一级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第4527篇.docx
- 文档编号:23082815
- 上传时间:2023-04-30
- 格式:DOCX
- 页数:36
- 大小:34.75KB
一级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第4527篇.docx
《一级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第4527篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第4527篇.docx(36页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第4527篇
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》职业资格考前练习
一、单选题
1.甲向乙借款100万元,用甲名下的房屋作为担保,该种担保方式属于()。
A、保证
B、质押
C、留置
D、抵押
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第7节>抵押权、质权、留置权、定金的规定
【答案】:
D
【解析】:
按照《担保法》《物权法》的规定,抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有,将该财产作为债权的担保。
债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:
(1)建筑物和其他土地附着物;
(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
房屋属于建筑物,故该担保方式属于抵押。
2.行政机关或法定授权的组织,依照法律授权,对特定的侵权纠纷、损害赔偿纠纷、权属纠纷、国有资产产权纠纷以及劳动工资、经济补偿纠纷等进行裁决的行政行为是()。
A、行政许可
B、行政处罚
C、行政强制
D、行政裁决
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第8章>第1节>建设工程纠纷的主要种类
【答案】:
D
【解析】:
行政裁决,即行政机关或法定授权的组织,依照法律授权,对平等主体之间发生的与行政管理活动密切相关的、特定的民事纠纷(争议)进行审查,并作出裁决的具体行政行为,如对特定的侵权纠纷、损害赔偿纠纷、权属纠纷、国有资产产权纠纷以及劳动工资、经济补偿纠纷等的裁决。
3.甲与某施工企业签订了一份3年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年1月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于()。
A、2014年6月1日
B、2014年7月1日
C、2014年8月1日
D、2014年11月1日
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第2节>劳动合同订立的规定
【答案】:
B
【解析】:
劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。
4.关于建设工程质量保修书,说法正确的是( )。
A、施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书
B、质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任
C、质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的,按照法定期限保修
D、房屋建筑的地基基础和主体结构工程,其保修期为50年
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第7章>第5节>质量保修书和最低保修期限的规定
【答案】:
B
【解析】:
A选项错误。
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。
B选项正确。
质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
C选项错误。
不一致按二者之中长者算。
D选项错误。
基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
5.关于仲裁的开庭和审理,以下说法正确的是( )。
A、仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B、当事人可以协议仲裁不开庭审理
C、仲裁审理案件应当公开进行
D、当事人不能协商确定仲裁程序
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第8章>第3节>仲裁的开庭和裁决
【答案】:
B
【解析】:
仲裁应当开庭审理作出裁决,这是仲裁审理的主要方式。
但是,当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决,即书面审理方式。
选项A错误,选项B正确。
为了保护当事人的商业秘密和商业信誉,仲裁不公开进行,当事人协议公开的,可以公开进行,但涉及国家秘密的除外。
选项C错误。
选项D错误,当事人申请仲裁后,可以自行和解,也可以自愿调解。
6.为防止因活动房屋产品质量不合格导致生产安全事故发生,施工现场临时搭建的装配式活动房屋,应当选择具有()的正规生产厂家产品。
A、生产许可证
B、安全许可证
C、销售许可证
D、产品合格证
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第3节>施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定
【答案】:
D
【解析】:
施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。
施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
所以,选项D正确。
7.以下违反施工许可管理规定,对建设单位和施工单位均应进行处罚的行为是( )。
A、为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的
B、采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的
C、隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请施工许可证的
D、伪造或者涂改施工许可证的
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第1节>违法行为应承担的法律责任
【答案】:
A
【解析】:
《建筑工程施工许可管理办法》规定,对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令停止施工,限期改正,对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款;对施工单位处3万元以下罚款。
选项A正确。
选项B、C、D建设单位违反开工管理的规定,因此对其单独追究法律责任。
8.关于我国土地法律制度,下列说法正确的是()
A、我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制
B、全民所有即国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使
C、根据土地用途,可以将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地
D、我国严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第4节>土地所有权、建设用地使用权和地役权
【答案】:
D
【解析】:
我国实行土地的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。
A选项错。
全民所有即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。
B选项错。
国家编制土地利用总体规划,规定土地用途,将土地分为农用地、建设用地和未利用地。
C选项错。
严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护。
D选项正确。
9.根据《环境噪声污染防治法》,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域,不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()。
A、抢修作业
B、抢险作业
C、抢工期作业
D、生产工艺要求必须连续的作业
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第1节>施工现场环境噪声污染防治的规定
【答案】:
C
【解析】:
《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。
因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其他有关主管部门的证明。
以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。
10.关于开标程序,说法正确的是()。
A、开标时间和开标地点由招标人和全体投标人协商确定
B、开标由评标委员会主持,邀请所有投标人参加
C、开标时,由招标人代表检查投标文件的密封情况并唱标
D、开标过程应当全过程记录,并存档备查
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定
【答案】:
D
【解析】:
开标由招标人主持,邀请所有投标人参加。
开标时,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读。
开标过程应当记录,并存档备查。
11.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,负责重大事故、较大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起()内做出批复。
A、15日
B、30日
C、45日
D、60日
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定
【答案】:
A
【解析】:
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,负责重大事故、较大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复;特别重大事故30日内批复。
特殊情况下,可适当延长,但延长时间最长不超过30日。
12.某建筑工地脚手架连接件存在安全隐患,工人及时向现场负责人王某提出更换要求,王某没有及时处理,导致施工过程中脚手架坍塌,造成5名工人死亡的严重事故。
此事件中构成的刑事责任是()。
A、重大责任事故罪
B、重大劳动安全事故罪
C、工程重大安全事故罪
D、强迫职工劳动罪
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第10节>建设工程刑事责任的种类及承担方式
【答案】:
B
【解析】:
《刑法》第135条规定,安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》,发生安全事故,具有下列情形之一的,应当认定为“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”:
(1)造成死亡1人以上,或者重伤3人以上的;
(2)造成直接经济损失100万元以上的;(3)其他造成
13.“绿色施工”是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响,体现“四节—环保”,其中“四节”是指( )。
A、节电、节能、节水、节材
B、节能、节地、节水、节材
C、节能、节水、节油、节材
D、节能、节电、节水、节地
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>施工合理使用和节约能源的规定
【答案】:
B
【解析】:
四节—环保:
节能、节地、节水、节材和环境保护。
14.某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故,则安全生产许可证有效期届满时()。
A、不再审查,直到发生死亡事故时终止
B、经原安全生产许可证颁发机关重新办理
C、经原安全生产许可证颁发机关同意,不再审查,有效期延期三年
D、必须再次审查,审查合格延期三年
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第1节>安全生产许可证的有效期和政府监管的规定
【答案】:
C
【解析】:
企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。
15.某施工企业有60名从业人员。
根据《安全生产法》,该企业在安全生产管理方面应当()。
A、配备专职安全生产管理人员
B、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
C、配备兼职安全生产管理人员
D、因为规模较小,不需要配备安全生产管理人员
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第2节>施工单位的安全生产责任
【答案】:
B
【解析】:
《安全生产法》规定,矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
故B选项正确。
16.当事人一方违约时,该合同是否继续履行,取决于( )。
A、违约方是否已经承担违约金
B、违约方是否已经赔偿损失
C、对方是否要求继续履行
D、违约方是否愿意继续履行
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>违约责任及违约责任的免除
【答案】:
C
【解析】:
继续履行是一种违约后的补救方式,是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。
17.施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由()完成。
A、各分包单位共同
B、总承包单位与分包单位
C、总承包单位自行
D、联合体共同
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第2节>建设工程分包的规定
【答案】:
C
【解析】:
《建筑法》规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。
禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
实行施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
故C选项正确。
18.某开发商拟拆除某教学楼附属工程,该拆除作业应当由( )承担。
A、总承包单位
B、土建分包单位
C、有相应拆除资质的单位
D、原施工单位
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第5节>建设单位相关的安全责任
【答案】:
C
【解析】:
《建设工程安全生产管理条例》第11条第1款规定"建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位"。
19.甲乙签订合同约定违约金1万元,乙同时交付甲定金2万元。
甲没有履行合同,造成乙5万元损失。
乙起诉后,法院最多支持乙向甲索回( )元。
A、5万
B、6万
C、7万
D、9万
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>违约责任及违约责任的免除
【答案】:
C
【解析】:
违约金、定金、赔偿损失同时存在的情况下,只能选择其中一种方式进行赔偿,另加上本身需要返还的定金。
本题甲违约,违约金1万元,定金2万元,造成乙5万元损失,按照乙最多可以索回金额计算:
可向甲索回5万元损失+甲本身需要返还给乙的定金2万元,即7万元
20.行政纠纷的法律解决途径主要有两种,( )。
A、行政处罚和行政处分
B、行政许可和行政强制
C、行政复议和行政诉讼
D、行政调解和国家赔偿
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第8章>第1节>行政纠纷的法律解决途径
【答案】:
C
【解析】:
行政纠纷的法律解决途径主要有两种,即行政复议和行政诉讼。
故本题正确选项C。
21.根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》,超过一定规模的危险性较大工程施工,施工企业负责人应当()。
A、组织单位验收
B、带班检查
C、委派人员监督
D、制定安全施工措施
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第2节>施工项目负责人的安全生产责任
【答案】:
B
【解析】:
建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。
建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查。
工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应
到施工现场进行带班检查。
22.关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是()。
A、施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建筑工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
B、施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工价款的,不予支持
C、施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持
D、施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,不予支持
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>无效合同和效力待定合同的规定
【答案】:
A
【解析】:
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:
(1)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;
(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。
故A选项正确。
23.工程建设国家标准分为强制性标准和( )。
A、一般性标准
B、特殊性标准
C、推荐性标准
D、建议性标准
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第7章>第1节>工程建设标准的分类
【答案】:
C
【解析】:
工程建设国家标准可分为强制性标准和推荐性标准。
强制性标准以外的标准是推荐性标准。
24.某监理工程师对建设工程实施监理时,遇到较大体量的工程实物,为及时发现质量问题,并采取措施予以纠正,则应采取()的监理方式。
A、旁站
B、巡视
C、平行检验
D、分段后平行检验
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第7章>第3节>工程监理单位相关的质量责任和义务
【答案】:
D
【解析】:
《建设工程质量管理条例》规定,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。
所谓旁站,是指对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,进行连续不断地监督检查或检验的监理活动,有时甚至要连续跟班监理。
所谓巡视,主要是强调除了关键点的质量控制外,监理工程师还应对施工现场进行面上的巡查监理。
所谓平行检验,主要是强调监理单位对施工单位已经检验的工程应及时进行检验。
对于关键性、较大体量的工程实物,采取分段后平行检验的方式,有利于及时发现质量问题,及时采取措施予以纠
25.有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,由上级人民法院( )。
A、指定管辖
B、移送管辖
C、专属管辖
D、协议管辖
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第8章>第2节>民事诉讼的法院管辖
【答案】:
A
【解析】:
指定管辖是指有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权,以及人民法院之间因管辖权发生争议不能协商解决,申请或共同报请上级人民法院指定案件管辖法院。
26.某大型工程施工前,施工单位拟安排安全施工技术交底工作。
正确的是( )。
A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员交底
B、专职安全员向施工作业人员交底
C、施工单位负责项目管理的技术人员向安全员交底
D、施工作业人员向项目技术负责人交底
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第3节>编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定
【答案】:
A
【解析】:
《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。
27.某商品房开发工程因故停建,承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉,法院在对该项目进行拍卖执行中,有许多债权人主张权利,各债权人的清偿顺序依法应为( )。
A、全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人
B、承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人
C、抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人
D、普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>建设工程工期和价款的规定
【答案】:
A
【解析】:
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定:
(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当依照《合同法》第286条的规定,认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。
(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。
(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失。
(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程
28.2014年8月10日,甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。
合同约定,乙公司于8月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。
乙公司由于自身原因至8月30日才去提取该批货物,但8月25日甲公司的库房因雷击发生火灾,致使乙公司应提取的部分货物毁损。
根据《合同法》的规定,乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。
A、8月10日
B、8月20日
C、8月25日
D、8月30日
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第3节>买卖合同的法律规定
【答案】:
B
【解析】:
标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的,买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。
本题乙公司因自身原因致使标的物不能按照约定期限交付,乙公司应当自8月20日起承担标的物毁损、灭失的风险。
选项B正确。
29.某工程发生安全事故,造成10人死亡,50人重伤,6000万元直接经济损失,则该事故的等级属于()。
A、一般事故
B、较大事故
C、重大事故
D、特别重大事故
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>生产安全事故的等级划分标准
【答案】:
C
【解析】:
2007年4月国务院颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:
(1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;
(2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;
(3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元
30.对于实施安全生产许可的生产经营单位,已经进行应急预案备案登记的,在申请安全生产许可证时,必须提供()。
A、应急预案备案登记表
B、相应的应急预案
C、应急预案演练评估报告
D、应急预案的修订记录
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>施工安全事故应急救预案的规定
【答案】:
A
【解析】:
生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内,按照分级属地原则,向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。
中央企业总部(上市公司)的应急预案,报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案,并抄送国家安全生产监督管理总局;其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案,并抄送同级安全生产监督管理部门。
生产经营单位申报应急预案备案,应当提交下列材料:
(1)应急预案备案申报表;
(2)应急预案评审或者论证意见;(3)应急预案文本及电
31.关于评标委员会的义务,下列说法正确的是()。
A、评标委员会成员不得接触招标人和投标人
B、评标委员会应及时向招标人征询确定中标人的意向
C、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
D、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定
【答案】:
D
【解析】:
1、《招标投标法实施条例》进一步规定,评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定,按照招标文件规定的评标标准和方法,客观、公正地对投标文件提出评审意见。
招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人给予的财物或者其他好处,不得向招标人征询确定中标人的意向,不得接受任何单位或者个人明示或者暗示
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 一级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 复习题 4527