付款担保合同Word格式.docx
- 文档编号:22851467
- 上传时间:2023-02-05
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:31.51KB
付款担保合同Word格式.docx
《付款担保合同Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《付款担保合同Word格式.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
3.3甲方与分包商协议变更主合同付款日期的,经乙方书面同意后,保证
期间按照变更后的日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
乙方承担保证责任的形式为代为支付。
当甲方未按照主合同的约定向分包商
支付工程款时,由乙方代为履行支付义务,但乙方付款
总额不超过本合同第二条
约定的保证金额。
第五条担保费及支付方式
5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定,收取担保费。
5.2双方确定的担保费率为:
。
5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保
费共计人民币元(大写:
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照合同的约定承担保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的
全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期
贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付
违约金。
第八条双方的其他权利义务
8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的
担保费之日起日内,向分包商出具《总承包商付款(分包)保函》。
8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所
在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙
方;
发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8.3甲方不得擅自将工程转让给第三人。
甲方与分包商有关主合同的修改、
变更,应告知乙方;
如发生重大变更,应经乙方书面同
丿意、。
8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,乙方在
进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。
第九条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的。
通过第款约定的方式解决:
9.1向法院起诉;
9.2向提起仲裁。
(写明仲裁机构名称)
第十条甲乙双方约定的其它事项
第条合同的生效、变更和解除
11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)
签字或加盖公章
后生效。
11.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、
变更、解除等均需
由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则
本合同一式份,甲乙方各执份。
甲方:
乙方:
(或授权代理人)法定代表人(或授权代
理人)
年月曰年月曰
篇二:
支付担保文书格式
支付担保
(承包人):
鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称
“发包人”)于月名称)《建设工程施工合同》(以下称“主
合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的
除工程质量保证金以外的合同价款。
3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%数额最
高不超过人民币元(大写:
二、保证的方式及保证期间
1.我方保证的方式为:
2.我方保证的期间为:
自本合同生效之日起至主合同
约定的工程款支付完毕之日后日内。
3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。
发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主
张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除
2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起
个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我
变更约定的变更不受本款限制。
4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商
解决,协商不成的,按下列第种方式解决:
(1)向仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:
(盖章)法定代表人或委托代理人:
(签
字)地址:
邮政编码:
传真:
篇三:
付款担保书
付款擔保書
To:
廣州傲洋國際貨運代理有限公司
我司由於資金周轉和調動的原因,無法在今天或在今天以前將應付賬款或欠款全部付清,現本著長期友好合作,互相信任的原則,由貴司提出放單申請,具體內容如下:
我司承諾20XX年3月17號前安排全部付清應收賬款或
欠款總額,並與此日之前到賬至廣州傲洋國際貨運代理有限公司指定帳號。
若屆時,無按時到賬,我司承諾將承擔一系
列由此引起的經濟損失、銀行利息及法律責任。
謝謝合作
我司承諾以上信息真實有效,若有不符一切由此引起的經濟風險與責任由我司自行承擔。
本申請請一經簽字或蓋
章后,正副件都將有效。
由此所產生的一切風險和責任由我司自行承擔!
公司公章:
代表簽名:
申請日期:
篇四:
付款保证书
(公司名)XXX公司。
今我司(公司名)有限公司销售贵司(产品名),型号为
XXXX(备注信息),全部车款共计人民币(大写)XXXX元整
(¥
XXXX元整),我司承诺该车全部货款将于4月3日前按照约定打入贵司指定收款账户。
特此承诺!
XXXX日期:
20XX年3月28日
篇五:
担保公司预
预付款保证担保合同
合同编号:
委托人:
(以下简称甲方)住所:
联系电话:
受托人:
(以下简称乙方)住所:
法定代表人(或授权委托人):
传真
鉴于甲方在中标,根据该项目发包人(以下称发包
人)的要求,甲方须提交以发包人为受益人的《预付款保函》。
因此,甲方申请乙方为保证甲方履行合同中约定的承包人扣还工程预付款的义务,向发包人出具《预付款保函》(以下称保函)。
乙方审查甲方提交的申请文件和有关情况资料后,认为甲方符合乙方的担保条件,同意接受甲方的委托。
为明确甲、乙双方的权利、义务,依照国家有关法律、法规之规定,经甲、乙双方协商一致,特制定本合同。
第一条委托事项
甲方委托乙方向发包人出具《预付款保函》。
第二条保函金额
《预付款保函》的保函金额为(人民币)
整,是乙方累计承担保证责任的最高限额。
第三条保证方式
乙方提供的保证为一般保证。
第四条保证期间
自保函签发之日起至止。
第五条保证范围
《预付款保函》的保证范围:
在保证期内,被保证人未按照主合同的约定履行扣还工程预付款的义务,给受益人造成损失的,保证人依据主合同和保函的约定,在保函金额内承担保证责任。
第六条履行保证责任的条件及方式
在保证期内,若甲方未能履行扣还工程预付款的义务,给受益人造成损失的,在收到受益人、该工程监理公司(全称:
)两方法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知及被保证人没有能力履行债务的法律文件后,经核定,在28个工作日内并在保函金额内承担保证责任。
第七条债务的追偿
1.一旦乙方履行保证责任,即有权开始对甲方的追偿程序,乙方向甲方追偿债务时,应向甲方出具:
(1)发包人要求乙方履行保证责任的有关文件;
(2)乙方向甲方发出的偿付债务的书面通知;
2.乙方向甲方追偿债务的范围包括:
(1)乙方履行保证责任所支付的全部金额及利息;
甲方在收到乙方偿付债务的书面通知后,应在七个日历天内履行清偿义务;
(2)逾期违约金:
若甲方未能在指定期间内履行清偿义务,应向乙方支付逾期违约金,违约金从甲方受到乙方要求偿付债务的书面通知后的第八个日历天开始计算,违约金每日按照欠款金额的千分之五计算;
(3)乙方为实现债权的费用;
(4)因甲方违约给乙方造成的其他经济损失。
第八条保证担保费
1.保证担保费为人民币(Y)整;
2,保证担保费为事前缴纳。
一旦保函出具,甲方不得要求乙方将上述保费退回。
第九条保函的出具
在甲、乙双方签订本合同后,甲方依约交纳保费后,乙方为甲方出具保函。
第十条违约责任
1.合同生效后,甲、乙双方不得因其法定代表人的变动、产权或经营方式的调整而影响对本合同项下义务的履行,否则将承担相应的违约责任。
2.甲、乙任何一方不履行或不完全履行本合同项下义务的,应当承担相应的违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
第^一条适用法律、争议的解决方式
本合同的订立、履行、变更、解释、争议的解决均适用
于中华人民共和国法
律并受其制约;
在履行本合同过程中发生争议时,甲、乙双方应通过协
商解决;
协商不成选择诉讼方式解决争议的,甲、乙双方应向保证人所在地有管辖权的人民法院起诉。
在协商或诉讼期间,本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
第十三条合同的签订与生效
本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代理人签章后成
立并生效。
第十四条附则
本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,其法律效力相
同。
(公章)
(或)授权代理人:
年月日
乙方:
(公章)法定代表人:
(或)授权代理人:
年
月日
篇六:
(1)支付担保的概念
支付担保是指应承包人的要求,发包人提交的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。
(2)支付担保的形式
支付担保有如下形式:
1)银行保函;
2)履约保证金;
3)担保公司担保;
4)抵押或者质押。
发包人支付担保应是金额担保。
实行履约金分段滚动担保。
担保额度为工程总额的20%〜25%。
本段清算后进入下段。
已完成担保额度,发包人未能按时支付,承包人可依据担保合同暂停施工,并要求担保人承担支付责任和相应的经济损失。
(3)支付担保的作用
支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施,确保工程费用及时支付到位;
一旦发包人违约,付款担保人将代为履约。
上述对工程款支付担保的规定,对解决我国建筑市场上工程款拖欠现象具有特殊重要的意义。
(4)支付担保有关规定
1)《建设工程合同(示范文本)》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容
•发包人承包人为了全面履行合同,应互相提供以下担保:
发包人向承包人提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定
的其他义务;
承包人向发包人提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。
•一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
•提供担保的内容、方式和相关责任,发包
人承包人除在专用条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为本合同附件。
2)《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》关于发包人工程款支付担保的内容
招标文件要求中标人提交履约担保的,中标人应当提交。
招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。
篇七:
分期缴纳担保费协议
分期支付担保费用协议
丙方(保证人):
年月日公司向贷款人民币元(大写:
),由司为此笔借款提供保证担保。
同时,甲、乙双方签订了《委托担保合同》(合同编号:
号),该合同约定甲方应在乙方与主合同债权人签订《保证合同》之前向乙方一次性支付担保费。
根据《委托担保合同》(合同编号:
)约定,甲方应
在乙方与主合同债权人签订《保证合同》前向乙方一次性支
付个月期限的担保费共计元(大写:
元整)。
鉴于甲
方资金较为紧张,目前无法一次性支付担保费,经甲、乙双方经友好协商,甲方同意分期向乙方支付本次担保贷款的担保费,现就具体支付担保费事宜达成如下协议:
一、于年月日前由甲方向乙方支付担保费人民币万元
(大写:
整);
二、于年月日前由甲方向乙方支付剩余担保费人民币
元整)。
甲方对上述债务的履行由甲方提供保证人提供担保,
自愿为甲方向乙方履行上述债务提供担保。
保证人的保证方式为连带责任保证,保证期间为债务到
期后10年。
三、支付方式:
以现金形式支付至乙方指定的帐户内(帐号:
)。
四、甲、乙双方同意对本协议办理具有强制执行效力的
公证,公证费用由甲方承担。
五、在本协议履行过程中,甲方如未按照本协议约定履行支付任何一期担保费的义务,乙方均有权依据具有强制执行力的公证书向人民法院申请对担保费及产生的逾期利息进行强制执行。
乙方及保证人自愿接收法院强制执行。
甲方未按照本协议约定履行义务,乙方为此实现债权的费用如法院诉讼、执行、乙方委托律师代理费用等均由甲方承担或赔偿。
六、本合同若发生争议,双方友好协商解决,协商不成
引起诉讼,由乙方所在地人民法院管辖。
七、本协议在甲、乙双方签字盖章后生效。
八、本协议一式叁份,甲、乙双方各执壹份,交公证机构备存壹份,具有同等法律效力。
附件:
保证人身份证复印件交乙方保存。
(或委托代理人):
年月曰
篇八:
购销担保合同
(供货方)
(需货方)
丙方:
(担保方)
丙方根据甲方与乙方在年月日签订
的金额为的购销合同向甲方提供担保,担保
合同从属于购销合同。
—、担保责任:
1、丙方是在注册登记的经济实体,任何改变丙方本身性质、地位的事件、事项发生或有可能发生时,丙方保证及时通知甲方和乙方。
2、丙方担保乙方完全适当履行本合同从属的购销合同,否则由丙方承担连带担保责任。
3、丙方的继承人(包括因改组合并而继承)将受本担保书的约束,并继续承担本担保项下的责任。
未得到甲方事先书面同意,丙方不得转让其担保义务。
4、保证期限:
自本合同生效之日起二年。
二、违约责任:
1、乙方没有按约定的期限支付货款,甲方可要求丙方履行担保责任,丙方若对合同履行情况有异议可在接到甲方的付款通知书后一个星期内书面向甲方提出,否则视为无异义。
2、甲方发出付款通知书时应附带能证明乙方违反供销合同未按期支付货款的书面文件。
3、丙方承担连带责任,包括供销合同中约定的未履行
货款以及供销合同所约定的违约利息、乙方中途退货的违约金,必须按照付款通知书规定的还款日期、金额、方式履行
如需延期,丙方在付款通知书所规定还款日(分期付款按首笔款项的还款日计算)到期前一星期提出延期申请,经甲方同意,办理延期手续,但延期最长不得超过原订期限的一半。
三、丙方代乙方清偿债务后,有权向乙方作相应追偿。
四、在本合同有效期内,任何一方不得擅自变更或解除本合同。
需变更本合同条款时,应经三方协商同意,达成书面协议。
五、本合同发生的争议,由甲、乙、丙三方当事人协商解决,协商不成,任何一
方起诉的,由甲方所在地人民法院管辖。
六、其它约定事项:
七、本担保书是无条件不可撤销的担保。
丙方与任何其它方面签订的任何合同(协议或契约)均不影响本担保的真实性、有效性和合法性。
八、本合同一式四份,甲、乙、丙三方各存一份,
公证处存一份。
九、本合同自三方当事人签字之日起生效。
甲方(印章):
授权代表(或委托代理人)(签字):
单位地址:
电话号码:
年月日
乙方(印章):
丙方(印章):
合同签订地点:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 付款 担保 合同