建设工程施工合同1Word文档格式.docx
- 文档编号:22235542
- 上传时间:2023-02-03
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:23.83KB
建设工程施工合同1Word文档格式.docx
《建设工程施工合同1Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同1Word文档格式.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
三、合同工期
开工日期:
(2011年5月26日)
竣工日期:
正式开工后於2011年7月26日止(60日历天)。
合同工期总日历天数60天。
四、质量标准
工程质量标准:
达到国家现行《工程施工质量验收规范》标准和设计要求。
五、合同价款
金额(大写):
叁佰柒拾贰万肆仟伍佰元整
¥:
3724500.00元
六、承包方式:
包工包料
七、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效
合同订立时间:
2011年5月26日
合同订立地点:
沿河土家族自治县供销社办公室
本合同双方约定双方加盖单位公章和法定代表人签字(盖章)后生效。
发包人:
(公章)承包人:
(公章)
住所:
沿河自治县和平镇肖家村住所:
-----------------
法定代表人:
-----------法定代表人:
-----------
委托代表人:
-----------委托代表人:
电话:
电话:
传真:
-----------------传真:
----------------
开户银行:
农业很行沿河自治县支行开户银行:
账号:
-----------------账号:
---------------
邮政编码:
565300邮政编码:
年月日年月日
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
执行通用条款第2.1条
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用/语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》及国家、省和当地政府部门颁布的现有有效的法律法规。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
采用国家现行建筑工程的标准及规范。
发包人提供标准、规范的时间:
土石方全场实行挖填分层碾压,放炮石方单个石直经不能超过60cm,必须符合设计要求及压实度规范要求达到国家现行建筑工程的标准及规范要求,确保平场符合设计要求。
国内没有相应标准、规范时间的约定:
/。
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
工程开工前七天内提供施工图纸叁套及电子文件壹套。
发包人对图纸的保密要求:
使用国外图纸的要求及费用承担:
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:
熊彬职务:
监理工程师
发包人委托的职权:
详见工程《监理合同》。
需要取得发包人批准才能行使的职权:
对工程质量、进度、安全等进行全过程监理。
对每道工序进行认证,签发下道工序开工令,对工程质量、进度进行核实。
5.3发包人派驻的工程师
庞久全职务:
现场监理员
职权:
在授权范围内的现场签证、审核工程进度,对工程工序进行认证以及对质量进行核实认定,并对质量、进度、安全实行全过程监督和协调工程相关事宜。
5.6不实行监理的,工程师的职权:
7.项目经理
职务:
身份证:
项目经理职权:
负责该工程所有工作
变更项目经理需经监理单位和发包人同意,方可更换,付违约金壹万元,不经监理单位和发包方同意更换项目经理按合同单价款千分之五付违约金。
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
开工前七天做到三通。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
开工前七天,在施工场地范围内提供电源接入点,由承包方负责接至施工现场,现场施工抽水费用由甲方负责。
(3)施工场地与公共道路的开通时间和要求:
开工前七天,并确保施工期间的道路畅通。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
开工前七天。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
(6)水准点与坐标控制点交验要求:
承包方进场开工七日内,由发包人按图纸所示点提供给承包人,并进行现场交验。
(7)图纸会审和设计交底时间:
收到图纸后十五天内。
(8)协调处理施工地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
执行通用条款第8.1条第(8)款。
(9)双方约定发包人应做的其他工作:
另行协商。
8.2发包人委托承包人应做的其他工作:
9.承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
每月25日前提供当月完成进度计划报表。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
施工期间由承包人负责并承担费用,非承包人原因停工期间及工程竣工验收后由发包人负责。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
由发包人自行提供现场办公场地及生活用房。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等相关手续:
由承包人按规定向有关部门办理,费用由承包人自行承担。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
正常施工期常规保护及损坏修复由承包人负责,非承包人原因停工期间及工程竣工验收后由发包方承担。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
发包人另行书面通知,但保护费用由发包人承担,因承包人不按发包人要求施工,造成损失由承包人承包。
(8)施工场清洁卫生的要求:
做到文明施工,保证施工现场清洁卫生,并在工程竣工验收时将建筑垃圾清理出场。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
图纸会审后十五天内提供施工组织设计和总进度计划二份及电子文件一份,施工期间发包人另有要求时另行协商。
工程师确认的时间:
收到后七天内。
10.2群体工程中有关进度计划的要求:
排洪管道要求与场平工程同步,不得影响场平工程。
13.工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
(1)不可抗力;
(2)实际施工工作量加大和工程设计、工序变更;
(3)现场签认的其他情况。
四、质量与验收
17.隐蔽工程和中间验收:
按照规范实行分层碾压,一层碾压结束后,由监理人、发包人现场验收合格签字后,方可进行下一步场平工作,场平至1/2工程量和结束时,必须经相关资质机构验收合格后方可进行下步工作或结算。
验收费用由承包方承担。
17.1双方约定中间验收部位:
如出现场平中填方不实,由现场监理下发整改通知后按要求返工整改,由承包方承担一切费用。
17.2竣工质量验收检测费由承包方承担。
19.工程试车
19.5试车费用的承担:
不存在。
五、安全施工
执行通用条款。
六、合同价款与支付
23合同价款及调整
23.2本合同价款采用
(1)方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
5%
风险费用的计算方法:
施工期间燃油及炸材涨浮在5%以内,超出部份,按实调整。
风险范围以外合同价款调整方法:
(1)发包方按合同约定价款,采取固定总价包干承包给承包方,在该承包范围内,涉及的全部费用由承包方自负,以外由发包方负责。
(2)工程施工中工程设计、工序变更和增加工程量部份,按04定额及相应文件执行。
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:
/
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
设计变更;
超过风险包干系数;
不可抗力因素;
甲乙双方工程洽商函件。
24.工程款付款办法
24.1在施工过程中,如发包方资金未及时到位,由承包方全额垫付至工程结束,如发包方资金到位后,按实际施工进度的90%支付给承包方,其余工程款待竣工验收合格后15日内付清。
若工程竣工后,工程款仍未到位,由发、承包双方协商延期支付,但支付期限不能超过60天,超过60天仍不能支付,由发包方按银行同期贷款最高利率的3倍支付给承包方,直至付清日止。
24.2质量保修:
工程竣工后决算时扣合同金额的百分之二,一年后支付。
25.工程量确认/。
七、材料设备供应/。
27.发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定承包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
(3)承包人可代为调剂串换的材料:
(4)到货地点与一览表不符:
(5)供应数量与一览表不符:
(6)到货时间与一览表不符:
27.6发包人供应材料设备的结算方法:
28.承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
八、工程变更
由设计单位出据设计变更文件;
九、竣工验收与结算
32.竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:
工程交付七天内提供完整竣工图叁套,电子文件壹套。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:
工程竣工后由承包方向发包方提出书面验收申请,发包方在收到承包方书面申请后28天内必须进行书面回复,并在15天内组织相关部门进行验收,如发包方超出28天未予组织验收,视为承包方已经交工。
十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第26.4发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第33.3款约定包包人违约方应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任:
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的责任:
承包人确保在合同约定的工期内完成工程施工任务。
如施工中承包人不能按照承诺的工程进度完成施工任务时(指按承包人进度计划延迟10-15天),发包人先提出警告,承包人应立即采取有效措施,以满足进度及工期要求,否则发包人有权终止合同,并将承包人清退出场,承包人按实际完成工程量办理清场结算,同时扣除发包人代缴的税金。
承包人原因延迟竣工的,由承包人承担向发包人支付每日万分之二违约金,但不可抗力的违约可免承担责任,违约金总额不超过工程造价的百分之二。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的责任:
若达不到合同约定的质量标准,承包人承担工程的返工或整改,直至达到合同的约定标准,如不需返工的,承包人应承担不合格部分的违约金,此违约金为返工或整改部分所产生的总费用。
双方约定的承包人其他违约责任:
37.争议
37.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第
(二)种方式解决:
(一)提交当地仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
十一、其他
38.工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
分包施工单位为:
39.不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:
a、通用条款明确部分;
b、导致停工2日以上或财产损失壹万以上的自然灾害;
c、非承包人原因且承包人不能预知也不能防止的事件(如刑事犯罪,政府行为等)。
40.保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:
由发包人自行决定。
发包人委托承包人办理的保险事项:
发包人自行决定,但不按通用条款执行造成的后果由发包人承担。
(2)承包人投保内容:
41.担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
(3)双方约定的其他担保事项:
46.合同份数
46.1双方约定合同副本份数:
本合同一式捌份,其中正本贰份,副本陆份,甲乙双方各执肆份。
47.补充条款
(1)承包方进场后根据现场实行情况按照发包方要求组织施工。
(2)承包方在施工过程中必须按现行《工程施工质量验收规范》要求实行分层碾压,碾压层不得高于30-60cm。
(3)因发包人原因或场地纠纷导致施工中停工3天以内的,由发包人协调处理导致停工的纠纷,超出3天以外工期,由发包人承担给承包人造成的可计停工损失,工期顺延。
如1个月连续停工超过15天的,由发包人承担违约责任。
(4)本工程所有工程款凭财务收据或发票领取,否则不予支付。
(5)因工程变更,可以签订补充协议,但不得违背主合同条款。
附件1:
承包人承揽工程项目一览表(略)
附件2:
发包人供应材料设备一览表(略)
附件3:
工程质量保修书(略)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程施工 合同