国家版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷 附答案.docx
- 文档编号:24120666
- 上传时间:2023-05-24
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:30.32KB
国家版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷 附答案.docx
《国家版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷 附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国家版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷 附答案.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
国家版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷附答案
国家2020版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷(附答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、建设工程安全生产管理条例》第16条规定,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具( )。
A、检测合格证明
B、生产(制造)许可证明
C、产品合格证明
D、建筑机械使用许可证明
2、控制整个项目实施阶段的进度是( )进度控制的任务。
A.施工方
B.施工监理方
C.设计方
D.业主方
3、某工地发生了安全事故,造成3人死亡,按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定,该事故属于( )。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一些
4、关于留置的说法,正确的是()。
A.留置的标的是不动产
B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别
C.留置权人负责妥善保管留置财产的义务
D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物
5、根据《合同法》规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为
A.变更
B.重新协定
C.原则上变更
D.未变更
6、下列选项中,属于劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的法定情形是()。
A.在试用期内
B.用人单位濒临破产
C.劳动合同订立时的客观情况发生重大变化
D.劳动者在医疗期内
7、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是( )。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
8、建设工程发生质量事故,有关单位应在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.8B.12
C.24D.28
9、某工业厂房工程,工程合同价格为9000万元,工期为18个月。
根据《建筑工程施工许可管理办法》规定,到位建设资金至少要达到()万元,方可申领施工许可证。
A.1800B.2700
C.4500D.5000
10、建设工程项目作为一个系统,与一般的系统相比,具有的特征是( )。
A.建设工程项目都是一次性的,但也会出现完全相同的项目
B.建设工程项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成
C.建设工程项目全寿命周期各阶段的工作任务和工作目标不同,各阶段参与或涉及的单位也不相同,建设项目的全寿命周期持续时间较短
D.一个建设项目的任务往往由多个单位共同完成,他们的合作关系都是固定的
11、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限,是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的( )。
A.60%
B.90%
C.70%
D.80%
12、关于女职工特殊劳动保护的说法,正确的是()
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90天的产假
13、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式,其中不属于民事诉讼参加人的有( )
A.当事人代表
B.第三人
C.鉴定人
D.代理律师
14、项目经理强令作业人员违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的,其行为构成()。
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.危害公共安全罪
15、《安全生产许可证条例》规定,除中央管理的建筑施工企业外,建筑施工企业安全许可证由()颁发和管理。
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省.自治区.直辖市人民政府
D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门
16、根据《建筑工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
C.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
17、施工合同履行过程中场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是( )。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
18、某施工企业签订了工程施工承包合同,在项目管理目标责任书中确定了成本目标,项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中,第一步应做的工作是()。
A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值
B.找出偏差采取纠偏措施
C.施工成本目标的逐层分解
D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较
19、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自()之日起建立。
A.订立劳动合同B.实际用工C.劳动合同备案D.实际支付工资
20、行政机关作出()决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利。
A.警告
B.开除
C.责令停产停业
D.撤职处分
21、根据《建设工程质量管理条例》,对涉及()的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.增加工程造价总额
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程内部装修
D.改变建筑工程局部使用功能
22、根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是( )。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
23、既有居住建筑的建筑节能改造费用,由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
24、根据《招标投标法》,招标项目属于建设施工的,投标文件应当()
A.包括拟用于完成招标项目的机械设备
B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项目要求
D.包括投标担保
25、在民事诉讼中,当事人不需要运用证据加以证明的是( )的事实。
A.请求实体权益
B.免除自己法律责任
C.主张程序违法
D.对方承认
26、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是( )。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
27、甲公司欲购买乙厂的水泥,经协商,甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同,并先交1万元定金给乙,乙出具的收条上写明:
“收到甲定金1万元。
”3天后,甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况,故拒绝签订合同。
则下列说法正确的是()。
A.甲有权要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失
B.甲有权要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失
C.甲只能要求乙赔偿在购买水泥过程中受到的损失
D.甲有权要求乙承担违约责任
28、下列各项中,关于建造师的执业,说法错误的是()。
A.取得建造师执业资格,即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作
B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”,从事国家规定的其他业务
C.建造师执业划分为14个专业
D.—级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外,还应具有相关经济理论水平
29、建筑工程开工前,()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.施工单位B.建设单位
C.监理单位D.设计单位
30、建筑工程一切险的保险终止日应为( )。
A.工程竣工验收之日
B.工程验收合格之日
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
31、从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由()注册并颁发资格证书。
A.工商行政管理部门
B.劳动人事部门
C.建设行政主管部门
D.县级以上人民政府
32、某工人小组在正常的施工条件下进行砖墙的砌筑.作业过程中所消耗的时间属于定额工作时间的是( )。
A.在砌筑过程中工人必要的休息时间
B.砂浆没有按时运抵工作面而引起的停工时间
C.工人对经检验不合格的部位重新砌筑使用的时间
D.由于工地停水使砌筑施工无法进行所消耗的时间
33、当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由( )
A.仲裁委员会决定
B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
34、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同( )。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
35、关于投标保证金的说法,正确的是( )。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.投标分两阶段进行,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出
C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算
D.投标人终止招标的,应当及时退还已收取的投标保证金,招标文件未规定利息的,可以不返还利息
36、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是( )。
A.应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量
B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地
C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被
D.临时设施占地面积有效利用率大于90%
37、施工企业取得法人资格的时间为()之日。
A、法定代表人确定
B、企业成立
C、注册资金到位
D、工商行政管理机关核准登记
38、甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。
乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是( )。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满,乙取得该设备的所有权
39、施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由( )承担,或者按照合同约定执行。
A、施工单位
B、责任方
C、建设单位
D、暂停决定方
40、国家实行固定资产投资项目( )评估和审查制度。
A.节地
B.节水
C.节能
D.节材
41、建设工程产品由设计转化为实物的第一步是( )。
A.进行施工平面布置
B.工程测量放线
C.材料的选择
D.设备进场检验
42、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列各项中属于必须进行招标的是()。
A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
C.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.单项合同估算价低于相应规定的标准,但项目总投资额在1000万元人民币以上
43、合同的权利义务终止,不影响合同中( )条款的效力。
A.履行时间
B.履行地点
C.争议解决
D.质量检验
44、下列纠纷、争议中,适用于《仲裁法》调整的是( )
A.财产继承纠纷
B.劳动争议
C.婚姻纠纷
D.工程款纠纷
45、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的( )限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
46、物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解等途径解决,也可以依法向人民法院提起诉讼。
因物权的归属和内容发生争议的,利害关系人可以请求()。
A.确认归属B.明确内容
C.确认权利D.明确关系
47、根据《合同法》规定,债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。
A.1
B.2
C.5
D.20
48、下列对于强制性标准监督检查的表述,错误的是()。
A.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容
B.应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定
C.应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准
D.工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定
49、甲公司收到乙公司发来的订货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。
乙公司拒绝收货,因此双方发生争议。
乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
50、劳动者解除劳动合同,应当提前( )以书面形式通知用人单位。
A.7日
B.10日
C.30日
D.60日
51、关于工程质量争议处理的说法,正确的是( )。
A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的,应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收,建设单位擅自使用后,以部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持
D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。
企业不承担返修义务
52、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起( )内提出
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
53、下列各项中,对招标工程评标方法评价正确的是()。
A.百分法具有指标全面、评价标准明确的优点
B.评议法具有指标全面、科学准确的优点
C.合理低标价法具有指标全面、评价标准明确的优点
D.合理低标价法是最低的投标价中标的方法
54、某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时,停止作业并撤离现场。
这是《安全生产法》规定从业人员所具有的()。
A.应急处理权
B.紧急避险权
C.拒绝作业权
D.回避求救权
55、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当将施工现场的()分开设置,并保持安全距离。
A.监理工程师办公室与工人宿舍
B.监理工程师办公室与工人食堂
C.监理工程师办公室与钢筋加工区
D.工人宿舍与食堂
56、我国《安全生产法》规定,建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当()。
A.设置安全生产监督机构
B.配备兼职安全生产管理人员
C.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
D.设置安全生产监督机构并且配备专职安全生产管理人员
57、甲公司总承包了某建设工程施工任务,其将装饰工程分包给了乙公司,乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。
随后丙催告甲在一个月内予追认,而甲未作表示。
对此,下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前,丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效,甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对,视为同意
D.乙的行为构成表见代理
58、根据《民事诉讼法》,当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议,由双方当事人依法共同向( )基层人民法院提出。
A.当事人所在地
B.调解协议履行地
C.调解协议签订地
D.调解组织所在地
59、对于不符合开工条件而擅自开工的,主管部门可责令停止施工,并对()处以罚款。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.监理单位
60、下列项目目标动态控制的纠偏措施中,属于技术措施的是( )。
A.强化合同管理
B.改进施工方法
C.调整任务分工
D.改变施工管理
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、某承包商在与某公司的设备租赁合同中,拖欠租赁费8万元,而该公司拖欠该承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期,现该公司将8万元债权全部转让给某大学。
则下列转让效力的表述中,正确的是()。
A.该8万元的延期利息属于该大学B.承包商应当向该公司行使抗辩权
C.承包商应当向该大学行使抗辩权D.承包商应当向该公司行使撤销权
E.承包商应当向该大学行使撤销权
2、关于地役权的说法,正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
3、下列法律事实,应当属于不当得利的是( )
A.公民甲从路上检到一个钱包
B.司机乙驾车撞倒一名老人,但老人并未向乙要求赔偿
C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金
D.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊
E.教师戊购买的一张彩票中了大奖
4、根据《招标投标法》及有关规定,下列建设项目中属于必须进行招标的项目范围的有( )。
A.利用世界银行贷款新建水电站 B.某市居民用水水库工程
C.某涉及国家秘密的军事工程 D.某市利用国有资金建的垃圾处理场
E.某高校的图书馆改建工程
5、根据合同中的规定,建筑施工合同中约定出现因( )时免除自己责任的条款,该免责条款无效
A.合同履行结果只有对方受益
B.不可抗力造成对方财产损失
C.履行合同造成对方人身伤害
D.对方不履行合同义务造成损失
E.故意或重大过失造成对方财产损失
6、下列情形中,符合工程发包.分包管理相关规定的有()
A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C.施工企业按照承包合同约定,直接将部分专业工程进行分包
D.施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包
7、关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
8、下列属于违法分包的是()。
A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B.建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.施工总承包单位将建设工程基础工程的施工分包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建设工程再分包的
E.分包取得发包人同意的
9、根据《工程建设国家标准管理办法》,工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文.
A.市容市貌
B.质量
C.安全
D.卫生
E.环境保护
10、在员工出现下列情形时,施工企业可随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件
B.严重失职给本单位造成重大损失
C.严重违反施工企业规章制度
D.被依法追究民事责任
E.被依法追究刑事责任
11、根据《劳动合同法》规定,下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是
A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的
B.在本单位连续工作15年,且距法定退休年龄不足5年的
C.劳动者家庭无其他就业人员,有需要抚养的家属的
D.女职工在产期的
E.因工负伤被确认丧失劳动能力的
12、下列投标人投标的情形中,评标委员会应当否决的有( )。
A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
B.联合体未提交共同投标协议
C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
13、商事仲裁裁决生效后,应当向( )申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人依据地的中给人民法院
C.被执行人住所地的中给人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
14、下列民事责任承担方式中,属于违约责任的有( )。
A.继续履行
B.赔礼道歉
C.赔偿损失
D.恢复原状
E.支付违约金
15、某建设工程因中途停建,建设单位与施工企业拟解除施工合同,根据《合同法》,该施工合同解除后,不影响合同中()条款的效力。
A.全国履行
B.履约担保
C.结算和清理
D.争议解决
E.竣工验收
16、下列国家机关中,有权制定地方性法规的有()。
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会
B.省、自治区、直辖市的人民政府
C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会
D.省级人民政府所在地的市级人民政府
E.国务院各部委
17、为保证案件的公正处理,民事诉讼规定了回避制度,下列人员中( )若与审理的案件有利害关系,应当回避
A.法院的书记员
B.勘验人
C.鉴定人
D.出庭的证人
E.被告方的诉讼代理人
18、按照《建筑工程施工招标文件范本》规定,施工招标文件内容的编写应遵循()。
A.投标保证金数额不超过投标总价的5%
B.中标单位应按规定向招标单位提交规定比率的履约担保
C.投标准备时间最短不得少于20天
D.—般结构不太复杂或工期在6个月以内的工程,才可以采用固定价格
E.明确因承包方拖延工期造成费用损失的计算方法或规定
19、下列各项中,属于代理权滥用的有()。
A.代理人以被代理人的名义同自己实施民事法律行为
B.代理双方当事人实施同一个民事法律行为
C.代理人以被代理人名义与第三人进行民事法律行为
D.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益
E.代理人拒绝亲自行使代理权
20、关于定金与付款的说法,正确的有()。
A.定金与预付款的约定都是在交款后生效
B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款
C.定金是为了担保合同履行,预付款是为对方履行合同提供资金相助
D.定金是从合同,预付款是主合同的组成部分
E.定金和预付款都适用双倍规则
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、A
2、【答案】:
D
3、【答案】C
【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:
1.特别重大故事。
是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;2.重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;3.较大事故。
是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;4.一般事故。
是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 国家版注册二级建造师建设工程法规及相关知识模拟真题A卷 附答案 国家 注册 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟 答案