L建筑安装工程施工劳务分包合同完整版文档格式.docx
- 文档编号:22163734
- 上传时间:2023-02-02
- 格式:DOCX
- 页数:49
- 大小:41.26KB
L建筑安装工程施工劳务分包合同完整版文档格式.docx
《L建筑安装工程施工劳务分包合同完整版文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《L建筑安装工程施工劳务分包合同完整版文档格式.docx(49页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
八、考核验收:
本合同甲方要求在以下几个方面对乙方进行考核后方可结算。
1.安全生产:
乙方应对操作人员加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2.工程质量:
坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
3.文明施工:
加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
九、甲方责任:
1.组织有关技术人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好技术交底工作及日常监督工作。
2.向乙方按时支付劳务承包费。
3.负责本工程各专业劳务承包方之间施工的协调工作。
十、乙方义务:
1.乙方应严格按照工程施工设计图纸、现行国家工程施工验收规范、
施工技术规程有关技术要求和施工组织设计及甲方备项交底要求精心组织施工,做好自检工作,确保工程质量达到合同约定的标准。
2.加强安全生产教育,认真执行安全技术规范,严格遵守施工现场各项安全制度,落实安全措施,确保施工安全;
加强现场管理,严格执行有关部门对施工现场的相关管理规定,做到文明施工。
3.承担由于自身责任造成的工程质量问题、质量缺陷及相应返工、维修、工期拖延、安全事故造成的各项损失及相应罚款。
4.按现场施工总平面布置图的规划、堆放材料、机具,并按标准化工地要求设置标牌,搞好现场文明施工的清理,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
5.做好专业工程施工已完成部分的成品保护工作,要做到工完清场。
不浪费材料,能用材料、管线充分合理利用。
6.乙方必须制定专职管理人员,专职的项目负责人,技术负责人,质检员,安全员来负责安全施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等工作
7.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受安全检察人员依法实施工的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除施工隐患,杜绝重大事故的发生。
由于乙方原因给对方造成安全事故时,要根据责任大小承担责任,并承担费用。
8.按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
否则要承担建设单位和监理单位的罚款处罚,甲方还要根据所造成影响的大小进行处罚。
十一、争议
甲乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决,如协商不成时,可向工程所在地法院提起诉讼。
十二、补充条款
十三、本合同自签订后即日生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
十四、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商另行定补充协议,本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
甲方(签章):
乙方(签章):
年月日年月日
承包单位(甲方):
劳务单位(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,经协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容:
1.4劳务承包范围:
1.5劳务承包期限:
开工日期:
年月日;
完工日期:
个
总日历工期:
日。
经双方协商,按合同工期每提前一天竣工,甲方按
付
给乙方工期奖,工期延误一天违约金在拨付乙方劳务费时扣除。
发生下列情况,经甲方确认,乙方办理工期签证,顺延合同
工期:
1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工;
2、甲方未按期拨付劳务费用影响施工;
3、临时停水停电一天以上;
4、其它非乙方责任影响施工,双方约定的其它情况。
1.1.6工程质量等级:
;
1.1.7合同价款:
本合同造价为人民币(大写):
1.8乙方投入施工人数:
人。
第二条、合同文件适用标准和法律
2.1适用法律、法规:
中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;
2.2适用标准及规范:
2.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范;
第三条甲方责任
3.1实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
3.2随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况。
乙方违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担;
第四条乙方责任
4.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;
4.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。
接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。
与现场其他单位搞好协调配合;
4.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施;
4.4交工前把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收。
积极配合保运,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。
4.5准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料,不得拒收;
第五条工程结算
5.1结算方式:
本项目采用固定劳务单价结算方式进行结算;
第六条劳务工作质量与验收
6.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检、互检、交接检制度,随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用;
6.2乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。
第七条安全施工
7.1乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,出现人员安全事故均由乙方承担.7.2劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具(绝缘手套、胶鞋等)由乙方自行配备;
7.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃、易爆地段及交通要道附近施工前,应向甲方提出安全保护措施,经批准后实施,甲方承担相应费用。
第八条材料、设备供应与保管
8.1甲方供应的材料乙方收取后要妥善保管、合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料;
8.2甲方供应的物资属甲方所有,只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。
乙方不得挪用或擅自处理。
济损失的,由责任方承担责任;
第九条合同的生效与终止
9.1合同生效日期:
9.2合同终止日期:
工程全部完工并交付业主,合同终止.
第十条附则
20.1本合同正本两份,具有同等效力,双方各执一份.
20.2双方商定的其它条款;
合同订立时间:
年月日
(章)乙方:
(章)
建筑安装施工劳务分包合同
乙方:
建筑安装施工劳务承包合同
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建筑安装工程劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
1.1工程名称:
朔州南垣小区住宅楼工程A1#、A2#、A3#、A4#、A5#、A6#及A-1段、A-2段、A-3段商铺。
1.2工程地点:
朔州市朔城区南垣街以南、农校路以北的大运路东侧。
1.3承包范围及内容:
乙方承包施工图纸、设计变更范围内的上下水暖气(包括地暖)、电气工程及避雷接地网的所有制作、安装等,上下水及暖气的安装接口均出散水1.5米
1.4承包方式为清包方式:
包工不包料。
2、工期要求:
开始工作日期:
2010年4月,结束工作日期:
2010年9月30日;
3、乙方责任:
3.
1、乙方为保证甲方工期要求,应制定月施工计划和周施工计划,以及完成相当工程量劳动力的安排计划,提前一周上报甲方审批。
2、科学安排作业计划,投放足够人力、物保证每天计划的实施,要求施工班组当天工作当天完成,完不成任务不下岗,确保下一步工序正常进行。
3.3,安甲方的进度计划安排,配备合理,充足的施工人员,如未完成甲方的进度计划,甲方有权进行罚款;
如果连续两个月不能完成进度计划,视为乙方违约,甲方有权分割乙方承包工程的部分工程,由此造成的经济损失甲方从乙方承包结算款中扣除,分割出来的工程量另外增加20℅的管理费支付给甲方。
如需更换劳务队伍,乙方无条件退场,并向甲方支付完成产值30℅的违约赔偿金。
如因乙方原因中途停工不干的,其前期所干的一切工费全部扣除,作为对新队伍及延误工期的损失费,如延误工期,每延长一天罚乙方500元的罚款,以延长天数计算。
4,质量标准:
4.1,按总(分)包合同有关质量的人约定,国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量评定标准》和企业标准,质量达到优良标准;
4.2,乙方施工质量达不到以上标准时,乙方按甲方的要求返工并承担全部费用;
4.3,各分包工程质量经乙方自检合格后,须及时报甲方,甲方联系有关人员进行验收,经验收合格后,乙方方可进行下道工序施工;
4.4,每道工序开工前,甲方向乙方做技术,质量交底工作。
4.5.工程质量的评定一当地质量检验部门评定结果为准。
4.6,乙方施工期间,须按甲方及总包单位质量手册和程序文件的有关规定对工程质量实行管理控制。
5、劳务报酬。
5.1、本工程的劳务报酬:
(1)住宅部分:
以建筑面积:
14元/㎡,计算方法:
地下室不计算建筑面积,正负零以上的建筑面积以2000年定额计算规则执行计算建筑面积。
(2)商铺、车库、物业办公室等公共设施用房内的均按工程量以2000年定额人工费加35%取费执行结算。
5.2、劳务报酬支付:
主楼起按3元/㎡支付,交工后全部付清。
6、在本工程保修期间,如发现质量问题由甲方通知乙方,在三天内必须安排人员进行维修,如不能履行维修义务,甲方另安排人员维修,维修所发生的一切费用从乙方的保修金内扣除。
7、乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。
8、甲方的权利及义务:
8.1、工程开工前,负责联系有关人员向乙方进行技术、安全、质量、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场劳动纪律等方面的教育和技术交底。
8.2、负责联系有关人员分工序验收及协调各工种间的配合关系。
8.3、负责组织有关人员对已完成部分分项工程进行质量监控和验收;
8.4、及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施,保证施工需要。
8.5、对乙方原因造成不符合设计、规范要求的问题,有权终止其活动,并限期整改,对乙方原因造成的返工,返修的材料浪费的经济损失由乙方负责赔偿甲方。
8.6、凡隐蔽工程和中间验收的部分,乙方验收合格后,甲方及时复查并报有关单位验收。
8.7、发生质量问题时,对甲方责令置之不理或不听甲方安排的甲方有权酌情以经济处罚,情节严重时甲方有权终止合同。
9、乙方的权利与义务:
9.1、乙方须向甲方提供合法、有效的劳动资质且具有安全生产许可证资质文件,加盖单位公章;
乙方要保证进场人员的整体管理水平和劳务素质;
9.2、乙方自行办理与自身的相关手续,并按照规定承担相应的费用;
9.3、对本合同劳务分包范围内的工程质量及进度向甲方负责;
9.4、乙方进入现场后必须听从甲方的安排,各工种在交叉作业时出现矛盾,应及时通知甲方有关人员进行协调;
9.5、应对已完成工程做好成品保护工作,如发生损失,由此引起的一切经济损失及各种罚款,乙方必须接受。
9.6、当甲方提出对已经隐蔽工程重新检查验收时,乙方可按要求剥露,并在检查后重新覆盖和修复,检查合格甲方承担由此而发生的费用,如不合格,由责任方承担责任。
10、材料设备、施工机具、周转材料的使用:
10.1、甲方应及时保质保量组织材料进场,以保证施工进度,否则甲方承担由此造成的损失;
10.2、施工用电线电缆及配电箱由甲方提供一级配电箱,二三级配电均由甲方负责。
(终端设备的电缆、电线由乙方负责),一级配电的材料乙方负责保管,竣工前乙方原物返还,如有丢失,按原值抵扣,并承担因此造成的一切经济损失。
10.
3、工程材料由甲方施工员依据施工预算开具限额领料单,甲方核算员进行审核,乙方凭限额领料单进行领料,无正当理由浪费的材料,按浪费材料总值的100%进行赔偿,并从劳务费中直接扣除;
10.4乙方每月应交纳卫生清理费300元。
11、安全文明施工:
11.1、安全目标:
省安全文明优良工地;
11.2、鉴定本合同的同时,必须为工人办理工伤、意外伤害保险,并缴纳支付劳动保险费,乙方如果拒绝办理,因此发生的一切后果及安全费用由乙方承担。
11.3、乙方施工人员进场稳定后,须向甲方及总包单位提供劳务人员花名册、乙方负责人还须提供工人身份证复印件,办理流动人口暂住证(由甲方负责联系办理)及胸卡或出入证等,费用由乙方自负;
11.4、乙方施工人员进场后应按甲方指定范围进行住宿,不得私搭乱建(主楼及地下室不得住人,如确需住人必须经甲方同意),照明由甲方统一考虑,宿舍不得私拉乱接。
食堂由甲方统一安排,严禁在宿舍及生活区开灶;
工地上严禁带家属小孩在工地食宿。
11.5、乙方保证配合并达到甲方安全的安全、文明施工管理要求,进入工地后要执行本工地的规章制度,如有违章作业或不听工地管理人员指挥的将处以每次100-500元的罚款。
11.6、乙方应指定一名专职安全员,负责本队的日常安全、文明施工、日常生活管理工作;
要求各班组在每天上班前给工人召开班前会,加强工人的现场安全教育,在施工中采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;
坚决杜绝违章作业;
如在施工现场发现有不安全的因素及安全隐患要及时向甲方安全员、领导反映情况,并积极配合消除安全隐患。
11.7、乙方要加强工人的素质教育,遵守建设单位场区和甲方工地得各项规章制度。
任何工人不得出借公司财务。
乙方的机修工及电工要经甲方的领导、安全员考试合格认可后方可进行操作机械、电气设备。
任何人不经领导或安全员批准,不得私自乱动机械设备,否则处50-500元的罚款,并处以劳务队每次1000元以上5000以下的罚款,情节严重的交送公安机关处理。
11.8、乙方负责本合同工作量范围内脚手架、
11.9、按甲方及总包单位统一规划标准堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌及日常的维护管理,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
11.10、乙方必须做到工完场清,文明施工,否则甲方委派他人清理,发生费用由乙方承担;
并做好本工种及其它工种的成品保护工作,乙方如有损失其它工种的成品,并负全部的责任及费用。
11.
11、严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;
加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,如达不到要求,按甲方安全文明管理罚款细则接受处罚;
12、乙方应对工人进行有效管理,不能以自发自愿、个人行为为借口,严禁以任何理由和方式聚集个人围堵甲方或业主的办公场所,否则视为违约,甲方有权给予处罚;
13、在工地范围严禁赌博机发生打架斗殴现象,如发现情节轻重罚款500-5000元;
发生班组之间的群架处以10000-50000元的罚款,严重者交当地公安机关处理。
14、严禁在施工现场大小便,如发现一次对当事人罚款50-100元。
12、其它
12.1、本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验交,保修期满、工程款结清后失效;
12.2、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解不成的,双方约定向甲方所在地的人民法院起诉;
12.3、出现下列情况,甲方可提出解除合同:
乙方有严重损害甲方单位形象及利益的行为发生;
未完成甲方进度计划,并无具体改进措施;
发生质量问题,对甲方责令不予以改正,私自处理造成不良影响的;
未按安全规章生产,整改后又不能达到要求的;
经常违反工地管理制度的。
12.4、生活用煤气由乙方自理,如乙方在生活方面使用电蒸箱及电饭煲以外的电器做饭、炒菜,甲方将处以1000-5000元的罚款,并根据所使用的功率从即日起至进场日计算电费,从乙方劳务费中扣除,并限时拆除或没收;
如需统一工作服由甲方提供,费用乙方负担;
12.5、本合同一式两份,具有等法律效力,由甲方持壹份、乙方持壹份;
13、双方约定的其他条款:
合同订立地点:
甲方:
年月
年月方:
年月日乙日日
安装工程施工劳务分包合同
劳务发包人:
(以下简称劳务发包人甲方)
劳务作业承包人:
(以下简称劳务承包人乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工程基本情况工程名称:
工程地点:
劳务作业内容:
按图施工(消防栓系统,自动报警系统,工程预埋,安装调试等相关的工作)。
二、合同价款
1、合同签约后,劳务承包人交保证金
元整(小写:
¥
)给劳务发包人,到工程验收后结算返还给劳务承包人。
2、本工程合同款采用下列方式计算。
3、本合同款,除经劳务发包人,和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。
4、合同价款按建筑设计总面积计算,每平方米肆元捌角(¥4.8)。
5、劳务费包含:
①工人工资;
②劳务统筹费用;
③劳动保护费用;
④管理费用;
⑤各项保险费用;
⑥监设费用;
⑦文明施工及环保费用;
⑧利润、机械使用,折旧费等。
三、分包工作期限
-1
2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识,安全施工,确保工程能顺利完成。
3、乙方按图、按时、按质完成工程,要配合其他的施工队施工。
如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误,或经济损失的,相关损失由乙方负责赔偿。
4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责,造成的损失全部由乙方承担。
5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤,意外等保险。
6、遵守甲方项目部的管理规定,做到文明施工。
7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同,结算时按乙
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑安装 工程施工 劳务 分包 合同 完整版