外墙涂料施工合同范本.docx
- 文档编号:24219627
- 上传时间:2023-05-25
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:188.47KB
外墙涂料施工合同范本.docx
《外墙涂料施工合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《外墙涂料施工合同范本.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
外墙涂料施工合同范本
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOne1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除
外墙涂料施工合同范本(总10页)
外墙漆施工合同
甲方:
东北电力烟塔工程有限公司
乙方:
八七涂料厂
本合同经过双方协商,确定将甲方的外墙漆施工工程以包工包料形式承包给乙方施工,为明确双方责、权、利,确保工程质量的完成,一致达成以下协议,双方须信守执行。
一、施工价格及工期:
1、甲方以外墙18元/㎡的价格承包给乙方施工(包工包料)总面积127平方米,总工程款贰仟贰佰捌拾陆元整。
2、无不可力或自然灾害及其他特殊情况(包括非乙方原因造成乙方误工不能施工的时间)外,乙方须在年月日进场,年月日前完工。
二、工程结算及付款方式
1、乙方在完成工程的批腻子,付工程款的40%,竣工后,付工程的55,涂款5%在工程验收后按实际面积一个月内结算付清。
2、按实际建筑平方结算,乙方施工的工程价格以乙方开发票形式向甲方结算,甲方向乙方转帐。
三、质量要求及管理规定:
乙方应做到文明、安全施工,并按甲方指定的要求施工,以确保达到国家质量验收标准。
四、安全施工
1、进入现场的所有工作人员必须遵守工地的安全纪律和规章制度;
2、进入施工区必须戴安全帽,机械操作工必须戴好压发帽;
3、严禁酒后操作;
4、现场内不准赤脚,不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤;
5、高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋;
6、非现场人员不准进入施工区,作业人员未经许可,禁止从事非本工种作业;
五、工程验收:
1、工程验收方式与标准;按相关国家标准进行验收。
六、违约责任:
1、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量;
2、若有违约行为的,违约方要承担违约所造成的经济损失。
七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议,经双方协商解决,协商不成,由原告所在地诉讼解决。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签订起本合同生效。
九、工程结束,账款结付清后,本合同自行解除。
甲方:
东北电力烟塔工程有限公司乙方:
八七涂料厂
法定代表人:
法定代表人签名:
委托人签名:
开户行:
工行三门峡陕州支行
身份证号:
电话:
签订日期:
年月日
建筑材料购销合同
甲方(需方):
东北电力烟塔工程有限公司
大唐三门峡项目经理部
乙方(供方):
三门峡市湖滨区鑫磊板材商行
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量
编号
产品或
原材料名称
规格型号
单位
单价
(元)
数量
合计
立邦时时丽
桶
175
162
28350
合计金额:
(人民币大写)贰万捌仟叁佰伍拾元正
二、乙方供应产品或原材料必须满足:
1、达到相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点
四、货款支付方式
货到工地付清此次货款。
五、本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
六、本合同一式二份,供方一份,需方一份。
本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
甲方:
东北电力烟塔工程有限公司乙方:
三门峡市湖滨区鑫磊板材商行
大唐三门峡项目经理部
法定代表人:
法定代表人签名:
委托人签名:
开户行:
中国工商银行三门峡分行车站支行
身份证号:
电话:
帐号:
签订日期:
年月日
立邦漆报价表
产品名称
数量
单价
金额
备注
内墙漆施工合同
甲方:
乙方:
本合同经过双方协商,确定将甲方的内墙漆施工工程以包工包料形式承包给乙方施工,为明确双方责、权、利,确保工程质量的完成,一致达成以下协议,双方须信守执行。
二、施工价格及工期:
1、甲方以内墙的价格承包给乙方施工(包工包料)总面积()平方米,工程款
2、无不可力或自然灾害及其他特殊情况(包括非乙方原因造成乙方误工不能施工的时间)外,乙方须在2017年月日进场,2017年月日前完工。
二、工程结算及付款方式
1、乙方在完成工程的批腻子,付工程款的50%,竣工后,付工程的45,涂款5%在工程验收后按实际面积一个月内结算付清。
2、按实际建筑平方结算,乙方施工的工程价格以乙方开发票形式向甲方结算,甲方向乙方转帐。
三、质量要求及管理规定:
乙方应做到文明、安全施工,并按甲方指定的要求施工,以确保达到国家质量验收标准。
四、安全施工
7、进入现场的所有工作人员必须遵守工地的安全纪律和规章制度;
8、进入施工区必须戴安全帽,机械操作工必须戴好压发帽;
9、严禁酒后操作;
10、现场内不准赤脚,不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤;
11、高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋;
12、非现场人员不准进入施工区,作业人员未经许可,禁止从事非本工种作业;
五、工程验收:
1、工程验收方式与标准;按相关国家标准进行验收。
六、违约责任:
1、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量;
2、若有违约行为的,违约方要承担违约所造成的经济损失。
七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议,经双方协商解决,协商不成,由原告所在地诉讼解决。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签订起本合同生效。
九、工程结束,账款结付清后,本合同自行解除。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人签名:
委托人签名:
开户行:
建行陕县支行
身份证号:
身份证号:
电话:
帐号:
签订日期:
年月日
外墙漆施工合同
甲方:
东北电力烟塔工程有限公司·大唐三门峡项目经理部
乙方:
三门峡市湖滨区鑫磊板材商行
本合同经过双方协商,确定将甲方的外墙漆施工工程以包工包料形式承包给乙方施工,为明确双方责、权、利,确保工程质量的完成,一致达成以下协议,双方须信守执行。
三、施工价格及工期:
1、甲方以外墙8元/㎡的价格承包给乙方施工(包工包料)。
原水石灰筒仓和气化风机房面积2099平方米,过滤水泵间和氢站面积1372平方米,总面积3471平方米,小计27768元;原水古灰筒仓外墙批灰、刷漆面积266平方米,单价18元,小计4788元。
总工程款叁万贰仟伍佰伍拾陆元整(32556元)。
2、无不可力或自然灾害及其他特殊情况(包括非乙方原因造成乙方误工不能施工的时间)外,乙方须在2016年9月1日进场,2016年9月20日前完工。
二、工程结算及付款方式
1、乙方在完成工程的批腻子,付工程款的40%,竣工后,付工程的55,涂款5%在工程验收后按实际面积一个月内结算付清。
2、按实际建筑平方结算,乙方施工的工程价格以乙方开发票形式向甲方结算,甲方向乙方转帐。
三、质量要求及管理规定:
乙方应做到文明、安全施工,并按甲方指定的要求施工,以确保达到国家质量验收标准。
四、安全施工
13、进入现场的所有工作人员必须遵守工地的安全纪律和规章制度;
14、进入施工区必须戴安全帽,机械操作工必须戴好压发帽;
15、严禁酒后操作;
16、现场内不准赤脚,不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤;
17、高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋;
18、非现场人员不准进入施工区,作业人员未经许可,禁止从事非本工种作业;
五、工程验收:
1、工程验收方式与标准;按相关国家标准进行验收。
六、违约责任:
1、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量;
2、若有违约行为的,违约方要承担违约所造成的经济损失。
七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议,经双方协商解决,协商不成,由原告所在地诉讼解决。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签订起本合同生效。
九、工程结束,账款结付清后,本合同自行解除。
甲方:
东北电力烟塔工程有限公司乙方:
三门峡市湖滨区鑫磊板材商行
大唐三门峡项目经理部
法定代表人:
法定代表人签名:
委托人签名:
开户行:
中国工商银行三门峡分行车站支行
身份证号:
身份证号:
电话:
帐号:
签订日期:
年月日------------------------------------精心分享,希望可以帮到你
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 外墙 涂料 施工 合同范本
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)