临时用电工程施工合同.docx
- 文档编号:23711008
- 上传时间:2023-05-20
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:80.35KB
临时用电工程施工合同.docx
《临时用电工程施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《临时用电工程施工合同.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
临时用电工程施工合同
临时用电工程施工合同
临时用电工程施工合同
合同编号:
[填写甲方]
与
[填写乙方]
临时用电工程施工合同
____年__月__日[填写签约时间]
______________[填写签约地点]
1.
2.
3.关安全制度,做到安全、文明施工,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。
4.若乙方不能将本合同范围内的工程报验合格,则乙方负责做好整改工作,使报验合格。
5.负责本工程施工水电费用。
6.施工所需的设备、材料、工具等由乙方自行保管。
7.协助甲方对周边和地下建筑物、构筑物、道路、管网、线路、树木、文物等的保护工作;
8.乙方须负责本公司工作人员的安全教育工作及购买人身意外保险。
乙方在项目现场必须服从甲方以及甲方聘请的监理公司、总承包公司的安全管理。
因乙方人员违反现场安全管理规定造成损失的责任(包括但不限于人员损伤和经济损失)由乙方负责。
9.乙方自行承担进入项目所在地所需的各项备案手续,其相关费用由乙方自行承担,并不得因此延误甲方的进度要求;因乙方原因导致工期延误,按合同第十点条款执行。
一、质量标准:
1.甲方交给乙方的技术资料及审批后的施工图,同是施工有效文件,双方不得擅自变更,如因需要甲方必须变更时,应出变更设计通知单。
2.乙方必须保证工程质量,符合国家有关技术验收规定,全部工程完成后,由乙方组织包括供电有关的运行、监察、设计及甲方等部门在内的总验收。
做到一次性验收合格,否则由乙方无偿返工,直到验收合格为止;如因验收原因使甲方造成的损失由乙方负责。
二、工期要求:
1.合同工期:
日历日;在本协议签订后,乙方即安排设备、材料订货和施工,负责按时完成本合同工作内容的工程,并协助催促供电局尽快实施送电。
暂定开工日期,具体时间由甲方通知。
因不可抗力、当地供电局供电配套投资安装排期或甲方原因则顺延。
2.若因天气、政府政策等其他情况导致无法进行施工的,经甲方核实情况属实,经甲方书面同意后,合同工期可予以调整。
3.不可抗力按有关规定执行,各自承担损失。
三、安全、文明施工
1.严格遵守国家和市政府颁发的安全、文明生产有关规定,达到安全文明工地标准;
2.因乙方人员及机械等违章作业造成的安全事故,造成人员伤亡,乙方应积极抢救,并承担全部责任。
四、工程管理:
1.乙方在施工中,由于自身原因造成质量和安全事故等损失,概由乙方负责。
2.当甲方认为工程已受到威胁时、或即将使得甲方受到损失时、或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时,甲方有权要求乙方退场或部分人员退场,乙方应无条件接受,并承担由此造成的一切损失和责任。
3.甲方定期或不定期对乙方施工现场的施工质量和安全文明施工管理情况进行检查,乙方应积极配合,并对甲方提出的对存在问题进行及时整改的要求积极响应,否则甲方有权按甲方的相关的工程管理规定对乙方进行经济处罚。
五、结算/付款条件:
1.按工程进度支付:
1.1本协议签订后次月日前,甲方应支付给乙方工程总造价的%作为工程备料款,用于支付前期费用及设备订货款,乙方同时向甲方提供银行出具的等值履约保函,保函有效期至工程完工止。
设备进场安装后本备料款自动转为工程进度款;
1.2进场施工后按月支付进度款。
乙方每月日提交当月工程量完成清单,经甲方工程师复核工作量及施工质量无异议后于次月日前支付至已完成量的%价款(含备料款);
1.3本项工程施工完毕且验收合格后,上报完成工程(包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更)进度款申请表(按照甲方统一格式),甲方于次月日前支付至完成量%的工程款(含备料款);
1.4乙方提交完整的竣工资料以及结算书,甲方应在日内进行结算审核,乙方须在甲方给出结算审核意见后天内与甲方签订结算协议,结算完成及送电后后,甲方向乙方支付结算价总额的%;
1.5本工程结算价的%做为乙方工程保修金,保修期满后甲方按相关保修约定支付。
1.6乙方签订合同时已充分了解甲方价款支付流程,因甲方流程导致付款时间延后不属于甲方违约。
1.7每次付款前乙方须按甲方格式提出申请,并提供等额正式工程发票。
竣工结算后,乙方需要向甲方按竣工价款与已支付款间的差额补足正式工程发票(含保修金);每次甲方付款前,乙方必须提供甲方认可的正式、合法、等额税务发票。
若乙方不提供发票,甲方有权暂时拒绝支付该笔款项且不承担任何违约责任。
同时,乙方不得因此而停止工作。
如乙方向甲方提供的发票不符合本合同约定或法律规定,因此给甲方造成的一切损失由乙方承担(包括但不限于损害赔偿、消除影响等)。
2.结算
2.1结算造价=合同价款±变更(范围)调整+签证结算价-减少项目(含水电费等)+奖励-违约金±其它
2.2合同签订后发生的变更、签证,如果中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价,则沿用;中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润额不变,报咨询公司、甲方审核确定;中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的,以当地政府当期公布的指导价下浮%套用,主材单价合同已有的则沿用合同单价,合同没有的由乙方上报后经咨询公司、甲方审核确定。
措施费(模板除外)、规费包干、税金按国家规定计取。
2.2除本合同有特别约定外,清单工程量计算规则以最新执行的国标清单为准;
3.乙方账号信息:
开户银行:
开户名:
银行账户:
六、违约及奖罚:
1、甲方无合理理由而不按时支付工程进度款时,乙方应向甲方发出要求付款的通知,甲方收到通知后仍不能按约定付款,应按照的标准向乙方赔付违约金,但甲方承担的违约金的总额不超过未支付的应付款额的百分之。
2、因乙方原因不能按照合同约定的工期或甲方同意顺延的工期完成送电,乙方按的标准支付违约金。
3、乙方履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件,并经书面要求改正后,天内仍无实质性改进的,由此造成的经济损失,甲方有权在支付给乙方的任何款项中扣款补偿;
4、因乙方原因使本工程或甲方或第三方受到损失者,由乙方承担甲方或第三方的一切损失,并按不高于乙方承包工程结算总价的%向甲方支付违约金,并承担法律责任。
5、乙方应保证其在履行合同的过程中所提供的服务或成果合法、合规、不侵犯第三方的合法权益(包括但不限于著作权、商标权、专利权等),如果任何第三方提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿,并向甲方支付合同金额%的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应当予以补足。
6、若乙方于合同履行期间或质量保修期间不能依照合同标准履行相应义务,经甲方通知后仍不能于甲方要求时限内完成整改的,甲方有权自行或委托第三方解决,且甲方有权从未支付给乙方的任意价款中抵扣相当于实际发生费用(另加%的管理费)、违约金及滞纳金数额之款项。
上述抵扣不足以弥补甲方所遭受损失的,甲方有权继续向乙方追偿。
七、暂列金
1、“暂列金额项目”是指包括在合同价格中,并且在已标价工程量清单中以“暂列金额项目”命名,一般由甲方直接在招标文件中为其设定了一暂定金额的项目。
2、任何暂列金额项目设置的暂定金额,尽管包含在合同价格中,但并不属于乙方所有和支配。
任何情况下,暂定金额属于甲方所有,其开支金额和开支方式也完全由甲方决定。
3、对于合同中的每一项暂列金额项目,甲方有权指示由乙方实施;如果甲方没有指示由乙方实施暂列金额项目,则该笔暂列金额将在工程结算时从合同价款中整项扣除。
八、函件送达
以本合同为目的或与之相关的任何通知均可以以亲自递交、邮递、电子邮件、快递、传真及其他约定方式发至合同约定的联系地址和/或联系方式和/或指定联系人。
通知被视为送达的日期应按如下方法决定:
1、专人递交的通知在专人递交之时视为有效送达;
2、以(预付邮资)的挂号信件发出的通知,应在寄出日(以邮戳为准)后第七日视为有效送达;
3、以快递发送的通知应于交予合法的快递服务发送后第三日视为有效送达;
4、使用传真、电子邮件或类似的方式进行通知的,通知发出之时视为有效送达。
九、争议解决:
在履行本合同过程中发生的一切争议,双方同意按照以下第种方式解决:
1.向北京仲裁委员会申请仲裁;
2.向仲裁委员会申请仲裁;
3.向甲方注册地人民法院起诉;
4.向合同签订地人民法院起诉;
5.向人民法院起诉。
十、其它事项:
1、本合同自双方签字盖章之日起生效,合同内容履行完毕结算及付款完成后失效。
2、乙方应及时向甲方提供工程设计资料和工程竣工验收资料。
3、合同份,双方各执份。
4、合同未尽事宜,双方协商另订。
十一、附件:
1附件:
业务联系人
2附件:
《工程质量保修书》
3附件:
《进度款支付流程表》
(以下无正文)
(-本页无正文,为签字盖章页-)
甲方:
(盖章)乙方:
(盖章)
法定代表人或授权代表:
签字:
日期:
法定代表人或授权代表:
签字:
日期:
签订地点:
建议填写我方签约主体所在地
附件:
工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致,对(工程名称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括,以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容,双方约定如下:
。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
年。
质量保修期自之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托其他人修理,维修费用从质保金中扣除。
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
工程保修期内,本工程无质量问题的,发包人在工程质量保修期满无质量问题并综合验收资料齐全后天内,应当将剩余的保修金退还承包人;本工程在保修期有质量问题的,且保修期满仍未解决的,承包人应负责维修,保修期自维修完成之日起顺延个月;顺延个月内仍出现质量问题的,保修期再顺延个月,如再出现质量问题的,保修金不予退还。
保修金不足以支付保修费用的,承包人在保修金不足的时候开始天内补足所需的保修费用。
若承包人于合同履行期间或质量保修期间不能依照合同标准履行相应义务,经发包人通知后仍不能于发包人要求时限内完成整改的,发包人有权自行或委托第三方解决,且发包人有权从未支付给承包人的任意价款中抵扣相当于实际发生费用(另加%的管理费)、违约金及滞纳金数额之款项。
上述抵扣不足以弥补发包人所遭受损失的,发包人有权继续向承包人追偿。
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发 包 人(公章):
承包人(公章):
法定代表人或法定代表人或
授权委托人(签章):
授权委托人(签章):
年 月 日 年 月 日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 临时 用电 工程施工 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)