
乙方工区内全部征地拆迁,由乙方主责甲方配合组织实施,乙方无条件配合实施,征地拆迁费用、临时用地复垦费由乙方承担;
3.4控制测量:
乙方负责管段内的控制测量,甲方配合实施,费用均由乙方承担;
3.6临建工程
3.6.1大临工程由乙方承担建设,甲方根据项目大临总收入和乙方线路全长占甲方管段全长的比例,给乙方进行大临计价分劈,费用包干使用,不做任何调整。
乙方负责大临便道的养护、维修均由乙方负责;
乙方自行组织变压器的采购、安装和大临临电线路安装,变压器及其配套设施费用和安装费用,按相应计价进行分劈,产权归乙方所有。
3.6.2小临工程的所有费用已包含在主体工程综合单价中,均由乙方承担。
3.6.3火工品由乙方负责联系、管理及运营,费用由乙方承担,甲方负有监管责任。
3.7机械:
工程施工所需的设备机具费用均由乙方承担。
乙方自行承担机械进场二次倒运及机械停工待机产生的费用,甲方不承担因乙方原因及第三方原因引起的停工窝工损失费用及机械转场倒运费用。
3.8材料:
用于工程施工的设备机具消耗的所有配件及材料费用均由乙方承担。
3.9施工用水用电
3.9.1所有施工用水、生活用水均由乙方自行解决(包括施工用水井),其费用均由乙方承担;水费及管路费用已包含在分包单价中。
3.9.2施工用电:
施工用电及相关设施均由乙方自行解决,费用由乙方承担;乙方须自备发电机,以备停电使用。
3.10工作内容:
完成200-400章主体及附属工程所需的所有工序作业、辅助措施。
3.11搅拌站:
混凝土拌合站由乙方运营管理。
4、质量标准
4.1乙方必须按照甲方提供的设计文件及要求进行施工作业。
乙方在施工中应接受甲方、监理和业主人员的检查,执行甲方制定的各种质量控制措施。
4.2乙方施工作业的工程,必须满足甲方提供的设计文件、作业指导书及达到国家或现行的各种《施工及验收规范》和《工程质量评定标准》工程质量验收标准。
4.3保修期按业主有关规定:
质量保修期从总体工程实际竣工验收合格之日算起。
在保修期内,因乙方责任造成的结构缺陷工程质量问题,乙方负责保修,若不及时整修至合格,甲方有权指定第三方修整,其费用将在质量保证金中扣除。
5、工程量计算规则
5.1计量规则:
施工界定工作内容,施工过程中,计量工程数量按乙方完成施工图数量计算,总量不超过施工图设计及变更数量。
5.2工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以本合同约定的单价计算。
6、甲方责任
6.1施工时为乙方提供施工图纸及业主下发的相关技术资料。
6.2甲方在乙方进场前对乙方按规定进行技术交底,确定该工程的安全、质量措施和工程技术标准。
6.3及时组织交接桩和控制测量,定时对乙方测量成果进行检查复核。
6.4及时按建设单位要求进行隐蔽工程检查及督促签证手续办理。
6.5对本工程的施工实行质量、安全、技术、物资采购、作业进度进行监督、管理、控制。
6.6及时协助乙方办理变更设计手续。
6.7按本合同约定办理劳务费计价手续。
7、乙方责任
7.1乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、现行施工规范、验收标准以及**项目公司、总监办及有关部门下达的文件要求进行施工。
7.2乙方必须按本合同工期要求和甲方施组要求,及时组织满足机械作业所需的劳力、自购材料及机械设备,向甲方提交安全、质量措施,按甲方同意的开工时间施工作业,配置设备必须满足甲方和施工要求。
7.3施工测量由乙方负责,乙方必须配备足够的技术人员和测量仪器、设备,保证工程的测量、技术交底、模板就位检查等技术工作,并配合甲方技术人员做好技术复核工作;
7.4乙方所使用的人员系乙方职工。
所有工程项目的单价中均已包含了乙方及其员工施工期间的失业保险金、工伤保险金及养老保险金等费用。
乙方必须为乙方职工向当地政府交纳施工期间相应的各项保险。
7.5乙方不得将不合格自购材料用于施工作业的工程,否则,所完成的工程按不合格工程处理,甲方将不予支付任何费用,所造成的一切经济损失由乙方自负。
7.6乙方工地负责人及技术人员必须随时同甲方保持工作联系,接受甲方对施工技术、质量、安全、进度等方面的监督、管理、控制。
7.7标准化施工:
按标准化作业的需要,配齐、配足现场设备、设施以及标语标示,标准不低于业主标准化施工的需要,并接受项目部的指导和监督;否则由甲方制作交付乙方使用,所需费用在工程款中予以扣除;同时配合好有关检查验收工作。
7.8按规定提报验工计价资料。
及时对当期所完成工程量办理验工计价手续,甲方施工负责人及相关人员复核后在结算单上签字盖章,同时乙方复核无误后也要签字盖章或由其委托代理人签字,以此作为验工计价和拨付劳务费用的依据。
若甲方按合同规定予以验工后,乙方单方面不按合同要求签字,则属乙方责任,后果乙方自负,且该结算单自然生效。
7.9乙方对已完工的工程实施防护直至竣工交付。
7.10因乙方责任造成建设单位、监理单位、地方单位对甲方的罚款或其他处罚,甲方将对乙方处以相应的罚款或其他处罚。
7.11甲方完成的乙方作业范围内的工程,费用在乙方当月劳务费中扣除。
7.12按规定办理当地施工许可证、安全资质证、特殊工种上岗操作证手续。
费用由乙方承担。
并报甲方一份备案。
7.13乙方所使用的人员须持有“两证一卡”,即:
其户口所在地政府劳动部门办理的《外来人员就业证》、《务工证》和公安机关办理的《暂住证》。
否则引起的任何罚款均由乙方自行负责。
7.14因乙方施工不符合规范等原因造成工程危险,乙方必须立即进行抢险处理并通知甲方管理人员,其抢险及由此发生的一切费用由乙方承担。
7.15乙方负责文明施工、确保现场整洁、迎检达标、应急照明等相关费用。
现场文明施工将作为本合同的重要组成部分,乙方在施工过程中要确保环境卫生、施工排水、排烟、降尘、排污、废弃物处理、道路维护保养、施工协调、物资设备堆码摆放、预警系统设置及迎检达标。
对该项内容,纳入月末验工范畴,验工时对当月实际达标情况进行考评,不达标者要视情节给予处罚。
7.16乙方所使用人员系乙方职工,现场发生的一切工伤事故费用全部由乙方承担,同时乙方必须协调好与地方的关系,教育职工,否则造成与地方的纠纷、打架、斗欧等一系列的事故由乙方承担。
7.17乙方必须及时提报材料需求计划,以保证现场施工的需要。
7.18乙方施工工区内一切安全、质量事故和隐患责任及由此安全、质量事故和隐患所引起的相关连带责任和所有费用均由乙方承担,人力不可抗拒的自然灾害除外。
8、工程质量
8.1乙方在施工作业现场必须建立完善的质量保证体系,并指定专人负责施工过程中工程质量的检查。
8.2有效控制工程质量,乙方必须随时接受甲方监督、检查,并提供必要的检查条件,对检查发现的问题,限期由乙方返工或整改。
8.3隐蔽工程未经监理工程师检查签认,不得自行隐蔽而转入下道工序施工。
9、安全施工
9.1在施工中,乙方应遵守国家、行业安全生产法规,建立、健全安全生产责任制和安全生产管理的各项制度,设置专职安全检查机构,并有效开展工作。
9.2乙方应制定和完善施工现场的安全管理、安全检查、现场设施、施工操作、环境设施标准和措施,积极开展安全标准工地建设,实施安全生产标准化管理。
9.3乙方必须对参加施工作业人员进行专业安全教育,如作业中发生人员责任伤亡事故,应立即报告甲方,事故按国家有关规定认真组织调查、处理并承担所有经济损失。
10、变更设计
10.1乙方施工过程中,发现现场实际情况与设计不符时,应停止施工,并根据实际情况及时填写变更设计申请单,并上报业主、设计及监理单位,进行设计变更。
10.2施工中乙方应严格按的施工图和相关要求进行施工,不得对原设计进行更改。
因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
10.3因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加工程费用。
11、验工计价
按现场实际完成且业主批复的计价数量,在扣除各项费用后,由乙方使用,甲方监管;预付款按实际需要支付,但不超过业主预付款总额的55.75%为准。
12、工程验收
12.1验收依据
12.1.1批准的设计文件(包括已经批准的变更设计文件)。
12.1.2国家和行业颁布的工程质量评定验收标准。
12.2对检查验收中存在的问题及时整改。
如乙方不按时限期整改,甲方有权另行安排他人整改,费用从乙方质保金中扣除。
13、环境保护
13.1乙方应在施工作业中采取有效的防范措施,保护施工作业现场环境,避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。
且不能违反国家及地方的有关环保法律、法规,否则,由此而造成的一切经济损失均由乙方自行承担。
13.2在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时,乙方应采取有效防护措施,并立即通知甲方。
甲方在收到通知后应及时与建设单位及有关管理部门协商处理意见。
14、违约责任
14.1甲方按合同要求及时拨付劳务作业费。
因建设单位资金不到位,劳务作业费的拨付可以顺延。
14.2乙方不得将其承包的本合同工程转包给他人,也不得将其承包的本合同工程的全部或部分再分包给他人。
如乙方将其承包的本合同工程转包或再分包,视为乙方违约,承担违约责任。
甲方有权中止合同,造成的一切经济损失由乙方赔偿。
14.3乙方不能按合同规定的工期、质量、安全要求组织施工,并给甲方造成不良影响,甲方有权调整乙方的施工作业任务。
乙方不履行合同时,甲方有权解除合同,由此造成的经济损失由乙方承担。
自甲方提出乙方退场之日起,乙方必须无条件退场,末次清算和债权债务的清理双方协商确定。
14.4因一方原因使本合同无法履行,另一方有权书面通知对方解除合同。
合同解除后,双方应对已完工程进行盘点,并据此进行末次结算。
14.5工期严重滞后,连续两个月不能完成甲方施工计划甲方有权单方面终止合同,不再承担乙方任何费用。
14.6工程质量达不到合同约定标准造成的一切经济损失由乙方承担。
14.7乙方未按承诺安排人员、设备进场,甲方有权根据施工的整体需要,另行安排施工队伍和机械设备进入本合同所列工程范围内加快施工进度。
14.8乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定,视为严重违约。
14.9乙方出现偷工减料行为,甲方有权责令其退场。
14.10乙方施工管理混乱,施工中出现安全事故、质量事故、进度严重滞后受到业主通报,视情况严重程度,甲方有权终止合同,责令乙方无条件退场。
14.11乙方在施工过程中,非甲方或业主原因造成的乙方退场,乙方不论何时及何种原因提出退场,均需提出书面申请,经甲方同意并签订退场协议后乙方可退场;未签订退场协议前,乙方必须保证合同正常履行,不得单方面停工,否则,乙方承担由此造成的损失。
14.12一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
15、争议解决
合同在履行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则,及时协商处理。
协商不成的,由甲方所在地的邯郸市复兴区人民法院管辖。
16、合同生效与终止
16.1本合同自甲、乙双方签章之日起生效,待工程保修期满后,预留工程质量保证金结算完毕即告终止。
16.2工程施工中,经双方协商一致,可以解除合同;
16.3因不可抗力致使合同无法履行,可以解除合同;
16.4乙方将其承包的全部工程转包给他人;或将其承包的工程肢解以分包的名义转包给他人,甲方有权解除合同。
16.5本合同其他条款约定的合同解除情形出现时,可以解除合同;
17、补充协议
在本合同履行过程中,甲乙双方可以签订补充协议,补充协议与原协议具有同等的法律效力。
18、双方确定的其它事项
18.1乙方必须及时完成营业执照年检工作并报甲方备案。
18.2施工期间乙方的一切债务问题由乙方自行处理,与甲方无关.
18.3每月拨付劳务费前,乙方必须将乙方员工当月工资支付单签字盖章后交由甲方,由甲方代替乙方为员工支付工资,支付的工资总额从当月劳务费中扣除.
18.4一旦甲方有指令(基于乙方有违约事件发生的前提),乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工,在暂时停工期间,乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工,并保障其安全无损。
因此而发生的工期延误和费用损失,乙方无权要求甲方予以赔偿。
18.5在合同实施过程中,若乙方出现人为野蛮施工、恶意偷工减料,致使施工质量、安全隐患严重,且未按监理工程师或业主要求的时限整改,情节严重,或进度严重滞后,甲方可及时采取果断措施,调整或自行更换乙方;业主或监理工程师要求承包人对乙方进行切割其相应工程量,清场等处罚时,乙方不得拒绝,否则,对所完成的工程量不予计量支付,直至终止合同。
乙方在接到清场通知的7天内,必须立即进行清场,并自行负担由此造成的一切损失。
18.6有关隧道施工的相关问题另行协议。
19、合同份数
本合同一式陆份,甲方持肆份,乙方持贰份。
甲方:
(印章)乙方:
(印章)
甲方代表:
(签字)乙方代表:
(签字)
年月日年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 路基 桥梁 施工 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)