一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第5270篇.docx
- 文档编号:23848185
- 上传时间:2023-05-21
- 格式:DOCX
- 页数:34
- 大小:31.70KB
一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第5270篇.docx
《一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第5270篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第5270篇.docx(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一级造价工程师《建设工程计价》复习题集第5270篇
2019年国家一级造价工程师《建设工程计价》职业资格考前练习
一、单选题
1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的规定,当签约合同价中不包括暂估价时,发包人在价格清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的,由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人,列入合同价格的应是()。
A、经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用
B、经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用
C、中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用
D、中标金额
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第3节>工程总承包合同价款的结算
【答案】:
C
【解析】:
《标准设计施工总承包招标文件》提供的(A)(B)条款较多,其中暂估价A条款是关于签约合同价不包括暂估价的约定,发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的,由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。
发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。
中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
2.编制投标报价,下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中,正确的是()。
A、招投标过程中,当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以设计图纸为准,结合规范确定投标报价的综合单价
B、施工中施工图纸或设计变更与工程量清单特征描述不一致时,应按工程量清单特征,确定综合单价
C、综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料、工程设备的价格风险,10%以内的施工机具使用费风险
D、承包人应承担法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费的变化
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第2节>投标报价的编制方法和内容
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是投标报价的编制方法和内容。
选项A错误,招投标过程中,当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以清单项目特征为准,确定投标报价的综合单价;
选项B错误,当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时,发承包双方应按实际施工的项目特征,依据合同约定重新确定综合单价;
选项D错误,法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化,承包人不应承担此类风险。
3.根据《标准施工招标文件》(2007年版),下列事件中,既可索赔工期又可索赔费用的是()。
A、承包人提前竣工
B、提前向承包人提供工程设备
C、施工中遇到不利物质条件
D、异常恶劣的气候条件导致工期延误
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项
【答案】:
C
【解析】:
根据《标准施工招标文件》(2007年版),选项A、B只能索赔费用;选项C既可索赔工期,又可索赔费用;选项D只能索赔工期。
4.下列( )属于安全施工费。
A、施工机械的检验检测费用
B、砖、混凝土砌块等围挡的维修费用
C、治安综合治理费用
D、施工安全防护通道费用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第3节>按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。
选项A应为“建筑工地起重机械的检验检测费用”;选项B属于临时设施费;选项C属于文明施工费。
5.某工程合同价格为5000万元,计划工期是200天,施工期间因非承包人原因导致工期延误10天,若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元,计划总部管理费为1250万元,则承包人可以索赔的总部管理费为()万元。
A、7.5
B、10
C、12.5
D、15
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项
【答案】:
C
【解析】:
选项C正确。
6.对于其他项目中的计日工,投标人正确的报价方式是( )。
A、按政策规定标准估算报价
B、按招标文件提供的金额报价
C、自主报价
D、待签证时报价
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第2节>投标报价的编制方法和内容
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是投标报价的编制方法和内容。
计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量,自主确定各项综合单价并计算费用。
7.关于垫资施工合同价款纠纷处理,下列说法正确的是()。
A、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的,按合同约定返还垫资利息
B、当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理
C、当事人对垫资利息没有约定的,按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息
D、垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>合同价款纠纷的处理
【答案】:
B
【解析】:
对于发包人要求承包人垫资施工的项目,对于垫资施工部分的工程价款结算,最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见:
1)当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外;2)当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理;3)当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
8.下列()不属于建设单位管理费。
A、工作人员工资
B、业务招待费
C、劳动保护费
D、工程监理费
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第4节>建设单位管理费
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是与项目建设有关的其他费用。
选项A、B、C属于建设单位管理费,工程监理费属于技术服务费。
选项D正确。
9.关于建筑安装工程费中税金的计算,下列表述中正确的是()。
A、当采用简易计税时,税前造价中的各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算
B、一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税
C、一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,应选择适用简易计税方法计税
D、甲供工程,要求全部设备、材料由工程发包方自行采购
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第3节>按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算
【答案】:
B
【解析】:
当采用简易计税方法时,税前造价中的各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算。
选项A错误。
一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。
选项B正确。
一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。
选项C错误。
甲供工程是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。
选项D错误。
10.下列关于确定分部分项工程和单价措施项目综合单价的注意事项,表述正确的是()。
A、当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以设计图纸为准确定投标报价的综合单价
B、政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行的调整,发承包双方应在合同中约定合理的分摊范围和幅度
C、发承包双方应当在招标文件或在合同中对市场价格波动导致的风险约定分摊范围和幅度
D、承包人管理费和利润的风险,发承包双方应在合同中约定合理的分摊范围和幅度
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第2节>投标报价的编制方法和内容
【答案】:
C
【解析】:
在招标投标过程中,当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价。
选项A错误。
由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行的调整,承包人不应承担此类风险,应按照有关调整规定执行。
选项B错误。
对于主要由市场价格波动导致的价格风险,如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险,发承包双方应当在招标文件中或在合同中对此类风险的范围和幅度予以明确约定,进行合理分摊。
选项C正确。
承包人的管理费、利润的风险,承包人应结合市场情况,根据企业自身的实际合理
11.在工人工作时间分类中,由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入()。
A、施工本身造成的停工时间
B、非施工本身造成的停工时间
C、准备与结束工作时间
D、不可避免的中断时间
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第3节>施工过程分解及工时研究
【答案】:
A
【解析】:
施工本身造成的停工时间,是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。
12.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)文件的规定,对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入( )。
A、材料费
B、措施费
C、研究试验费
D、企业管理费
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第3节>按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。
检验试验费,是指施工企业按照有关标准规定,对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。
检验试验费属于企业管理费。
13.建筑结构的选择既要满足力学要求,又要考虑其经济性。
对于多层房屋或大跨度结构的项目,应优先选用()。
A、砌体结构
B、钢筋混凝土结构
C、钢结构
D、框架结构
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第2节>设计阶段影响工程造价的主要因素
【答案】:
C
【解析】:
对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构;对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构;对于多层房屋或大跨度结构,选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构;对于高层或者超高层结构,框架结构和剪力墙结构比较经济。
14.关于合同履行过程中因不可抗力解除合同的价款结算与支付的说法,不正确的是( )。
A、由于不可抗力解除合同的,承包人应自行支付撤离现场所需的费用
B、发包人应向承包人支付已实施或部分实施的措施项目应付价款
C、发包人一经支付材料和工程设备货款,则该材料和工程设备成为发包人的财产
D、发包人应向承包人支付承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>竣工结算
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是竣工结算。
选项A错误,承包人撤离现场所需的合理费用,包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用,都应由发包人承担。
15.与国产标准设备相比,国产非标准设备原价构成和计算的区别在于()。
A、设备原价包含备品备件费在内
B、无法获取市场交易价格
C、符合国家质量检测标准
D、是设备制造厂的交货价或订货合同价
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第2节>设备购置费的构成和计算
【答案】:
B
【解析】:
国产非标准设备是指国家尚无定型标准,各设备生产厂不可能在工艺过程中采用批量生产,只能按订货要求,并根据具体的设计图纸制造的设备。
非标准设备由于单件生产、无定型标准。
所以,无法获取市场交易价格,只能按其成本构成或相关技术参数估算其价格。
16.最能体现信息的动态性变化特征,并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息,下列不包括()。
A、在建工程信息
B、价格信息
C、工程造价指标
D、工程造价指数
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第6节>工程计价信息及其主要内容
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是工程造价信息及其主要内容。
最能体现信息动态性变化特征,并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息主要包括价格信息、工程造价指数和工程造价指标三类。
17.采用现场测定法,测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg,损耗量为0.65kg,则该材料的损耗率为()%。
A、4.95
B、5.21
C、5.45
D、5.50
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第3节>确定材料定额消耗量的基本方法
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。
材料损耗率=损耗量/净用量=0.65/(12.47-0.65)=5.50%。
18.政府投资项目,将作为控制建设项目投资的最高限额是()。
A、设计概算
B、投资估算
C、施工图预算
D、建设投资
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第2节>设计概算的概念及其编制内容
【答案】:
A
【解析】:
政府投资项目设计概算一经批准,将作为控制建设项目投资的最高限额。
19.某施工现场有装载机2台,由施工企业租得,台班单价5000元/台班,租赁费为2000元/台班,人工工资为80元/工日,窝工补贴25元/工日,以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%。
在施工过程中发生了如下事件:
监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格,配合用工20工日,装载机4台班。
为此,施工企业可向业主索赔的费用为( )元。
A、8080
B、9080
C、18080
D、28080
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
在计算机械设备台班停滞费时,不能按机械设备台班费计算,因为台班费中包括设备使用费。
如果机械设备是承包人自有设备,一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算;如果是承包人租赁的设备,一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。
本题并未处于停工状态,即不需要计算机械设备台班停滞费,故按正常机械台班费计算。
索赔金额=(20×80+4×5000)×(1+30%)=28080(元)。
20.下列关于投标人须知描述错误的是( )。
A、在正文中的未尽事宜可以通过“投标人须知前附表”进行进一步明确
B、“投标人须知前附表”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写
C、“投标人须知前附表”无须与招标文件的其他章节相衔接
D、“投标人须知前附表”不得与投标人须知正文内容相抵触
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>招标文件的组成内容及其编制要求
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。
投标人须知,主要包括对于项目概况的介绍和招标过程的各种具体要求,在正文中的未尽事宜可以通过"投标人须知前附表"进行进一步明确,由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写,但务必与招标文件的其他章节相衔接,并不得与投标人须知正文的内容相抵触,否则抵触内容无效。
选项C错误,“投标人须知前附表”务必与招标文件的其他章节相衔接。
21.关于建设工程预算,下列不属于施工图预算的是()。
A、单项工程综合预算
B、建设项目总预算
C、类似工程预算
D、单位工程预算
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第3节>施工图预算的概念及其编制内容
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。
施工图预算由建设项目总预算、单项工程综合预算和单位工程预算组成。
22.某建设项目投产后,年经营成本为500万元,年其他营业费用为100万元,外购原材料费用为50万元,分项周转次数为3次,产成品周转次数为4次,则该项目产成品为()万元。
A、100
B、87.5
C、116.7
D、95.8
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>投资估算的编制
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是投资估算的编制。
产成品=(年经营成本-年其他营业费用)/产成品周转次数=(500-100)/4=100(万元)。
23.根据人工日工资单价的组成,下列各项中属于特殊情况下支付的工资的是()。
A、增收节支支付给个人的劳动报酬
B、定期休假时按计时工资的一定比例支付的工资
C、保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴
D、高温作业临时津贴
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第4节>人工日工资单价的组成和确定方法
【答案】:
B
【解析】:
特殊情况下支付的工资,是指根据国家法律、法规和政策规定,因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计件工资标准的一定比例支付的工资。
24.若在某工程施工过程中发生以下事件:
5月1日~5月15日因发包人原因而延误,5月5日~5月25日因客观原因而延误,5月13日~5月22日因承包人原因而延误,则在5月13日~5月15日时间段内承包人可以获得的补偿是()。
A、工期补偿
B、费用补偿
C、工期+费用补偿
D、没有补偿
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第1节>工程索赔类合同价款调整事项
【答案】:
C
【解析】:
5月13日~5月15日期间,发包人原因事件尚未结束,为初始延误者。
如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。
因此在此期间内可以获得工期+费用补偿。
25.建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法,下列方法中两两混合后属于混合法的是()。
A、生产能力指数法与系数估算法
B、系数估算法与比例估算法
C、单位生产能力估算法与比例估算法
D、系数估算法与单位生产能力估算法
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>投资估算的编制
【答案】:
B
【解析】:
混合法是根据主体专业设计的阶段和深度,投资估算编制者所掌握的国家及地区、行业或部门相关投资估算基础资料和数据,以及其他统计和积累的、可靠的相关造价基础资料,对一个拟建建设项目采用生产能力指数法与比例估算法或系数估算法与比例估算法混合估算其静态投资额的方法。
26.预备费包括基本预备费和价差预备费,其中价差预备费的计算应是( )。
A、以编制年份的静态投资额为基数,采用单利方法
B、以编制年份的静态投资额为基数,采用复利方法
C、以估算年份价格水平的投资额为基数,采用单利方法
D、以估算年份价格水平的投资额为基数,采用复利方法
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第5节>预备费
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是预备费。
价差预备费一般根据国家规定的投资综合价格指数,按估算年份价格水平的投资额为基数,采用复利方法计算。
27.( )用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况,是考核和分析投资效果的依据。
A、基本建设项目竣工财务决算表
B、基本建设项目概况表
C、基本建设项目交付使用资产明细表
D、基本建设项目交付使用资产总表
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第1节>竣工决算的内容和编制
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是竣工决算的内容和编制。
建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况,是考核和分析投资效果的依据。
28.下列关于公示中标候选人的说法,正确的是()。
A、公示期不得少于5日
B、招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人
C、不但公示中标候选人的排名,还要公示投标人的各评分要素的得分情况
D、对有业绩信誉条件的项目,在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况,应一并公示
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第3节>中标人的确定
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是中标人的确定。
公示时间(公示期):
招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日,AB选项错。
招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示,而不是只公示排名第一的中标候选人。
同时,对有业绩信誉条件的项目,在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况,应一并进行公示,但不含投标人的各评分要素的得分情况。
C选项错,D选项正确。
29.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013,关于招标控制价的表述符合规定的是()。
A、招标控制价不能超过批准的概算
B、投标报价与招标控制价的误差超过±3%时,应予拒绝
C、招标控制价不应在招标文件中公布,应予保密
D、工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>最高投标限价的编制
【答案】:
D
【解析】:
招标控制价超过批准的概算时,招标人应将其报原概算审批部门审核,A选项错。
国有资金投资的工程,投标人的投标不能高于招标控制价,否则,其投标将被拒绝,B选项错。
招标控制价的作用决定了招标控制价不同于标底,无须保密。
如按照规定应编制招标控制价的项目,其招标控制价应在发布招标文件时一并公布。
C选项错。
工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制。
D选项正确。
30.在进行招标工程量清单编制的准备工作时,初步研究阶段应完成的工作包括()。
A、现场踏勘
B、确定需要设定的暂估价
C、拟定常规施工组织设计
D、拟定施工总方案
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>招标工程量清单的编制
【答案】:
B
【解析】:
初步研究阶段主要对各种资料进行认真研究,为工程量清单的编制做准备。
主要包括:
1)熟悉《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013、专业工程计量规范、当地计价规定及相关文件;熟悉设计文件,掌握工程全貌,便于清单项目列项的完整、工程量的准确计算及清单项目的准确描述,对设计文件中出现的问题应及时提出。
2)熟悉招标文件、招标图纸,确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价;收集相关市场价格信息,为暂估价的确定提供依据。
3)对《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013缺项的新
31.在承揽国际工程投标报价时,施工机械台班单价的计算与国内工程投标报价相比主要区别是()。
A、不计算折旧费用
B、不计算大修理费用
C、不计算经常修理费用
D、不计算人工费
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第4节>国际工程招标投标及合同价款的约定
【答案】:
B
【解析】:
在计算施工机械台班单价时,其中基本折旧费的计算一般应根据当时的工程情况考虑5年折旧期,较大工程甚至一次折旧完毕。
因此,也就不计算大修理费用。
在国外承包工程,承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械(除去租赁机械)。
32.与一般计税方法相比,简易计税方法下计税基数的差异是()。
A、税前造价
B、人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和
C、执行营业税改征增值税试点实施办法
D、各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第3节>按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算
【答案】:
D
【解析】:
采用一般计税方法时,增值税的计税基数是税前造价,税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和,各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算;当采用简易计税方法时,增值税的计税基数是税前造价,税前造价为人工费、材料费、施工机具使
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程计价 一级 造价工程师 建设 工程 计价 复习题 5270
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)