打井协议书完整版Word文档格式.docx
- 文档编号:22408399
- 上传时间:2023-02-03
- 格式:DOCX
- 页数:41
- 大小:27.47KB
打井协议书完整版Word文档格式.docx
《打井协议书完整版Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《打井协议书完整版Word文档格式.docx(41页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
3、材料选用:
护壁为钢筋水泥预制管。
4、技术要求:
保证枯水期正常用水,出水量为1立方米/小时以上。
5、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。
6、按相关标准,确保工程质量、安全、进度。
三、承包形式
包工包料,包开挖水井所用的机械设备,包安全防护。
四、工期要求
施工工期为即日起日历天数天,年月日前交工。
五、工程价款
工程总价款为人民币元,大写:
。
以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用,含工程钢筋水泥护壁主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。
此外,甲方不再向乙方支付任何费用。
五、付款方式
1、乙方工程完工,并经甲方验收合格,甲方将首付工程款80%给乙方。
2、完成验收交付后甲方试用半年,若再无问题,在20xx年11月份付清剩余20%工程款。
3、工程结算款以人民币现金的方式支付。
六、其它约定
1、若打水失败(未出水或中途停工)或达不到甲方要求,甲方不承担任何费用。
2、甲方为乙方施工提供方便,打井用电由甲方提供。
七、安全责任
1、施工过程中,乙方应加强施工安全管理工作,施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。
2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施,杜绝闲杂人等靠近,若因此而造成安全事故也由乙方自负。
八、合同生效与终止:
本合同一式三份,甲乙双方各执一份,上报教育局一份。
双方签字盖章后即日生效,结清合同价款后,合同效力自行终止。
双方签约:
签约代表人(签章):
签约代表人:
(签章)
六、付款方式
七、其它约定
八、安全责任
九、合同生效与终止:
华西十三建周至县世纪星城项目部
周至县世纪新城5与6楼之间甲方指定范围。
40CM;
深度:
自然地面35米以下(出水量满足施工现场用水量为止)
护壁为水泥预制管。
保证枯水期正常用水,出水量为6立方米/小时以上。
四、工期要求##
施工工期为即日起日历天数7天,20xx年9月20日前交工。
按实际工程量结算价款,单价:
人民币330.00元/米,工程量为自然地平面至合格井底所测得的垂直深度(单位:
米)。
以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用,含工程钢筋水泥护壁主材料费、辅助材料费、人工费、机械费、运杂费、安全措施费、劳动保护费、工伤保险费、医疗费等全部费用。
1、打井深度和出水量达到甲方要求时,甲方支付工程总价款50%给乙方。
2、护壁井管安装完成后,经甲方试水合格支付余下50%工程款。
1、若打水失败(未出水、深度未达到35米或中途停工)或达不到甲方要求,甲方不承担任何费用。
乙方应承担废井回填、掩埋的全部费用。
2、甲方为乙方施工提供方便,打井用电、水由甲方提供。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后即日生效,结清合同价款后,合同效力自行终止。
协议书
潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司
经甲乙双方相互协商同意,由甲方中标的“20xx年单村供水村庄”工程,由乙方组织实施施工。
为明确双方责任,保障双方权益并顺利完成工程项目,现达成如下协议,以便双方共同遵照执行。
一、工程实施内容
1、打井供水村庄及井口位置:
由甲方根据业主意见及测水要求安排。
2、打井数量:
由甲方根据其工程进度、质量情况统一安排。
3、打井深度:
由甲方根据其打井的位置、出水量等诸多因素决定。
二、工程实施过程中有关要求
1、成井口径要求:
上部井经250㎜,并按要求加设符合规定的钢制护筒,下部井经219㎜。
2、成井深度:
成井后由业主会同甲乙双方现场实测确认深度。
三、成井价格
按现场实测深度为准,无论地质情况如何变化均以等价150.0元/延深米计量(包括井上部位护筒费用)。
四、付款方法
经甲乙双方确认深度、质量后,付总款额的50%,余额待业主正式验收确认后一个月付全工程总额。
五、安全责任要求
1、乙方必须严格执行现行行业施工操作规程,认真执行国家有关规范标准。
2、认真执行《安全生产法》,杜绝盲目蛮干,严防一切大小事故发生(包括设备运输、安装、拆卸及生产施工过程中)。
如发生意外事故均由乙方自行负责,与甲方无关。
六、未尽事宜,双方协商解决。
七、本合同一式二份,甲乙双方各一份,双方签字盖章后生效。
待工程结算完毕后该协议自动失效。
代表人:
甲乙双方协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款:
一、施工日期:
20xx年5月至20xx年11月。
二、工程项目及相关要求:
水井,成井实际下管米数不低于150米。
2、井管规格:
110mm至300mm,保证潜水泵上下畅通。
管材PVC管,滤料必须为过筛的米石,并掺有粗沙。
4、井堡要求:
必须达到坚固、表面光滑。
5、技术要求:
保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。
三、工程价款:
每口井的总价款为8000元,含工程PVC材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。
四、付款方式:
工程结束经甲方验收合格后,甲方支付总价款,
五、乙方承担的义务:
1、按照国家《机井施工规范》组织施工,负责打井所需的相关设施。
2、保证安全施工,如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故,由乙方负全部责任。
3、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等,由乙方负责及时修复。
4、管井使用后一年(质保期)内发生质量及技术问题,乙方负责免费维修、解决。
六、本合同一式二份,双方各执一份,签订之日起生效。
地质勘查二队总公司乙方:
本合同签订日期:
甲乙双方为了更好的保质保量的按期完成汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治第二年度项目第三十六标段农田用机井工程任务,本着平等自愿、精诚合作、互惠互利、共同负责的原则,达成如下协议:
一、甲方将自己中标的汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治第二年度项目第三十六标段部分机井工程承包给乙方,由乙方包工包料、保证质量、自负盈亏,包括基坑开挖及抽扬水,派人下管、下料、看架子及一切材料和成井后清场恢复等。
三、甲方负责给乙方提供打井所需的'
质量和技术要求,乙方按照甲方的要求展开工作。
施工期间,乙方不得无故停工,不得向甲方提出任何附加条件,因打井产生的一切费用(包括电费)由乙方承担,且不得向村委会、村民索要任何财物。
四、经过双方协商,打井工程承包价格定为每米元(小写:
元),每眼井成井深度必须达到60米,同时出水量达到设计要求,成井后,在上级单位或监理测井深时,如达不到60m,甲方有权按实际井深米数的双倍处罚施工方,即乙方。
也就是差1米达不到60米,甲方扣乙方2米的工程款。
五、乙方负责挖扬水坑、抽水、电源、水源、下滤石下管等协调工作,甲方不再过问;
成井移交前的维护及看护由乙方负责。
六、乙方在承包打井期间应做到安全施工,严格按照施工规范施工,因违规操作所造成的一切伤亡事故包括由此所产生的经济纠纷等由乙方自己承担,甲方不承担任何责任,因此造成的甲方经济损失不管多少,甲方有权从乙方工程款中扣除。
七、付款方式:
甲方要在乙方打成2眼井并经验收合格后,甲方按每个井架付预付款,每眼井4000元整,在甲方收回第一批工程款后,甲方付给乙方工程量80%的工程款,依此类推,在工程经省、市等上级单位验收合格后甲方付给乙方剩余工程款,标段扣乙方6500元为质保金,一年后结清。
八、协议未尽事宜,在工作开展的过程中,双方协调解决。
特殊情况下甲乙双方发生纠纷的将以此协议为依据由法院判决。
九、此协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:
安全责任协议
我公司承包的汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治第二年度第三十六标段机井工程,项目区包括梁儿寨村、岳南村、岳北村、冯家巷、任固五街村、为了更好的保质保量的按期完成任务,本着安全施工、责任明确的原则,将本标段的部分打井工程承包给乙方,现双方就安全施工事宜达成一致协议。
在施工中乙方应做到:
1、安全用电:
施工中,不得将电缆所有接口的部分置于潮湿或有水的地方,开关闸刀不得放在地上,应将其架空,保证安全、正常通电。
2、安全施工:
施工时做到按施工要求规范施工,施工人员佩戴安全帽,正确操作钻机等施工机械。
3、文明施工:
施工人员应做到文明施工,不得与当地村民发生矛盾冲突。
不论乙方使用多少钻机施工,都应保证按施工规范做到安全施工,因违规操作所造成的一切伤亡事故包括由此发生的经济纠纷等由乙方自己承担,甲方不承担任何责任。
如不慎反生事故,乙方自行处理,不能向甲方索要任何财物,也不能向甲方提出任何要求,更不能
上访该项目承建单位,如因乙方不履行该协议造成的甲方经济损失不管多少,甲方有权从乙方工程款中扣除。
特殊情况下甲乙双方发生纠纷的将以此协议为依据交由法院判决。
本协议一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字按手印后生效。
打井工程协议书3篇
监证方:
根据水利建设投资计划和农村生产生活需要,拟在村新打配套机井1眼。
为了保证工程顺利实施,确保工期和建设质量,经甲方、乙方及监证方共同协商,形成如下合同:
一、工程名称:
二、工程位置:
三、建设内容:
1、采用钻机新打米机井1眼,并负责井孔的电测工作;
2、安装φ井壁管米,滤水管米及滤料回填;
3、配套安装型潜水电泵一台;
4、3×
4米井房一座;
5、设低压线路米。
四、承包方式及合同价:
实行总价承包方式。
合同总价。
五、各方职责:
(一)甲方职责
1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案;
2、负责工程监督检查及有关协调工作;
3、负责组织工程的验收工作;
4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作;
(二)乙方职责:
1、负责施工机械的调运,设备及材料的购置及所有施工工作。
确保工程建设内容全面完成,保质保量,达到验收标准;
2、按照有关工程建设技术规范要求,认真做好工程施工,高标准完成建设任务;
3、认真遵守安全生产管理规定,负责施工现场的全部安全工作;
4、认真做好施工记录,及时分析有关情况,确保工程经济、安全、合理、高效;
5、工程竣工后,向甲方提供单井技术资料两份。
(三)监证方职责:
1、负责落实井位,并提供有关的电测资料和参考资料;
2、负责做好“三通一平”、泥浆排放及其它施工环境协调工作;
3、负责为施工人员提供食宿条件,在井管安装、填料时提供10个的劳力的配合工作;
4、负责施工现场的质量监督检查工作;
5、负责落实自筹资金万元。
六、工程质量:
1、质量检查验收:
由甲方组织有关部门进行检查验收;
2、质量标准要求:
达到合格标准,争创优良工程;
3、验收依据:
钻井工程以国家凿井工程验收规范为依据进行验收,以井管顺利下入井孔、水泵及设备安全运转,出水量达到预定目标为合格;
因自然条件因素而引起水质、水量问题,乙方不承担责任;
井房以建筑工程验收规范为依据进行验收。
七、工程结算与资金拨付
(一)工程结算:
依据预算方案,结合实际完成情况及合同约定进行结算。
1、实际钻井深度与计划深度差值,增减费用按每米元计算;
2、实际用井管长度与计划差值,按预算单价计算;
3、合同总价中施工用水由村组提供,用电按每度元计算,超过部分另行计算;
4、工程结算后,村组交纳的自筹资金有剩余的退还村组,不足部分由村组迅速筹集交到甲方。
(二)资金拨付:
1、自筹资金由受益村组筹集,交甲方管理,视工程进度向乙方分期拨付;
2、国家投资:
按县财政局报帐管理办法进行拨付;
八、建设工期与时限
总工期为天。
从受益村组足额交纳自筹资金后,三日内甲方下达开工通知书之日起算。
未按期完成,每延期一日,扣减工程合同总价的2‰。
因气候、地质等特殊因素及除乙方自身因素之外引起的窝工,按期顺延。
九、其它未尽事宜可根据施工情况再行商定。
十、本协议一式四份。
甲方、乙方、监证方各执一份,从自筹资金到位后生效。
附件:
承包总价清单
xxxx年月日
根据水利建设投资计划和农村生产生活需要,拟在
村新打配套机井1眼。
代表:
乙方:
监证方:
乡镇政府代表:
村委会代表:
打井合同
(一)
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
甲方为解决办公及生活用水,新打一眼150米左右深水井。
现委托乙方施工。
为保证该工程按期、保质、保量的建成,经双方充分协商,签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称:
深水井工程
2、工程地点:
3、工程内容及承包范围:
钻孔、井管安装,投砾、封孔、固井、泵体安装、抽水、水量、水温检测。
二、施工前的准备
1、施工前双方确定好井位。
2、乙方施工所用电、水、泥浆的排放。
3、甲乙双方共同商定于20**年6月30日开工到20**年7月2日竣工。
4、乙方不得将此工程转包或合同给第三人施工。
三、工程范围及成井标准
1、本合同的打井工程由乙方以包工包料的方式承包,工程所需的施工设施、工具及人员完全由乙方承担最新打井合同范本最新打井合同范本。
乙方应具有施工工程所认定的资质条件。
2、合同所指的工程为:
打井孔径直径≧600mm,圈井管用钢筋混凝土焊接管(长4m×
内径300mm)。
3、成井后三日内甲乙双方共同到施工现场验收,井孔垂直度以能够顺利使三寸潜水泵头下落至井底为准。
(1)工程价格每米单价500元。
(2)乙方应按打井进尺及实际打井深度收费,待验收合格后乙方开据发票10天后付清。
(3)打井所需水、用电、耗油圈井耗材费用由乙方承担。
四、成井验收
1、分段验收(包括井深、布管直径、填充料)。
甲乙双方及相关部门签字为验收依据。
2、打井深度以测量验收认可的深度作为结账的凭据。
五、其他事宜
1、乙方应保证成井的出水量达到每小时≧10——15吨,如果出水量每小时低于10吨甲方支付单井工程费的50%。
2、施工期间,乙方应注意安全施工,如发生伤亡事故,乙方应承担伤亡人员的全部费用。
3、乙方将打井设备运至施工地点以后,因停电及人为因素施工遇到不可抗力情形,工期可以顺延
最新打井合同范本合同范本。
4、其他事宜双方协商解决,以不影响工期为原则。
本合同一式四份,双方各执二份,合同自双方签订盖章生效
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人:
授权委托人:
签订日期:
**年月日
【热门】
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 打井 协议书 完整版