建设工程合同管理29模拟题.docx
- 文档编号:23466935
- 上传时间:2023-05-17
- 格式:DOCX
- 页数:43
- 大小:33.36KB
建设工程合同管理29模拟题.docx
《建设工程合同管理29模拟题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程合同管理29模拟题.docx(43页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建设工程合同管理29模拟题
[模拟]建设工程合同管理29
单项选择题
第1题:
建设工程施工安装合同法律关系的客体是指()。
A.物
B.智力成果
C.行为
D.财
参考答案:
C
答案解析:
P5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
在合同法律关系中,行为多表现为完成一定的工作,如勘察设计、施工安装等。
第2题:
下列财产中,()作为抵押物进行抵押
A.抵押人所有的房屋
B.抵押人有权使用的集体土地所有权
C.依法被查封的财产
D.抵押人所有的支票
参考答案:
A
答案解析:
P10关于抵押物的规定中:
A属于抵押人所有的房屋和其他地上定着物,可作为抵押物;B属于集体所有的土地使用权,不得抵押;C、D属于所有权、使用权不明的财产,不得抵押。
第3题:
留置权是通过()产生的。
A.法律规定
B.合同约定
C.中间人约定
D.口头约定
参考答案:
A
答案解析:
PII(四)留置。
由于留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权。
中间人约定和口头约定也不正确,只能通过法律规定。
第4题:
工程建设的过程中,()保证的金额是可以随时间变化的。
A.施工投标保证
B.施工合同的履约保证
C.施工预付款保证
D.工程保险
参考答案:
C
答案解析:
P12(三)施工预付款保证。
施工预付款保证担保金额应当与预付款金额相同,预付款在工程的进展过程中每次结算工程款(中间支付)分次返还时,经发包人出具相应文件担保金额也应当随之减少。
第5题:
FIDIC《施工合同条件》要求,由()投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.项目经理
参考答案:
B
答案解析:
P14在国外,建设工程一切险的投保人一般是承包人。
FIDIC<<施工合同条件》要求,承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。
第6题:
下列关于合同公证与鉴证的相同点与区别的说法正确的是()。
A.公证一般实行自愿申请原则,鉴证反之
B.鉴证属于行政管理行为,公证则属于司法行政行为
C.公证与鉴证的效力等同
D.公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力
参考答案:
B
答案解析:
P19三、合同公证与鉴证的相同点与区别。
A中合同公证与鉴证都实行自愿申请原则,是相同点;B正确,鉴证属于行政管理行为,由工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使,公证则属于司法行政行为,是由司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使;C不正确,二者效力不同,经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同;D不正确,公证在我国域内和域外都有法律效力,鉴证效力只限于国内。
第7题:
我国合同法规定要约生效的原则是()时。
A.发出要约
B.要约到达对方
C.对方了解要约内容
D.对方作出承诺
参考答案:
B
答案解析:
P28(三)要约和承诺的生效。
对于要约和承诺的生效,我国采用到达主意。
即合同法规定,要约到达受要约人时生效。
第8题:
如果当事人双方采用合同书形式订立合同时,()日合同成立。
A.要约生效
B.承诺生效
C.双方当事人签字或者盖章
D.附生效期限的合同期限界至
参考答案:
C
答案解析:
P29如果当事人采用合同书形式订立合同时,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
第9题:
合同生效应当具备的条件不包括()。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B.意思表示真实
C.不违反法律或者社会公共利益
D.必需采用一定的合同形式
参考答案:
D
答案解析:
P31一、合同的生效。
(一)合同生效应当具备的条件。
合同生效应当具备下列条件:
(1)当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力;
(2)意思表示真实;(3)不违反法律或者社会公共利益。
答案为D.
第10题:
A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机,并交给甲已经盖公司公章的空白合同书,甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同,发生纠纷后,应当()
A.要求甲支付电视机的货款
B.A公司向B公司无偿退货
C.由B公司交付计算机,A公司支付计算机的货款
D.由B公司交付电视机,A公司支付电视机的货款
参考答案:
D
答案解析:
P333.表见代理人订立的合同。
“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。
基于此项信赖,该代理行为有效。
善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同),其后果由被代理人承担。
采购员或者推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本,超越授权范围与其他单位订立合同的行为属于表见代理行为。
此时其他单位如果不知采购员或者推销员的授权范围,即为善意第三人。
此时订立的合同有效。
故应由B公司交付电视机,A公司支付电视机的货款。
第11题:
在下列几种情形中,()合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的
B.以合法活动掩盖非法目的的
C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的
D.以欺诈、胁迫等手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的
参考答案:
D
答案解析:
P35
(一)可变更或可撤销合同的概念和种类。
有下列情形之一的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同:
(1)因重大误解而订立的合同;
(2)在订立合同时显失公平的合同;(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同(选项D)。
故答案为D.P341.无效合同。
(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益的合同;
(2)恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同(选项C);(3)以合法形式掩盖非法目的的合同(选项B);(4)损害社会公共利益(选项A);(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。
选项A、B、C均属于无效合同的范畴。
第12题:
订立施工合同时,发包人与承包人在合同中对支付工程款地点没有做出明确约定。
合同生效后,双方通过协商也未达成一致,则该合同工程款的支付应在()履行。
A.发包人所在地
B.承包人所在地
C.合同订立地
D.非发包商所在地与承包商所在地的第三地
参考答案:
B
答案解析:
P37合同履行遵循全面履行的原则。
合同有明确约定的,应当依约定履行;合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的,可以协议补充。
不能达成补充协议的,若属于履行地点不明确的,给付货币的,在接收货币一方所在地履行。
第13题:
在施工合同履行过程中,由于发包人拖欠工程款,故承包方放慢了施工进度,甚至停止施工,这是承包人行使()。
A.同时履行抗辩权
B.代位权
C.撤销权
D.不安抗辩权
参考答案:
A
答案解析:
P38同时履行抗辩权包括:
一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求;一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。
发包人拖欠工程款属于履行债务时不符合约定,承包人可以放慢了施工进度,甚至停止施工。
第14题:
具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权,撤销权消失。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案:
C
答案解析:
P39(四)合同不当履行的处理。
3.合同不当履行中的保全措施。
(2)撤销权。
撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。
第15题:
依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方()追究违约方的赔偿责任。
A.可选择违约金条款或定金条款
B.可以同时采用违约金和定金条款
C.应该采用违约金条款
D.必须采用定金条款
参考答案:
A
答案解析:
P46(五)定金罚责。
当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金的条款。
但是,这两种违约责任不能合并使用。
第16题:
在仲裁中,被申请人经书面通知,无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的,可以()
A.视为撤回仲裁申请
B.视为无仲裁协议
C.缺席裁决
D.移交人民法院判决
参考答案:
C
答案解析:
P48(五)开庭和裁决。
申请人经书面通知,无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的,可以视为撤回仲裁申请。
被申请人经书面通知,无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的,可以缺席裁决。
第17题:
如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。
A.人民法院
B.政府的建设行政主管部门
C.上级仲裁委员会
D.质量监督机构
参考答案:
A
答案解析:
P49(六)申请撤销裁决。
当仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的时候,当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
第18题:
按照国家有关规定,勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在()万元人民币以上,必须进行招标。
A.10
B.50
C.100
D.200
参考答案:
B
答案解析:
P52~P53依据《招标投标法》的基本原则,国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。
对于勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。
第19题:
招标人选择招标代理机构时,()不是应满足的条件。
A.招标代理机构必须是法人组织
B.有从事招标代理业务的经营场所
C.有能够编制招标文件的能力
D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”
参考答案:
A
答案解析:
P54招标代理机构是依法成立的组织,并不一定是法人组织。
招标代理机构应具备的基本条件包括3方面:
有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力;有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。
第20题:
下列关于中标的说法中正确的是()。
A.中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力
B.中标通知书只对招标人具有法律效力
C.中标通知书只对中标人具有法律效力
D.招标人确定中标人后20天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
参考答案:
A
答案解析:
P603.定标。
(1)定标程序。
中标通知书对招标人和中标人具有法律效力,招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。
故答案为A.选项D应为“招标人确定中标人后15天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告”(P60)。
第21题:
监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。
A.能力
B.人员
C.设备
D.报价
参考答案:
A
答案解析:
P68监理招标中招标人选择中标人的基本原则是“基于能力的选择”,故建设监理招标的宗旨是对监理单位能力的选择,鼓励的是能力竞争,而不是价格竞争。
第22题:
下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是()。
A.企业的法人资格和组织机构
B.企业的分包计划
C.施工方案是否技术先进又经济合理
D.近2年涉及的诉讼案件的调查
参考答案:
C
答案解析:
P72~P73例3—2施工招标的资格预审内容体现在资格预审表中,大型工业项目的资格预审表主要包括9方面内容:
①法人资格和组织机构(选项A);②财务报表;③人员报表;④施工机械设备情况;⑤分包计划(选项B);⑥近5年完成同类工程项目调查;⑦在建工程项目调查;⑧近2年涉及的诉讼案件调查(选项D);⑨其他资格证明。
其中不包括选项C.
第23题:
监理合同中,委托人的权利不正确的是()。
A.授予监理人权限的权利
B.对其它合同承包人无选定权
C.委托人可对监理合同授予监理人的权限随时予以扩大或减小
D.对监理人履行合同的监督控制权
参考答案:
B
答案解析:
P82
(一)委托人权利。
1.授予监理人权限的权利(A正确)。
委托人授予监理人权限的大小,要根据自身的管理能力、建设工程项目的特点及需要等因素考虑。
监理合同内授予监理人的权限,在执行过程中可随时通过书面附加协议予以扩大或减小(C正确)。
2.对其他合同承包人的选定权(B不正确)。
3.委托监理工程重大事项的决定权。
4.对监理人履行合同的监督控制权(D正确)。
第24题:
监理合同示范文本规定,因(),属于监理服务的额外工作。
A.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作时间
B.委托人要求增加的监理工作范围
C.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作
D.承包方原因,使监理工作受到阻碍,而增加的工作内容
参考答案:
C
答案解析:
P84一、监理人应完成的监理工监理工作。
1.附加工作。
附加工作是指与完成正,常工作相关,在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
包括由于非监理人原因而够加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。
2.额外工作。
额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作,即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
本题中ABD属于附加工作,C属于额外工作。
第25题:
委托监理合同中不属于监理人义务的内容是()。
A.公正地维护有关方面的合法权益
B.派驻足够的人员从事监理工作
C.完成委托人提出的附加工作与额外工作
D.负责合同的协调管理
参考答案:
C
答案解析:
P86委托监理合同中监理人的义务共有8条,其中
(1)公正地维护有关方面的合法权益(选项A);
(2)派驻足够的人员从事监理工作(选项B);(8)负责合同的协调管理工作(选项D)均为监理人的义务,而选项C的“附加工作与额外工作”虽然也是监理人必须履行的义务,但其不是委托监理合同中规定的工作,委托监理合同中约定的工作性质属于正常的嘲工作,故选项C不正确。
第26题:
因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间的延长,监理单位()。
A.不承担责任
B.承担全部责任
C.承担监督不力的责任
D.承担连带责任
参考答案:
A
答案解析:
P87(——)监理人的责任限度。
监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责,也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。
第27题:
设计合同规定,设计人承担合同义务的期限至()日止。
A.交付设计文件
B.设计文件审查通过
C.完成设计变更
D.工程竣工验收合格
参考答案:
D
答案解析:
P95在合同正常履行的情况下,工程施工完成竣工验收工作,或委托专业建设工程设计完成施工安装验收,设计人为合同项目的服务结束。
第28题:
设计合同采用定金担保,合同总价的()为定金。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
参考答案:
D
答案解析:
P95设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金。
设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。
发包人应在合同签字后3日内支付该笔款项,设计人收到定金为设计开工的标志。
第29题:
设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后,发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。
由于设计人当时承接的设计任务较多,在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作,故发包人征得设计人同意后,将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。
变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工,但因设计原因出现质量事故,则事故的责任应由()。
A.设计人承担
B.承接变更的设计人承担
C.设计人与承接变更的设计人共同承担
D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担
参考答案:
B
答案解析:
P993.委托其他设计单位完成的变更。
在某些特殊情况下,发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,如变更增加的设计内容专业性特点较强;超过了设计人资质条件允许承接的工作范围;或施工期间发生的设计变更,设计人由于资源能力所限,不能在要求的时间内完成等原因。
在此情况下,发包人经原建设工程设计人书面同意后,也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。
修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任,设计人不再对修改的部分负责。
第30题:
施工合同示范文本中所称的“费用”,包括()。
A.发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费
B.由于设计变更导致承包人增加的是工程成本
C.施工质量缺陷的修复开支
D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多缴纳的款额
参考答案:
C
答案解析:
P106
(二)合同价款。
在合同的许多条款内涉及“费用”和“追加合同价款,,两个专用术语。
追加合同价款是指,合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后,给承包人增加的合同价款。
而费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
ABD都是由于非承包人原因导致的”追加合同价款“,不属于费用;C不包含在合同价款之内,且不属于”追加合同价款“,属于费用。
第31题:
下列关于建设工程施工合同管理的有关各方说法正确的是()。
A.发包人指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人
B.承包人指在协议书中约定,被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人
C.施工合同示范文本定义的工程师是指监理单位委派的总监理工程师
D.施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况
参考答案:
D
答案解析:
P102~P103三、合同管理涉及的有关各方。
(一)合同当事人。
1.发包人。
通用条款规定,发包人指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
选项A不完全,没有提及“取得该当事人资格的合法继承人”。
2.承包人。
通用条款规定,承包人指在协议书中约定,被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
选项B同样不完全,也没有提及“取得该当事人资格的合法继承人”。
(——)工程师。
施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况。
故选项C不完全,选项D正确。
第32题:
施工合同示范文本通用条款规定,当合同文件发生矛盾时,应按顺序进行解释。
下列排序中正确的是()。
A.中标通知书、专用条款、通用条款
B.合同协议书、通用条款、专用条款
C.合同协议书、标准、通用条款
D.中标通知书、工程量清单、标准
参考答案:
A
答案解析:
P108
(二)对合同文件中矛盾或歧义的解释。
通用条款规定,合同文件原则上应能够互相解释、互相说明,但当合同文件中出现含糊不清或不一致时,各文件的序号就是合同的优先解释顺序。
各文件序号如下:
①施工合同协议书;②中标通知书;⑧投标书及其附件;④施工合同专用条款;⑤施工合同通用条款;⑥标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑨工程量清单;⑨工程报价单或预算书(P107)。
第33题:
在施工合同中,()是承包人的义务。
A.提供施工场地
B.办理土地征用
C.在保修期内负责照管工程现场
D.在施工期内对施工现场的照管负责
参考答案:
D
答案解析:
P109
(二)承包人义务。
施工期间包括现场的非夜间施工的照明、围栏、安全保卫、交付前的成品保护、地下管线、场地清洁等都属于承包人的义务。
选项A的“提供施工场地”和选项B的“办理土地征用”属于发包人的义务,选项C的“保修期”内的照管工作属于工程移交之后的工作,由发包人负责。
第34题:
因承包人的原因不能按期开工的,()推迟开工日期。
A.承包人应以书面形式通知工程师
B.应当经过工程师批准
C.承包人与发包人协商
D.应当经过建设行政主管部门批准
参考答案:
B
答案解析:
P111
(一)承包人要求的延期开工。
如果是承包人要求的延期开工,则工程师有权批准是否同意延期开工。
不一定是书面形式,而且与发包人、建设行政主管部门无关。
故答案A、C、D不正确。
第35题:
在选择工程施工分包人方面,监理人有()。
A.选定权
B.认可权和否决权
C.建议权
D.直接指定权
参考答案:
B
答案解析:
Pll2五、工程的分包。
经过发包人同意的分包工程,承包人选择的分包人需要提请工程师同意。
第36题:
在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷时应由()。
A.发包人承担费用和工期损失
B.承包人承担费用和工期损失
C.承包人承担费用,但工期给予顺延
D.发包人承担费用,但工期给予顺延
参考答案:
B
答案解析:
P114
(二)施工过程中的检查和返工。
经过工程师检查检验合格后,又发现因承包人原因出现的质量问题,仍由承包人承担责任,赔偿发包人的直接损失,工期不应顺延。
第37题:
施工过程中,如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工,应由()。
A.承包人办理申报手续,发包人承担费用
B.承包人办理申报手续,承包人承担费用
C.发包人办理申报手续,承包人承担费用
D.发包人办理申报手续,发包人承担费用
参考答案:
D
答案解析:
P115(三)使用专利技术及特殊工艺施工。
若发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用。
第38题:
下列行为中不符合暂停施工规定的是()。
A.工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令
B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
C.承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工
D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
参考答案:
C
答案解析:
Pll6(三)暂停施工。
选项A、B、D均为教材原文。
选项c中,承包人实施工程师作出的处理意见后,可提出书面复工要求。
工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。
如果工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工通知要求后48小时内未予答复,承包人方可自行开工。
故C不正确。
第39题:
《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括()。
A.增加合同中约定的工程量
B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施
C.改变承包人原计划的工作顺序和时间
D.更改工程有关部分的标高
参考答案:
B
答案解析:
P118
(一)工程师指示的设计变更。
施工合同范本通用条款中规定,工程师可以就
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;(3)改变有关工程的施工时间和顺序;(4)其他有关工程变更需要的附加工作等四个方面指示设计变更。
选项B不属于其中。
第40题:
工程施工完毕,经验收检验后确认达到竣工标准,应以()日确认为承包人的竣工日。
A.承包人自检合格
B.承包人递交竣工验收报告
C.竣工检验开始
D.竣工检验完毕,有关各方在竣工检验报告上签字
参考答案:
B
答案解析:
P124(三)竣工时间的确定。
工程竣工验收通过。
承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
选项D只说竣工检验完毕,并未提及是否通过,也未提及承包人是否送交报告,故正确答案应为B.
第41题:
工程质量保修期限,应()的时间确定。
A.按当事人双方具体约定
B.按法规规定标准
C.由双方约定且不低于法定标准
D.参照行业通常习惯
参考答案:
C
答案解析:
P125
(二)质量保修期。
保修期从竣工验收合格之日起计算。
当事人双方应针对不同的工程部位,在保修书内约定具体的保修年限。
当事人协商约定的保修年限,不得低于法规规定的标准。
第42题:
材料采购约定由采购方
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程 合同 管理 29 模拟