房屋认购合同.docx
- 文档编号:23709129
- 上传时间:2023-05-20
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:19.47KB
房屋认购合同.docx
《房屋认购合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房屋认购合同.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
房屋认购合同
商铺认购合同
合同编号:
_________
甲方(下简称甲方):
_________
乙方(下简称乙方):
_________
绪言
甲方以出让方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。
该地块国有土地使用证号为:
_________,土地使用权面积为:
_________,所在土地用途为:
商业,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
经批准,上述地块上建成的商铺定名为:
_________(原建设工程规划许可证号为:
_________,建筑工程施工许可证号为:
_________,建设工程施工合同约定的开工日期为:
_________,建设工程施工合同约定的竣工日期为:
_________)。
甲方出售商铺的基本情况:
商铺座落:
_________区_________县_________路、道、街。
设计用途商业;建筑结构_________;建筑层数为_________层。
建筑面积_________平方米,其中:
套内建筑面积_________平方米,公共部位分摊建筑面积_________平方米。
商铺平面图见附件。
房屋建成后,甲方以按揭方式购得并取得房产证,现该房屋抵押于中国建设银行洪洞县支行。
甲方决定将上述房产四层商业单独销售;六层商业合作经营。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上就商铺认购达成如下协议:
第一条乙方愿意认购的商铺
商铺平面图(见附件一,阴影部分为所购商铺),商铺抵押于、租赁等情况:
。
第2条商铺认购方式
经双方双方一致同意,采取买一拖二方式,即;
第三条计价方式与价款
甲方与乙方约定按下述第_________种方式计算该商铺价款:
1、按建筑面积计算,该商铺单位为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元。
2、按套内建筑面积计算,该商铺单价为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元整。
第四条付款方式及期限
乙方采取下列第_________种方式付款。
1、一次性付款,自签约日起_________日内付全部价款_________元(小写:
_________万元)。
2、零首付分期付款。
按月还款分120期(十年)还清,利率按照中国建设银行现行消费按揭贷款利率计算;
乙方认购的房屋总价确定为元;
月还款额为元(详见附件2《月还款计划表》)
第五条房产交付
1、房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的方可交付,交付时甲方向乙方办理相关设施交付登记;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。
2、其他约定:
A、若房屋已经租赁甲方将租赁合同交付乙方并告知房屋租赁人,次年租赁费可抵顶房款,不足部分乙方补齐;
B、房屋租赁到期后,乙方可以自主使用或者租赁该商铺。
第六条产权转移登记。
还款期限到期后,甲方无条件为乙方办理房产变更登记。
(我们无法保障提前还款单独办理房产变更登记,同时注意由于销售期限的不统一可能存在个体化差异问题。
)
第七条甲方逾期交付商铺的处理
除遇不可抗力外,甲方如未按本合同约定日期交付商铺,逾期在_________日内的,乙方有权向甲方追究已付款利息。
若经乙方要求甲方在合理期限内仍然不能交付,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。
第八条乙方逾期付款的处理
乙方如未按本合同约定的日期付款,逾期在_________日内的,甲方有权追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
如超过上述约定期限的,甲方有权按照下述的第_________种约定,追究乙方违约责任:
1、合同继续履行。
乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
此外,乙方还应每日按商铺价款的_________‰向甲方支付违约金。
2、解除合同。
已交房款按照相应期限的租金处理,自拖欠房款之日乙方应每日按商铺价款的5‰向甲方支付违约金,直至乙方向甲方交回商铺为止。
第九条面积确认及面积差异处理。
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
第十条甲方关于房屋产权状况的承诺
甲方保证销售的商铺没有产权纠纷和债权债务纠纷。
因甲方原因,造成该到期后商铺不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由甲方承担全部责任。
因出售的商铺设有他项权利,甲方已经在出售前征得他项权人的书面同意,并以书面形式公示和明确告知乙方。
第十一条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任
甲方交付使用的商铺的装饰、设备标准依房屋现状确认,双方不存在任何争议。
第十二条甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺:
甲方保证正常通气、通电、通水等。
第十三条风险责任的转移
该商铺的风险责任自交付之日起由甲方转移给乙方。
第十四条保修责任
自乙方实际接收该商铺之日起,甲方对该商铺的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由甲方承担:
1、墙面,保修_________月;
2、地面,保修_________月;
3、顶棚,保修_________月;
4、门窗,保修_________月;
5、上水,保修_________月;
6、下水,保修_________月;
7、暖气,保修_________月;
8、煤气,保修_________月;
9、电路,保修_________月;
保修期内,因不可抗力的因素,或其他非甲方原因造成的损坏,甲方无须承担责任,但可协助维修,维修费用由乙方承担。
第十五条质量争议的处理
乙方对该商铺提出有重大质量问题,买卖双方产生争议时,以_________出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。
第十六条双方可以就下列事项约定:
1、该商铺所在楼宇的屋面使用权。
2、该商铺所在楼宇的外墙面使用权。
第十七条房屋的用途
1、乙方的房屋仅作商铺使用,乙方使用期间不得擅自改变该商铺的建筑主体结构、承重结构和用途。
除本合同及其附件另有规定者外,乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商铺有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
2、甲方不得擅自改变与该商铺有关联的公共部位和设施的使用性质。
第十八条物业管理
该商铺移交后,乙方承诺遵守楼宇管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定;在楼宇管理委员会未选定物业管理机构之前,甲方指定_________公司负责物业管理,乙方遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。
第十九条声明及保证
甲方:
1、甲方有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1、乙方有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第二十条保密
买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。
未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为_________年。
第二十一条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。
以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:
甲方联系人______;联系方式:
联系地址:
。
乙方联系人______;联系方式:
联系地址:
。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十二条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,买卖任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。
未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第二十三条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。
任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第二十四条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交临汾仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第二十五条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。
不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第二十六条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。
该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十七条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,买卖双方可以达成书面补充合同。
本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十八条合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本协议一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章)_________ 乙方(盖章)_________
_________年____月____日
附件1,商铺平面图;
附件2,月还款计划书;
附件3,购买人配偶承诺书;
附件4,购买人信息及连带保证人信息;
附件5,第三方担保函;
附件6,商铺交接证明;
附件7,担保函(出卖人)。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 房屋 认购 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)