河北省二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题A卷含答案.docx
- 文档编号:24077049
- 上传时间:2023-05-24
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:31.55KB
河北省二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题A卷含答案.docx
《河北省二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题A卷含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河北省二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题A卷含答案.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
河北省二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题A卷含答案
河北省二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题A卷(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、关于投标保证金的说法,正确的是( )。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.投标分两阶段进行,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出
C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算
D.投标人终止招标的,应当及时退还已收取的投标保证金,招标文件未规定利息的,可以不返还利息
2、《安全生产法》规定,生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议,免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评.检举和控告
3、下列行为中,属于当事人应当承担缔约过失责任的是()。
A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程
B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款
C.承包人在资格预审时没有通过审核
D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况,给发包人造成损失
4、根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是( )。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
5、建设工程质量必须实行( )监督管理。
A、建设单位
B、建立单位
C、工商行政管理部门
D、政府
6、《建设工程安全生产管理条例》规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,应当由()签字后实施。
A.施工单位技术负责人、专业监理工程师
B.施工单位技术负责人、建设单位负责人
C.建设单位技术负责人、总监理工程师
D.施工单位技术负责人、总监理工程师
7、下列关于法人的表述中,错误的是()。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
8、某施工企业签订了工程施工承包合同,在项目管理目标责任书中确定了成本目标,项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中,第一步应做的工作是()。
A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值
B.找出偏差采取纠偏措施
C.施工成本目标的逐层分解
D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较
9、根据《合同法》,债务人转让合同债务应当()。
A.通知债权人
B.与债权人协商
C.经过债权人的同意
D.重新签订合同
10、关于评标结果异议的说法,正确的是( )。
A.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议
C.对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出
D.招标人对评标结果的异议作出答复前,招标投标活动继续进行
11、建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理,使项目的信息能方便和有效地( )。
A.获取、存档、处理和交流
B.获取、存储、处理和共享
C.获取、存档、处理和共享
D.获取、存储、处理和交流
12、下列各项中,关于国家建设部对投标人资格预审的规定,正确的表述是()。
A.由招标管理机构评比和分析,确定出合格的申请单位
B.申请单位在收到资格预审合格通知书后,应以口头形式予以确认
C.资格预审审査的主要内容有投标单位近3年工程投标情况
D.资格预审审査的主要内容有投标单位企业概况及资源方面的情况
13、因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门
14、施工合同履行过程中场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是( )。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
15、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
C.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
16、下列不属于企业法人的是()。
A.股份有限公司
B.基金会
C.有限责任公司
D.集体企业法人
17、工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向( )报告。
A、建设单位
B、有关主管部门
C、建设行政部门
D、当地人民政府
18、人民法院2月1日作出第一审民事裁决,判决书2月5日送达原告,2月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是2月()日
A.1B.26C.5D.10
19、申请诉前财产保全应当向()人民法院申请。
A.财产所在地
B.被告住所地
C.合同履行地
D.原告所在地
20、监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时,应当( )。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
21、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
22、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符,应由( )组织专题技术论证,并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
23、关于投标文件撤回和撤销的说法,正确的是( )。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金,应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前通知招标人
24、二级注册建造师注册证书有效期为( )年。
A.1
B.2
C.3
D.4
25、施工企业取得法人资格的时间为()日。
A、注册资金到位
B、公司成立
C、工商行政管理机关核准登记
D、建设行政主管部门颁发资质证书
26、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列各项中属于必须进行招标的是()。
A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
C.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.单项合同估算价低于相应规定的标准,但项目总投资额在1000万元人民币以上
27、数人就同一债权主张权利,债权人一时无法确定,致使债务人一时难以履行债务,经人民法院的裁决,债务人可以()。
A.免除债务
B.提存
C.终止履行债务
D.中止履行债务
28、建筑工程开工前,()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.施工单位B.建设单位
C.监理单位D.设计单位
29、根据《注册建造师管理规定》,不予注册的情形是( )。
A.申请人年龄达到60周岁
B.申请人因执业活动受到刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
C.申请人被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年
D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故
30、依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由()报送公安机关消防机构审核。
A、建设单位
B、设计单位
C、施工单位
D、监理单位
31、依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处()万元的罚款。
A.1~5B.1~10
C.3~5D.5~10
32、关于《建设工程质量管理条例》,设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从( )之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
33、某建设工程预计建设工期13个月,按照法律规定,建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的( )%。
A.20
B.30
C.40
D.50
34、我国招标投标法规定,开标时间应为()。
A.提交投标文件截止时间B.提交投标文件截止时间的次日
C.提交投标文件截止时间的7日后D.其他约定时间
35、根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是( )。
A.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中施工,1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
36、按照国际惯例,建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括( )。
A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失
B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失
C.一般性盗窃和抢劫
D.因设计错误(结构缺陷)而造成的损失
37、表见代理的法律后果应该由()承担。
A.代理人
B.被代理人
C.第三人
D.代理人和第三人
38、下列财产中,不能作为抵押财产的是()。
A.正在建造的船舶
B.在建工程项目
C.城市土地使用权
D.被法院扣押的车辆
39、招标投标法规定招标人数下限主要是为防止()。
A.竞争性不充分
B.违法
C.竞争性太强
C.不合惯例
40、我国《安全生产法》规定,县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内()应急救援预案,建立应急救援体系。
A.重大生产安全事故B.一般生产安全事故
C.特大生产安全事故D.严重生产安全事故
41、根据《民事诉讼法》,人民法院接受当事人的财产保全申请后,对情况紧急的,最迟在()小时内作出裁定。
A.6
B.48
C.12
D.24
42、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
B.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
C.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
43、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁,合同履行中,发包人与承包人在工期质量和工程价款上产生纠纷,承包人向甲仲裁委员会申请仲裁,发包人提出管辖异议,关于该案件仲裁受理的说法中,正确的是()。
A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理
B.合同仲裁条款约定无效
C.双方必须签订补充仲裁协议
D.双方协商不成,质量纠纷由甲仲裁委员会受理
44、当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。
A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所有在
45、在对某工程项目监理过程中,工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求,则工程监理人员根据自己的法定权限和义务,应当()。
A.要求施工单位改正B.通知设计单位改正
C.建议建设单位修改合同D.报告建设单位要求设计单位改正
46、根据《建设工程质量管理条例》,对涉及()的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.增加工程造价总额
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程内部装修
D.改变建筑工程局部使用功能
47、关于安全生产监督检查人员执法的说法,正确的是( )。
A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理
D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
48、在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应当在()提出。
A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前
49、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险费由( )支付。
A、施工单位
B、建设单位
C、总承包单位
D、用工单位
50、根据《民事诉讼法》的相关规定,我国普通诉讼时效期间为()年。
A.1
B.2
C.4
D.5
51、关于执行申请期间的说法,正确的是()
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的,自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定的,从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
52、从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由()注册并颁发资格证书。
A.工商行政管理部门
B.劳动人事部门
C.建设行政主管部门
D.县级以上人民政府
53、某工程设计文件需要作重大修改,则( )。
A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用
B.设计单位可直接进行修改
C.应由建设单位报原审批机关批准
D.须开专家论证会后,设计单位方可修改
54、关于仲裁协议效力的说法,正确的是( )。
A.当事人对仲裁协议有异议的,可以在仲裁进行中随时提出
B.如果合同终止,则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议效力有异议的,只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效
55、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。
下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是( )。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当时进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
56、对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的,其处理办法是()。
A.责令工程停工B.责令限期改正,给予警告
C.给予罚款D.责令限期改正
57、下列选项中,当事人应承担侵权责任的是( )
A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌
B.某施工单位未按照合同约定工期竣工
C.因台风导致工程损害
D.某工程存在质量问题
58、某建设工程施工招标,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙施工过程不符合规定的质量标准,给建设单位造成损失。
关于向建设单位承担赔偿责任的说法,正确的是( )。
A.甲、乙承担连带赔偿责任
B.建设单位与甲有合同关系,应由乙承担赔偿责任
C.乙为实际施工人,应由乙承担赔偿责任
D.甲和乙承担按份赔偿责任
59、当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方( )条款。
A.应当适用违约金
B.应当适用定金
C.可以选择适用违约金或者定金
D.可以同时适用违约金和定金
60、我国《安全生产法》规定,国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行()。
A.监管制度B.报修制度
C.回收制度D.淘汰制度
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、下列关于建筑工程施工许可的表述中正确的有()。
A.工程因故中止施工,建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告
B.中止施工6个月以上的工程恢复施工前,应重新核验施工许可证
C.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时,可以申请延期
D.须取得所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批的施工许可证,方可施工
E.建设行政主管部门应当在接到办理施工许可证申请后30日内审批施工许可证
2、发包人具有下列( )情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.提供的主要建筑材料,建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.施工现场安排大量人员
E.不履行合同约定的协助义务的
3、未经注册,擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的,( )。
A、责令停止违法行为
B、没收违法所得
C、处违法所得2倍以上5倍以下罚款
D、给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
E、追究刑事责任
4、为保证案件的公正处理,民事诉讼规定了回避制度,下列人员中( )若与审理的案件有利害关系,应当回避
A.法院的书记员
B.勘验人
C.鉴定人
D.出庭的证人
E.被告方的诉讼代理人
5、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件( )。
A、取得建造师执业资格证书
B、无犯罪记录
C、无行政处罚记录
D、身体健康,能坚持在建造师岗位上工作
E、经所在单位考核合格
6、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,为取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的有( )。
A.抢修作业
B.保密工程作业
C.抢险作业
D.生产工艺上要求必须连续进行的作业
E.产生环境噪声污染较轻的作业
7、根据《产品质量法》,生产者不得()
A.生产国家命令淘汰的产品
B.伪造或者占用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
8、关于修改建设工程设计文件的说法,正确的有()。
A.经原设计单位书面同意,建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时,施工单位有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的,建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时,监理单位有权修改设计
9、下列争议中,属于劳动争议范围的是()。
A.家庭与家政服务人员之间的争议
B.个体工匠与学徒之间的争议
C.因确认劳动关系发生的争议
E.因终止劳动合同发生的争议
D.因工作时间发生的争议
10、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
评标报告应当记载的内容包括()。
A.基本情况和数据表
B.评标委员会成员名单
C.开标记录
D.符合要求的投标一览表
E.违约责任
11、某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有( )
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
12、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行,银行同时要求甲提供保证担保,未约定保证方式。
借款到期后,甲无力偿还银行贷款,则该银行有权( )。
A.直接变卖该工程
B.直接与甲协议以工程折价受偿
C.直接转移占有该工程
D.直接要求保证人代为清偿债务
E.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
13、下列情形中,人民法院应该再审的有()
A.管辖错误的
B.剥夺当事人辩论权利的
C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的
E.审判庭组成不合法
14、根据《劳动合同法》规定,下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是
A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的
B.在本单位连续工作15年,且距法定退休年龄不足5年的
C.劳动者家庭无其他就业人员,有需要抚养的家属的
D.女职工在产期的
E.因工负伤被确认丧失劳动能力的
15、有下列情形中( )的,法院应当裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行
B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的
E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
16、某施工企业在施工过程中,由于保护措施不当,致使毗邻建筑物开裂和倾斜。
受害人将施工企业诉至法院,提出的下列诉讼请求可以获得支持的有( )。
A.停止侵害
B.消除危险
C.恢复原状
D.消除影响
E.赔偿损失
17、下列要件中,属于先履行抗辩权成立要件的有()。
A.双方基于同一双务合同,且互负债务的
B.履行债务有先后顺序
C.有义务先履行债务的一方未履行或履行不符合约定
D.有义务后履行债务的一方履行能力明显下降
E.对方的对待给付时刻能履行的义务
18、在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
19、下列用工方式中,属于违法用工的有( )。
A.施工企业现场项目并不临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议,不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务,不与分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同,约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
20、在下列选项中,属于纳税人权利的是()。
A.依法办理税务登记B.追回纳税人欠缴的税款
C.申请延期纳税D.收取完税凭证
E.自觉接受税务检查
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】A
【解析】本题考查的是投标保证金。
选项B,实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出。
选项C,投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
选项D,招标人终止招标,应当收取投标保证金的,招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。
2、答案:
A
解析:
可以拒绝违章指挥和强令冒险作业。
3、【答案】D
4、【答案】B
5、D
6、D
7、正确答案:
C
8、【答案】:
C
9、【答案】C
10、【答案】C
【解析】本题考查的是中标的法定要求。
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。
招标人应当收到异议之日起3日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 河北省 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 练习题 答案
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)