延庆区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
- 文档编号:23496255
- 上传时间:2023-05-17
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:29.97KB
延庆区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
《延庆区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《延庆区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
延庆区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案
延庆区2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、根据《环境影响评价法》,在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时,应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.原环评文件审批部门
C.建设单位
D.建设行政主管部门
2、某建设工程项目在基坑开挖阶段,遇到不利的软弱土层,需要进行地基处理,使施工进度延误,施工费用增加,该风险属于( )。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
3、《安全生产许可证条例》规定,除中央管理的建筑施工企业外,建筑施工企业安全许可证由()颁发和管理。
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省.自治区.直辖市人民政府
D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门
4、合同工期届满之前,施工企业明确表示不再施工的行为是()
A侵权B预期违约C合法行为D单方解除合同
5、建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位
A.拒绝
B.指定
C.认可
D.考察
6、《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受()培训。
A.安全生产责任B.安全生产检查
C.安全生产教育D.安全生产制度
7、下列各项中,关于知识产权的基本特征说法正确的是()。
A.知识产权仅具有财产权性质
B.知识产权不具有独占性
C.知识产权不具有地域性
D.知识产权具有时间性
8、从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由()注册并颁发资格证书。
A.工商行政管理部门
B.劳动人事部门
C.建设行政主管部门
D.县级以上人民政府
9、由于企业改制,或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业,其资质等级根据()按照规定的审批程序核定。
A.原企业的资质等级
B.实际达到的资质条件
C.降低一级原企业的资质等级
D.合并前较低的企业资质等级
10、仲裁委员会裁决作出后,一方当事人不履行裁决时( )。
A.仲裁委员会可以强制执行
B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
C.另一方当事人可以向法院提起诉讼
D.另一方当事人可以向法院申请强制执行
11、根据《合同法》,不属于承诺构成要件的是()。
A.承诺需由受要约人向要约人作出
B.承诺必须以书面的形式通知要约人
C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致
D.承诺必须在要约有效期限内作出
12、某工人小组在正常的施工条件下进行砖墙的砌筑.作业过程中所消耗的时间属于定额工作时间的是( )。
A.在砌筑过程中工人必要的休息时间
B.砂浆没有按时运抵工作面而引起的停工时间
C.工人对经检验不合格的部位重新砌筑使用的时间
D.由于工地停水使砌筑施工无法进行所消耗的时间
13、关于女职工特殊劳动保护的说法,正确的是()
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90天的产假
14、施工合同履行过程中场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是( )。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
15、未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人应由此承担()责任。
A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理
16、建设工程施工合同无效,将不会产生()的法律后果。
A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金
17、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列各项中属于必须进行招标的是()。
A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
C.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.单项合同估算价低于相应规定的标准,但项目总投资额在1000万元人民币以上
18、根据《建筑法》规定,建筑工程主体结构的施工()。
A.必须由总承包单位自行完成
B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C.经总监-理工程师批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D.经业主批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
19、法人在建设工程中的地位,表现在()。
A、具有民事权利能力和民事行为能力
B、独享民事权利和承担民事义务
C、在建设工程中扮演的角色上
D、建设参与方分工协作的关系中
20、《建设工程安全生产管理条例》规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担( )。
A、各自相应的责任
B、连带责任
C、按份责任
D、补充责任
21、根据《民事诉讼法》的相关规定,我国普通诉讼时效期间为()年。
A.1
B.2
C.4
D.5
22、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩
B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示
D.由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示
23、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
对于保修费用,则由( )承担。
A.质量缺陷的责任方
B.施工单位
C.建设单位
D.修理方
24、环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。
需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起( )内,向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门,申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
25、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。
下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是( )。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当时进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
26、关于建设工程专利权保护范围的说法,正确的是( )。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均已权利要求的内容为准
27、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。
双方不能协商一致,且依合同有关条款等仍不能推定。
则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格
28、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是( )。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年
29、乙公司欠甲公司货款70万元,到期没有清偿。
而乙公司享有对丙公司的100万元债权,却未去尽力追讨。
此时,甲可以行使()以实现自己的债权。
A.确认权B.代位权
C.否认权D.撤销权
30、根据《建设工程监理规范》规定,对分包单位资格应审核的内容不包括()的审核。
A.分包单位的营业执照和特殊行业施工许可证
B.分包单位的业绩
C.拟分包工程的内容和范围
D.质量管理、技术管理制度
31、关于工程质量争议处理的说法,正确的是( )。
A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的,应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收,建设单位擅自使用后,以部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持
D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。
企业不承担返修义务
32、下列各项中,关于国家建设部对投标人资格预审的规定,正确的表述是()。
A.由招标管理机构评比和分析,确定出合格的申请单位
B.申请单位在收到资格预审合格通知书后,应以口头形式予以确认
C.资格预审审査的主要内容有投标单位近3年工程投标情况
D.资格预审审査的主要内容有投标单位企业概况及资源方面的情况
33、主债权债务合同无效,担保合同( ),但法律另有规定的除外。
A.仍然有效
B.无效
C.在担保期间内有效
D.效力待定
34、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料,不包括( )。
A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件
B.地下使用的防水材料
C.用于砌筑砂浆的水泥
D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂
35、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的,可以向( )人民法院提出书面异议。
A.原审
B.负责执行的
C.原告所在地
D.被告所在地
36、某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下不属于委托代理权消灭的原因是()。
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.委托代理人有过错
D.委托代理人死亡。
37、施工企业的项目经理属于施工企业的( )。
A、企业法人
B、委托代理人
C、企业授权的项目管理者
D、指定代理人
38、甲委牦托乙去丙处为自己购买机床一台。
在这个代理关系中,第三人是()。
A.甲
B.乙
C.丙
D.乙和丙
39、下列各项中,关于施工总承包资质的申请说法正确的是()。
A.申请施工总承包资质的建筑业企业应当在总承包序列内选择一类资质作为本企业的主项资质
B.施工总承包企业可以在总承包序列内再申请其他类资质
C.施工总承包企业可以申请专业承包资质
D.施工总承包企业承担总承包项目范围内的专业工程必须再申请相应专业承包资质
40、在对某工程项目监理过程中,工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求,则工程监理人员根据自己的法定权限和义务,应当()。
A.要求施工单位改正B.通知设计单位改正
C.建议建设单位修改合同D.报告建设单位要求设计单位改正
41、招标投标法规定招标人数下限主要是为防止()。
A.竞争性不充分
B.违法
C.竞争性太强
C.不合惯例
42、根据代理权产生的原因,代理可以分为()。
A.表见代理、委托代理、指定代理
B.委托代理、指定代理、法定代理
C.法定代理、指定代理、表见代理
D.口头代理、指定代理、委托代理
43、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当将施工现场的()分开设置,并保持安全距离。
A.监理工程师办公室与工人宿舍
B.监理工程师办公室与工人食堂
C.监理工程师办公室与钢筋加工区
D.工人宿舍与食堂
44、在民事诉讼中,当事人不需要运用证据加以证明的是( )的事实。
A.请求实体权益
B.免除自己法律责任
C.主张程序违法
D.对方承认
45、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是()。
A、项目经理部具备法人资格
B、项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C、项目经理部行为的法律后果由自己承担
D、项目经理部是施工企业内部常设机构
46、在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应当在()提出。
A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前
47、根据《关于民事诉讼证据的若干规定》,当事人申请证书保全的,应在()提出。
A.举证期限届满前
B.首次开庭前15日
C.不迟于举证期限届满前7日
D.一审法庭辩论终结前
48、关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是( )。
A.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建筑工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
B.施工合同无效,且建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工价款的,不予支持
C.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持
D.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,不予支持
49、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉,2001年3月5日委托某专利事务所申请专利,3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利,5月15日专利局将其专利公告,2003年2月13日授予王某专利权。
该专利权届满的期限是()。
A.2021年3月5日B.2021年3月15日
C.2021年5月15日D.2023年2月13日
50、根据《招标投标法》,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止,最短为()
A.5B.20C.10D.15
51、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的,由有关部门()。
A.警告
B.责令改正
C.责令停业整顿
D.对违法所得予以没收
52、甲、乙合同纠纷申请仲裁。
甲、乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲、乙共同选定。
仲裁庭合议时产生了两种不同意见,仲裁庭应当()作出裁决。
A.按多数仲裁员的意见
B.按首席仲裁员的意见
C.提请仲裁委员会
D.提请仲裁委员会主任
53、当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。
A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所有在
54、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
B.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
C.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
55、建设工程安全生产管理条例》第16条规定,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具( )。
A、检测合格证明
B、生产(制造)许可证明
C、产品合格证明
D、建筑机械使用许可证明
56、列承揽工程的情形中,符合工程承包管理相关规定的是()
A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程
D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程
57、法人可以分为()。
A、行政法人和事业法人
B、企业法人和非企业法人
C、行政法人和社团法人
D、非企业法人和事业法人
58、既有居住建筑的建筑节能改造费用,由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
59、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括( )。
A.工程项目实行总承包的,定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本单位安全生产投入的有效实施
60、关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法,正确的是( )。
A.已进行应急预案备案登记的,申领安全生产许可证时,可以不再提供相应的应急预案
B.中央管理的总公司的专项应急预案,报总公司所在地主管部门备案。
C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案,由总公司统一备案
D.施工企业申请应急救援预案备案,应当提交本企业技术负责人的评审意见
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的,应承担的责任有()。
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任
E.违宪责任
2、下列选项中,委托代理终止的情形有()。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人死亡
C.代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
3、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括( )
A、因承包商资质不够导致的纠纷
B、因无权代理与表见代理导致的纠纷
C、因联合体承包导致的纠纷
D、因"挂靠"问题而产生的纠纷
E、因履约范围不清而产生的纠纷
4、建设工程纠纷发生后,当事人申请仲裁应当符合下列条件( )。
A.有仲裁协议
B.有和解协议
C.有具体的仲裁请求、事实和理由
D.属于仲裁委员会的受理范围
E.得到法院的许可
5、下列各项中,属于编制施工投标文件内容的有()。
A.投标保证金
B.合同条件
C.法定代表人资格证明书
D.辅助资料表
E.合同协议条款
6、法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
7、下列属于安全生产从业人员权利的有()。
A.知情权
B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权
C.请求赔偿权
D.危险报告权
E.紧急避险权
8、关于劳动合同试用期的说法正确的有()
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月
D.试用期内,用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
9、下列()合同在履行过程中发生债权时,债权人有权行使留置。
A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.劳动合同
10、下列选项中,是仲裁委员会组成的有()。
A.职工代表
B.劳动行政主管部门的代表
C.工会的代表
D.用人单位代表
E.政府指定的经济综合管理部门的代表
11、根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
12、甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后,遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判,后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件,甲的行为()
A.属于正常的商业行为
B.属于泄露或不正当使用商业秘密
C.应承担缔约过失责任
D.构成侵权行为
E.构成违约行为
13、在下列选项中,属于纳税人权利的是()。
A.依法办理税务登记B.追回纳税人欠缴的税款
C.申请延期纳税D.收取完税凭证
E.自觉接受税务检查
14、下列关于建筑工程施工许可的表述中正确的有()。
A.工程因故中止施工,建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告
B.中止施工6个月以上的工程恢复施工前,应重新核验施工许可证
C.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时,可以申请延期
D.须取得所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批的施工许可证,方可施工
E.建设行政主管部门应当在接到办理施工许可证申请后30日内审批施工许可证
15、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,( )
A.只能向原审法院申请再审
B.只能向上一级法院申请再审
C.可以向原审法院申请再审
D.可以向上一级法院申请再审
E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审
16、在施工合同纠纷的诉讼中,能作为证据的有()。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
17、商事仲裁裁决生效后,应当向( )申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人依据地的中给人民法院
C.被执行人住所地的中给人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
18、关于资本(或股本)溢价说法正确的是()。
A.资本(或股本)溢价是指企业投资者投人的资金超过其在注册资本中所占份额的部分
B.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中,投资人的投入资本超过其注册资金的数额
C.所有制单一的企业,也存在资本溢价问题
D.股票溢价是股份有限公司按溢价发行股票时,公司所取得的股票发行收人超过股票面值的数额
E.股票溢价归股份有限公司全体股东所有
19、可以提起行政复议的事项包括( )
A.行政处罚
B.行政强制措施
C.行政处分
D.行政机关对民事纠纷作出的调解
20、下列招标情形中,属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有( )。
A.招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格、技术、条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应
C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、答案:
B
解析:
项目的建设与运作过程中,产生于审批的环境影响评价文件不符的情况,应由建设单位组织环境影响后评价,并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。
2、【答案】:
C
【解析】建设工程项目的风险包括组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险。
其中工程环境风险又包括:
自然灾害、岩土地质条件和水文地质条件、气象条件、引起火灾和爆炸的因素等。
本题中,建设工程项目在基坑开挖阶段遇到不利的软弱土层属于工程环境风险。
3、答案:
A
解析:
除中央管理的建筑施工企业外,建筑施工企业安全许可证由县级以上人民政府办法和管理。
4、答案:
D
解析:
属于单方解除合同
5、答案:
B
解析:
建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。
6、C
7、正确答案:
D
8、正确答案:
C
9、正确答案:
B
10、D
11、【答案】B
12、【答案】:
A
13、答案:
C
解析:
女职工和未成年工特殊保护,禁止女职工从事矿山井下劳动;不得安排在经期从事高温、低温的体力劳动
14、【答案】A
15、答案:
B
解析:
未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人应有此承担违约责任。
16、答案:
D
解析:
合同无效的话,不会产生违约金的法律后果
17、正确答案:
C
18、正确答案:
A
19、【正确答案】A
【答案解析】本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。
法人在建设工程中的地位,表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。
20、B
21、正确答案:
B
22、【答案】C
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 延庆区版二级建造师建设工程法规及相关知识试题 含答案 延庆 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 试题 答案