地籍测绘合同范文.docx
- 文档编号:2284853
- 上传时间:2022-10-28
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:20.53KB
地籍测绘合同范文.docx
《地籍测绘合同范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地籍测绘合同范文.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
地籍测绘合同范文
地籍测绘合同范文
测绘合同
委托方(甲方):
郑州天宇伟业测量仪器有限公司
承揽方(乙方):
河南省方迪投资顾问有限公司
根据《中华人民__经济合同法》、《中华人民__测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围:
安徽省霍邱县境内,大约五平方公里。
第二条测绘内容:
数字化地籍图修测,补测(不包括控制测量)。
第三条执行技术标准:
依据甲方提交的技术设计书要求。
第四条测绘工程费:
第五条甲方的义务
1.自本合同签订之日起向乙方提交有关资料和提出技术要求。
2.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件(食宿,交通全部费用)。
第六条乙方的义务
1.乙方应当根据技术设计书要求按合同确保测绘项目完成。
第七条测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起甲方向乙方支付定金人民币2000元。
2.工程量完成50%甲方应向乙方支付工程价款的50%。
3.自测绘成果验收合格之日起5日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余款。
第八条甲方违约责任
1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,完成的工作量在50%以内时,甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过50%时,则甲方应支付工程总价款的100%。
2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。
3.甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。
第九条乙方违约责任
1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按合同规定提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。
因测绘成果质量不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十条由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十一条其它约定:
第十二条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。
双方协商一致的,签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等效力。
第十三条因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解。
第十四条附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。
全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式两份,甲、乙方各执一份。
委托方单位名称(盖章)承揽方单位名称(盖章)
法定代表人法定代表人
或委托代理人(签字):
或委托代理人(签字):
合同订立时间:
年月日
测量合同
编号:
zx/chxx—()
项目名称:
项目地点:
甲方:
乙方:
乙方测绘资质等级:
丁级
根据《中华人民__合同法》及国家有关规定,结合本项目的具体情况,为明确责任,协作配合,确保测量质量,经甲方、乙方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:
项目概况
项目特征、规模:
测绘,面积:
平方米,合亩。
第二条:
甲方向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责具体内容如下:
第三条:
乙方向甲方提交测量成果资料并对其质量负责
乙方向甲方提交测量成果资料包括:
。
第四条:
开工及提交测量成果资料的时间和收费标准及付款方式
4.1本项目开工前甲方需向乙方提供的测量工作定于年月日进行。
测量工作完成后日提交测绘成果资料,如遇特殊情况(天气影响、不可抵抗的因素等)时工期顺延。
4.2本项目费用为元(大写:
),甲方应
于拿取测量成果资料时将费用全部结清。
第五条:
甲方义务
5.1甲方委托任务时,必须以书面形式签订合同,明确项目任务要求。
5.2甲方应及时为乙方提供并解决测量工程现场的工作条件和出现的问题。
5.3甲方应为乙方的技术资料,图纸,数据等承担保密义务,未经许可不得外传泄漏。
5.4按合同规定时间及时支付乙方工程费用。
第六条:
乙方义务
6.1乙方自收到甲方有关准确性资料日期起,根据甲方的要求按时组织作业队伍进入测区,并按甲方约定协调的时间完成工作。
6.2乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务要求进行技术设计和测量,按本合同规定的时间提交质量合格的成果资料,并对其负责。
其中国家技术规范、标准、规程有:
1)《城市测量规范》(CJJ8-99)
2)《地籍图图式》(CHxx-95)
3)《地籍测量规范》(CH5002-94)
6.3乙方应保证所提供测绘成果资料的质量,如出现质量问题,乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。
6.4在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
6.5本合同有关条款的其它责任。
第七条违约责任
7.1甲方未按合同规定时间支付工程费用,每逾期一日,甲方向乙方支付工程费的%,逾期超过30日后,乙方有权解除合同,并向甲方提出赔偿要求,甲方应向乙方按照工程费%支付违约金。
7.2乙方应按照合同规定的时间完成测绘任务。
7.3乙方迟延交工的,每迟延一日,应当向甲方支付相当于合同总价款%的违约金;迟延七日的,甲方有权单方解除合同。
7.4施工期间的安全管理有乙方自控,发生安全事故全部责任由乙方承担。
第八条其它约定事项
8.1合同争议的解决
8.1.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端,甲、乙双方应通过友好协商解决。
如协商不能解决,任何方可以向合同签署地的法院提起诉讼。
8.1.2在法院审理期间,除正在进行法院审理的部分外,本合同其它部分应继续执行。
8.2本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
8.3本合同自双方代表签字、盖双方公章或合同专用章后生效。
8.4合同签订地点:
。
甲方:
乙方:
单位名称:
(盖章)单位名称:
(盖章)甲方代表:
乙方代表:
_地籍测绘合同。
电话:
电话:
签订日期:
年月日
地籍勘测测绘合同书
委托方(甲方):
承揽方(乙方):
根据《中华人民__经济合同法》、《中华人民__测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。
_地籍测绘合同。
第一条测绘范围
建设项目用地亩测量定界。
第二条甲方的义务
1、自本合同签订之日起甲方向乙方提交有关资料和乙方提出技术要求;
2、甲方应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的要求;
3、权属调查时,甲方应召集区乡村、土地权利人现场进行指界,以便进行权属调查。
第三条乙方的义务
1、自收到甲方的有关资料和技术要求乙方应积极组织测绘队伍进场作业;
2、乙方应当根据土地部门地籍勘测定界技术要求按合同工
期确保测绘项目完成。
第四条测绘工程费支付日期和方式
1、自完成勘测定界后甲方应向乙方结清全部项目工程总价款;
2、取费依据:
3、工程项目及总价款:
建设项目勘测定界,工作量共计亩,单价每亩元,工程总价款元整(小写:
元)。
第五条甲方违约责任
1、甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时,甲方应付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值计算;
2、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第六条乙方违约责任
1、乙方应按合同规定的日期完成勘测定界,未按日期完成,甲方拒付全部工程款;
2、对于甲方提供的图纸和技术资料,乙方有义务保密,不得向第三方转让。
第七条附则
本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。
本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
委托方单位名称(盖章)承揽方单位名称(盖章)
代表人(签字):
代表人(签字):
合同订立时间:
年月日
《黑龙江省兰西县政府采购合同》
采购单位(甲方)?
采购计划号:
供应商(乙方):
招标编号:
签订地点:
兰西县国土资源局
签订时间:
xx年**月**日
根据《中华人民__政府采购法》、《中华人民__合同法》等法律、法规规定,按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺,甲乙双方签订本合同。
城镇土地调查
第一条合同标的
(一)兰西县兰西镇城镇土地调查区域,面积约9.28平方公里(具体数量以双方最后验收为准)
(二)工作内容
1、地籍测绘
⑴控制测量:
依据建立起覆盖市区首级GPS控制网,再加密各等级控制,做控制点点之记。
⑵细部测量:
首要利用黑龙江省第二次土地调查办公室提供的航拍图,采用立体解析工作站的作业方法形成1:
500线画图,测量地物点和界址点。
如上述方法测量精度达不到本合同要求,采用全解析法测量地物点和界址点。
2、权属调查
依据权属调查工作底图进行权属调查。
⑴划分街道和街坊
⑵宗地编号
⑶发通告
⑷发指界通知书
⑸收集权属材料
⑹现场指界
⑺绘制宗地草图⑻实地喷涂,界址点测量
⑼填写地籍调查表
⑽建立新旧街道、街坊和宗地对照表
3、地类调查
城镇范围内的地类调查,按《全国第二次土地调查规程》的附录A表A.1的标准确定。
4、内业成图
根据外业调查成果,形成街坊图、宗地图、地籍图等。
5、宗地资料建档和影像扫描,将新建宗资料与原城镇地籍调查档案进行归并。
6、基础数据库建设
按照《二次调查规程》、《城镇地籍调查细则》、《地籍图图式》和《地形图图式》的要求,在计算机上按照宗地草图及界址点点位、宗地关系和界址间距,进行界址点点位确定、界址线连接及宗地生成等数据工作,编制基本地籍图
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 测绘 合同 范文