正果拦河坝度汛工程施工总承包.docx
- 文档编号:23131300
- 上传时间:2023-05-08
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:31.17KB
正果拦河坝度汛工程施工总承包.docx
《正果拦河坝度汛工程施工总承包.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《正果拦河坝度汛工程施工总承包.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
正果拦河坝度汛工程施工总承包
正果拦河坝度汛工程施工总承包
交易文件
建设单位:
增城市水电管理所府
招标代理单位:
广州建筑工程监理有限公司
日期:
2014年3月
第一章、交易须知
一、交易须知前附表
声明:
本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本,与范本不同之处均以下划线标明,所有标明下划线部分属于本表的组成部分,同其他部分具有同等效力。
对范本《交易须知通用条款》和《摇珠办法》可选择部分的选择使用,均已在本表中注明,通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。
项目
内容
说明与要求
1
定义
建设单位(即发包人):
增城市水电管理所
招标代理(如有):
广州建筑工程监理有限公司
设计单位:
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司
监理单位:
2
工程名称
正果拦河坝度汛工程
3
建设地点
增城市正果镇
4
建设规模
本工程的任务是对正果拦河坝原有设备设施进行维护加固。
对工程运行过程中产生的损耗、毁坏进行全面的修复,对有关建筑物进行必要的检查维护、改良完善。
(具体以施工图纸为准)。
5
承包方式
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
综合单价包干、项目措施费包干。
6
质量标准
合格
7
承包范围
本工程的任务是对正果拦河坝原有设备设施进行维护加固。
对工程运行过程中产生的损耗、毁坏进行全面的修复,对有关建筑物进行必要的检查维护、改良完善。
(具体以施工图纸为准)。
8
工期要求
2014年月日计划开工,施工总期:
10日历天。
9
资金来源
财政资金
10
报名资料收取方式
报名时建设单位收取报名资料,并进行资料核对,双方签字确认结果。
11
报价以及单价和总价计算方式
工程量清单计价。
按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包意向人的承包价及承包价的清单报价。
12
承包意向有效期
90日历天(从报名截止之日计起)
13
领取发包价(含工程量清单)及图纸
由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。
14
踏勘现场
时间:
自2014年月日起具备现场踏勘条件;
方式:
建设单位不集中组织,由承包意向人自行踏勘;
现场详细地点:
增城市小楼镇东境村
15
报名资料组成
报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成。
16
报名资料份数
一份。
17
报名的时间和地点
1.报名起始时间:
网上报名时间为2014年4月5日00时00分至2014年4月14日23时59分;现场报名时间(即现场递交报名资料时间)为2014年4月15日10时00分至2014年4月15日12时00分)
2.递交报名资料地点:
广州公共资源交易中心增城交易部报名窗口。
3.上述时间是否有改变,请密切留意澄清的相关信息。
18
摇珠时间和地点
1.摇珠时间:
2014年4月15日16时10分
2.地点:
广州公共资源交易中心增城交易部第01开标室。
3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意澄清的相关信息。
19
履约担保
承包人提供的履约保函为承包价款的10%。
20
发包价
本项目发包价为人民币271844.89元,其中安全文明施工费为5069.98元,余泥渣土运输与排放费为0元。
承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。
21
保修期
按照《建设工程质量管理条例》规定
22
合同价款的调整办法
详见合同专用条款相关规定。
23
建设工程质量检测管理办法
根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)第十二条规定,建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托,不列入本次交易范围。
交易文件中与此条不一致的,以此条为准。
二、交易须知修改表
声明:
本交易须知使用GZZB交易文件范本的交易须知通用条款,与该通用条款不同之处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。
本交易文件中不再转录交易须知通用条款,请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址:
)下载查阅。
条款号:
3.4修改类型:
修改
原文:
承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元(注:
交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
现文:
承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.5万元(注:
交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
条款号:
12.2修改类型:
修改
原文:
发包通知书发出之日起30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。
现文:
发包通知书发出之日起30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。
条款号:
13.2修改类型:
修改
原文:
发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。
现文:
发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。
注:
以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
(以下无正文)
三、交易须知通用条款
(一)交易文件
1.交易文件的组成
1.1本交易文件包括下列文件,以及所有发出的澄清或修改:
第一章交易须知
第二章摇珠办法
第三章合同条款
第四章技术条件(工程建设标准)(另册)
第五章图纸及勘察资料(另册)
第六章发包价及其工程量清单(另册)
1.2承包意向人获取交易文件后,应仔细检查交易文件的所有内容,认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。
1.3承包意向人一旦获得承包资格,交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。
1.4建设单位(或委托招标代理机构)使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章,该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
1.5发布交易公告的同时,通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。
1.6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向人。
1.7承包意向人获取电子交易文件后,应仔细检查电子交易文件的合法有效性。
合法有效的电子交易文件应具有建设单位(或招标代理机构)的电子签名及电子签章。
2.交易文件的澄清与修改
2.1交易文件发出后,在公告截止时间3日前,建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。
2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。
交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向人。
2.3交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分,具有约束作用。
2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去,建设单位将酌情延长报名的截止时间,具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。
若澄清或修改中没有明确延长时间,即表示报名时间不延长。
(二)报名及报名资料递交
3.报名资料的组成:
3.1报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成。
3.2资格文件主要包括的内容:
(1)法定代表人证明书和法定代表人授权书;
(2)企业资质证书副本复印件;
(3)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件,或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件,或项目负责人的相关专业证明(需提供身份证PDF扫描件);
(4)项目负责人安全生产考核合格证(B类),且项目负责人与安全员不为同一人;
(5)专职安全人员的安全生产考核合格证(C类);
3.3《承包意向承诺及声明函》(格式见交易公告附件二)
3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.5万元(注:
交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。
4.报名资料格式
4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。
4.2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。
如报名资料未按规定的格式填写,或主要内容不全,或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的,经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。
5.承包总报价及造价承包和变更结算方式
5.1本工程的承包总报价采用交易须知前附表第11项所规定的方式。
5.2工程结算价应严格按照发包价执行,严禁擅自扩大建设内容及其投资。
6.报名资料的份数和签署
6.1承包意向人应按交易须知前附表第16项规定的份数递交报名资料。
6.2除承包意向人对错误处须修改外,全套报名资料应无涂改或增删。
如有修改,修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。
7.报名资料的递交和接收
7.1承包意向人代表应按交易须知前附表第17项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料,承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。
7.2若出现以下情况,建设单位将拒绝接收报名资料:
7.2.1在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的;
7.2.3委托代理人提交报名资料,未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。
7.2.3承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费未按规定填写的。
7.3在报名截止期前,建设单位拒绝接收符合条件的报名资料,承包意向人可向交易监督机构投诉。
7.4到在报名截止时间止,建设单位收到的报名资料少于三家的,建设单位将依法重新组织交易。
8.报名的有效性
8.1建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。
承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的,视为报名不成功,不得参加摇珠。
8.2报名成功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败。
建设单位应重新发布交易公告。
(三)摇珠及合同签定
9.参加摇珠会
9.1承包意向人代表可按交易须知前附表第18项所规定的时间和地点参加摇珠,承包意向人是否到场,将不影响摇珠结果。
9.2若承包意向人未能成功报名的,建设单位将拒绝其参加摇珠。
10.摇珠办法
详见第二章摇珠办法
11.发包通知书
11.1确定承包人后,建设单位将就《广州市小额建设工程交易管理办法》规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。
11.2建设单位应当自确定承包人后15日内,向交易监督机构提交交易情况的书面报告;经交易监督机构备案后,方可发出发包通知书。
11.3承包人必须在收到发包通知书后24小时之内以书面形式回复建设单位,确认收到。
12.合同协议书的签订
12.1建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内,按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同,建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
12.2发包通知书发出之日起30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。
12.3未经建设单位同意,承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更,否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同,由此造成的一切责任由承包人承担。
12.4建设单位支付工程款时,承包人应提供工程所在地发票。
13.履约担保
13.1在收到发包通知书后的15日内,承包人应按本须知前附表第19项的规定向建设单位递交履约担保;如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供,则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
13.2发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。
14.合同生效
合同双方授权代表在合同协议书上签字,并分别加盖双方单位的公章后,合同正式生效。
15.腐败与欺诈行为
在交易和合同实施期间,建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。
15.1对本条款的规定,特定义如下词汇:
1)“腐败行为”是指在交易或合同执行期间,通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西,从而影响建设单位有关人员工作的行为;
2)“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行,从而损害建设单位利益的行为;也包括承包意向人之间串通(在报名之前或之后),人为地使交易过程失去竞争性,从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
15.2如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为,则会被取消承包资格。
第二章摇珠办法
一、摇珠办法修改表
声明:
本摇珠办法使用GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款,与该通用条款不同之处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。
本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款,请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址:
)下载查阅。
条款号:
修改类型:
增加
现文:
条款号:
修改类型:
删除
原文:
条款号:
修改类型:
修改
原文:
现文:
注:
以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
(以下无正文)
二、摇珠办法
16.摇珠所依据的规则
16.1《广州市小额建设工程交易管理办法》(穗纪字[2013]33号)。
17.摇珠程序:
17.1将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序,并编制序号,作为摇珠时的身份对应。
随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。
承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件,并出示本人身份证。
17.2承包意向人若不出席摇珠会,视为默认排序序号,不影响后续摇珠。
17.2建设单位摇珠随机抽取3个序号,依先后顺序确定为1至3名承包候选人。
18.确定承包人
18.1建设单位按照交易须知前附表第18条规定的时间和地点组织摇珠,根据摇珠结果,最终确定承包候选人。
18.2摇珠后,建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人,依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。
18.3建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。
18.4排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的,建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人,以此类推。
18.5如果所有承包候选人均出现前款所列的情形,为交易失败,建设单位依法重新组织交易。
18.6摇珠结果应按原公告发布方式进行公示,公示期为3天。
承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的,应当在公示期间向建设单位提出。
附表一
摇珠序号确认表
工程名称:
序号
承包意向人名称
摇珠序号
承包意向人签名确认
建设单位代表:
招标代理机构代表:
日期:
附表二
摇珠结果确认表
工程名称:
摇珠结果
摇珠序号
对应的承包意向人名称
承包意向人签名确认
第一候选人
第二候选人
第三候选人
建设单位代表:
招标代理机构代表:
日期:
第三章合同条款
正果拦河坝度汛工程施工合同
施工协议书
发包人:
增城市水电管理所
承包人:
施工协议书
发包人:
增城市水电管理所
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
1、工程项目概况
工程名称:
正果拦河坝度汛工程
工程地点:
增城市正果镇
工程内容及承包范围:
本工程的任务是对正果拦河坝原有设备设施进行维护加固。
对工程运行过程中产生的损耗、毁坏进行全面的修复,对有关建筑物进行必要的检查维护、改良完善。
(具体以施工图纸为准)。
2、资金来源:
财政资金。
3、工程承包方式:
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
综合单价包干、项目措施费包干。
4、合同工期
开工日期:
年月日
完工日期:
年月日
总工期日历天,要求年月日前全面完成。
5、工程质量标准:
一次验收合格
6、合同价款
合同金额:
大写(小写:
),最终结算价按增城市财政局评审价为准。
6.1.工程款付款申请单
申请付款申请单采用如下格式的《增城市水务小型工程资金划拨申请表》。
增城市水务小型工程资金划拨申请表
时间:
单位:
万元
建设单位名称(章)
受款单位名称
开户银行名称
银行帐号
累计已付款
本期申请付款
资金来源
计划文件号
序号
工程项目名称
合同价
已付款
本次付款
备注
1
2
3
4
5
6
合计
建设
单位
意见
技术部门
财务部门
主管领导
主管
部门
意见
项目主管科室
计划财务科
项目分管领导
局长批示
财政
部门
意见
科室经办人
科长
分管领导
6.2工程款支付时间
工程完工后,工程进度款支付至合同总价款(结算价)的95%;剩下5%的工程质保金在工程保修期(一年)期满后支付。
工程经验收合格,承包人向发包人提出工程款支付申请后,7天内完成审批,并按以下付款程序由发包人直接支付给承包人。
程序如下:
(1)承包人填写付款申请书;
(2)发包人对付款申请书审查并签署意见;
(3)市水务局对付款申请书审查并签署意见;
(4)市财政局对付款申请书审查并签署意见;
(5)由国库支付中心拨付至承包人。
7、专用条款
7.1本补充协议工程内容必须在约定工期内完成,包括节点工期,承包人必须确保投入与工程进度相适应的人力、物力及机械设备,以满足本项目施工需要。
7.2发包人要求承包人的项目负责人必须常驻施工现场,协调各事项。
7.3承包人需加强安全生产管理,所雇用的工人出现伤亡事故或损失的,一切责任由承包人负责。
7.4因承包人造成工期延误,工期一概不得顺延,每逾期一天,罚款1万元,最高罚款5万元。
工期比合同提前7天以内奖1万元,7天以上奖2万元。
承包人未能按合同工期要求完成各工期任务,甲方有权另行组织施工,所需费用在合同总价中扣除支付给另行组织的施工单位。
7.5承包人必须确保工程一次验收合格,因承包人原因致工程未一次验收合格并导致工程不能按计划工期竣工验收的,承包人应承担相应的违约责任。
7.6工程质量检验。
本项目工程质量按水利、市政、园林绿化等相关专业的国家有关质量验收和评定标准执行,承包人对质量检验工作应予以配合。
应质量检验方法对工程进行剥离、开孔后的修复由承包人负责,修复费用已含在合同总价中。
7.7经检验发现工程质量达不到设计标准要求时,承包人必须进行返工,直到达到设计标准为止,所需费用由承包人承担,工期不予顺延。
7.8对承包人采购的工程材料、设备及采用工艺的经验。
应用于本工程的一切材料、设备及工艺,都必须符合设计、技术标准及规范要求。
承包人对材料、设备的检验、试验费用自行承担。
发包人进行重复检验,检验结果不符合设计或规范要求时,所需费用由发包人承担。
7.9安全防护:
7.9.1安全防护措施费用处理。
本工程的安全防护措施费用由承包人承担,该项费用包含在合同价款之中。
7.9.2安全防护措施:
承包人采取严格的安全防护措施,在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中,都应当做到。
A、全面负责所有留在现场上的人员的安全,保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。
B、在需要的时间和地点,根据发包人或者当地政府的要求,自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员,对工程进行保护和为公共提供安全和方便。
C、承包人应自费采用适当措施,确保其工作人员和劳务人员的身体建康,遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中,在工地、宿舍和工棚,备有医疗人员、急救设备、药品和治疗室等。
7.9.3、事故处理:
A、因承包人责任过失造成工程质量安全事故的,除按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外,承包人还应负责赔偿发包人的损失。
B、承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支;若有证据证实发包人引此发生了索赔、诉讼以及其他开支,承包人必须在接到发包人通知后2天内据实补给发包人因此所受到的损失。
7.10承包人委派的现场施工管理人员从年月日开始全部到位,并接受发包人代表的查验。
承包人委派的现场管理人员不得有兼职情况存在,并接受发包人的监督,承包人委派现场管理人员的实际工作能力和工作表现不适应现场工作需要或工作态度恶劣等视为不合格,发包人有权向承包人提出撤换。
发包人要求撤换承包人不合格人员,承包人必须立即执行。
承包人委派现场的管理人员必须全职在现场办公,不得擅自离岗。
因特殊原因需短暂离岗的,应当事先报发包人备案,同时必须妥善安排工地现场的工作交接。
7.11承包人应做的其他工作:
7.11.1承包人必须按施工组织设计中承诺的资源投入计划,将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源,根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。
否则,视为违约,必须承担相应的违约责任。
7.11.2承包人最迟于本协议签订后2天内,向发包人提交施工组织设计和资源投入计划,否则视为违约,发包人可终止合同,另行组织施工。
7.11.3承包人提交的施工组织设计和资源投入计划须报发包人批准后才能实施。
施工过程中,承包人只能增加资源投入,不得减少施工计划的相应人力机械等。
因设计变更,施工现场情况变化造就工程内容、工程量变化,需调整机械、设备的规格、数量的,承包人须在变更或变化确定后发包方提供施工图3天内,提供完整的更新施工方案和资源投入计划,报发包人批准立即实施。
7.12承包人提交的施工组织设计应当载明如下
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 正果 拦河坝 度汛 工程施工 承包