路缘石劳务安装合同Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:21752934
- 上传时间:2023-02-01
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:28.70KB
路缘石劳务安装合同Word文档下载推荐.docx
《路缘石劳务安装合同Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《路缘石劳务安装合同Word文档下载推荐.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(5)、乙方安排的劳务人员应相对固定,在合同期内,乙方未经甲方允许不得无故撤走劳务人员。
(6)、乙方人员要注意安全生产,严禁违章作业,不得穿拖鞋和酒后上班,防止发生安全事故。
在合同期内,因乙方人员不按规章操作而发生事故,费用均由乙方自行负责。
(7)、将所需砌筑砂浆,混凝土,预制块整齐地放到沥青混凝土
路面以外的人行道上。
施工标志牌,警示锥置放明显,以防行人和车辆发生事故,造成的费用均由乙方自行负责。
七、甲、乙双方都必须维护合同的严肃性,在执行合同阶段双方发生争议双方应协商解决,调解无效后,可在双方约定的法院申请仲裁或依法提起诉讼。
八、本合同未尽事宜,双方可协商补充,需要有文字根据应有双方签字的备忘录。
九、本合同条款及内容除甲乙双方协商、约定补充条款外,不得随意更改。
十、本合同一式两份,甲方壹份,乙方壹份。
(盖章)乙方:
(盖章)
甲方代表:
乙方代表:
年月日年月日
篇二:
因工程建设需要,甲方将大一间房、小一间房、鹏松营混凝土街道两侧路缘石安装工程委托乙方施工。
大一间房、小一间房、鹏松营村
路缘石安装(包括混凝土路面切割,倒运,座砂浆,砂浆勾缝,水稳层的修整以及为完成路缘石安装所需机械及其它所有费用在内)
自20XX年6月10日至20XX年7月30日止。
四、乙方配备劳务人员、设备数量:
安装人员不低于20人,配备混凝土搅拌机、切割机、夯机各一台,三轮车一辆及其他所需施工工具。
2、工程付款方式:
根据工程进度,依次拨付,预留工程价款的10%作为质量保修金,待验收合格后一次付清。
3、结算时对照完成量和路缘石预制厂家提供预制块数量,如预制厂供应的数量大于砌筑完成数量,则多余数量计入安装队伍的成本,在结算时扣除。
(1)、甲方负责向乙方提供施工图纸、规范及施工中质量要求,并最终确定工程数量。
(2)、甲方工程部门对乙方的劳务人员进行管理,现场调度,负责乙方人员的作业技术指导工作,对其劳务人员实施现场管理;
(3)、甲方按有关规定办理用工手续,对进场劳务人员负有组织管理和规章制度教育等管理责任;
(4)、甲方应加强对乙方劳务人员的环境保护意识以及安全、文明施工的教育。
(3)、材料到场后,乙方人员应对其进行看护和保管;
(5)、乙方安排的劳务人员应相对固定,在合同期内,乙方未经
甲方允许不得无故撤走劳务人员。
在合同期内,因乙方人员不按规章操作而发生事故,费用均由乙方自行负责,并承担由此给甲方及其他相关方造成的一切损失。
(7)、将所需砌筑砂浆,混凝土,预制块整齐地放到混凝土路面以外的人行道上。
施工标志牌,警示牌置放明显,以防行人和车辆发生事故,造成的费用均由乙方自行负责。
七、工程质量及验收标准:
工程质量确保优良,乙方必须严格按甲方要求,精心组织施工,满足相关的质量标准及相关的规定要求,并认可甲方出具的相关质量要求和规范及验收标准。
八、本合同经双方负责人签字后生效,施工完工、签订退场协议并结清经济账务后自行生效
九、甲、乙双方都必须维护合同的严肃性,在执行合同阶段双方发生争议双方应协商解决,调解无效后,可在双方约定的法院申请仲裁或依法提起诉讼。
十、本合同未尽事宜,双方可协商补充,需要有文字根据应有双方签字的备忘录。
十一、本合同条款及内容除甲乙双方协商、约定补充条款外,不得随意更改。
十二、本合同一式两份,甲方壹份,乙方壹份。
(盖章)甲方代表:
年月日年月日
篇三:
路缘石安装承包合同
路缘石、平石工程承包合同
发包方:
(甲方)江苏乾丰工程建设有限公司
承包方:
(乙方)
担保方:
经甲,乙双方代表协商,本着自愿合作,平等互利、以诚相待的原则达成一致,协商内容双方共同遵守,否则一切责任及经济损失由违约方承担。
一,协议内容
1、合同工程内容
甲方根据工程需要特招聘乙方承建路缘石、平石及井盖等附属工程,包括运输、安装、调整,具体地点及数量由甲方根据业主指示,工程段落、工程数量依据设计图纸、施工现场实际发生量。
2、合同总承包单价:
根据投标工作量清单中分部分项工程内容中的单价(单价包括原材料、人工费、机械费及税收)坐浆、板间勾缝及其与路面之间的勾缝等工作内容和施工费用均由乙方负担。
二,质量要求
1、乙方所承建工程必须达到的各项指标,提供的工程产品必须达到优良工程的标准;
2、工程产品经甲方和业主验收合格,如发现质量事故所造成的损失和业主对项目的罚款由乙方承担,且甲方有权终止合同,将乙方清退出场;
3、路缘石侧石、平石应注意:
(1)、基底洒水夯实,坐浆饱满,并保证板块稳定牢固;
(2)、板距1cm,并用M10号砂浆勾成凹缝,缝宽均匀;
(3)、所用砂浆标号必须符合设计规范要求;
(4)、板与板顶面高差小于2mm,严格保证其平顺度。
(5)、板与油面必须相平。
三、工期进度
乙方承诺所承建工程必须在20XX年10月31日前全部完工,工期25天,并制定合理的施工组织设计旬进度计划,甲方据此对乙方进行检查。
如发现进度计划严重滞后,甲方将视为乙方无能力完成,甲方随时有权对乙方作无条件退场处理,造成一切经济损失均由乙方承担。
四、安全措施
乙方必须在施工过程中建立安全生产体系,认真执行,向施工人员进行安全技术交底,杜绝一切质量事故和安全事故的发生,如发生均由乙方自行处理并承担全部的社会和经济责任。
五、付款方式
1、乙方进场后甲方不予以支付任何款额。
2、待乙方完成工程量且业主计量付款后,支付工程量的60%;
交工验收合格且业主付款后,支付剩余20%的款额;
剩余20%留待质保期满无质量缺陷且全线验收业主付款完毕后一次付清。
3、乙方应向甲方出具相同金额的合法税票。
4、甲方只对乙方合格工程验收计量,甲方对乙方的人工、机械等一切费用都不承担。
5、乙方在施工中不得损坏甲方路面及边沟等构筑物,否则造成的一切损失由乙方负责。
乙方完工后负责清理施工现场。
六、责任
1、乙方必须听从甲方负责人的指挥与调配,积极配合甲方工作人员,在确保质量的前提下保证工程进度。
2、乙方对承包工程的质量、进度负第一责任,根据甲方的计划随时调整施工力量来满足施工要求,因乙方主观原因造成质量事故的乙方负全部责任及承担全部经济损失,延误工期按总工程款的10%进行处罚,并作无条件退场处理。
3、若甲乙双方中有任何一方不履行合同内容按违约行为处理,协调不成的到有管辖权的人民法院处理。
七、其他
1、本合同一式贰份,双方各执壹份;
2、本合同自甲、乙双方签字、印章后生效;
3、其他未尽事宜双方协商解决;
4、附件
甲方乙方
甲方代表签字乙方代表签字
年月日年月日
年月日
篇四:
路缘石施工合同
工程施工承包合同
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的有关规定,为
明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程进度,工程任务及工程质量的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方具体协商签订本合同,望双方共同遵守。
一、工程名称:
。
二、工程地点:
三、工程内容及工程量:
工程内容:
按施工图和技术规范要求安装道路的路缘石,工程数
量按现场实际发生数量计算。
工程完工后的最终工程数量应由现场技术员做工程完结验工,经双方签字共同确认,并以此验工单为最后的结算工程数量。
四、双方权利义务
(一)、甲方权利义务
1、甲方负责向乙方提供施工项目的图纸、规范及施工中的质量
要求,并最终确定工程数量,如施工中有变更的部分,则施工中变更的部分另行进行计算,如因甲方责任造成延期开工或暂时停工的,工期除相应顺延外,甲方还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失,由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、甲方应派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。
3、工程竣工后,经乙方请求验收,甲方应在3日内组织有关人员进行验收,并作出最终的签认。
4、按合同规定甲方应及时向乙方支付工程款。
(二)、乙方权利义务
1、乙方应按甲方要求按图纸施工,编制施工方案,保证工程质量,并经甲方同意后开始施工。
2、乙方制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,杜绝重大安全事故的发生,如发生事故由乙方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。
3、乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥,严格按照甲方的现场管理模式进行施工。
五、工程结算方式:
(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:
本合同的工程量以甲乙双方共同签认后的数量作为最终结算的依据。
如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。
(二)工程价款结算式如下:
六、工期:
该工程自年月日至年月
日全部竣工(如因甲方责任造成的误工,则工期顺延)。
七、材料供应:
甲方为乙方提供各种相应的材料,并保证材料质量满足相关规定的要求,如出现质量问题,有甲方承担相应的损失,乙方不负任何责任。
八、工程质量及验收标准:
工程质量确保优良,乙方必须严格按照甲方的要求,精心组织施工,满足相关的质量标准及相关的规定要求,并认可甲方出具的相关质量要求和规范及检验标准。
九、合同纠纷
本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。
1、提交_______________仲裁委员会()
2、依法向人民法院起诉()
十、其它约定:
1、乙方在施工中必须对所有参与施工作业的劳务人员加强安全教育,增强自我保护意识,对在该工程施工期间,发生的各类机械、人员、工程的安全、质量事故,一律由乙方自负。
2、因甲方原因造成的安全质量事故,由甲方承担(需附甲方施工现场技术负责人签认单)误工损失费用。
3、乙方需无条件执行甲方、公安部门以及地方政府的有关规定。
4、生活驻地、劳动保护用品、医疗保险及养老保险等由乙方自
行解决,并符合国家的有关法律法规的规定。
5、非人为的不可抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失,甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿。
十一、未尽事宜由甲乙双方协商解决。
本合同一式份,甲方执份,乙方执份,均具有同等法律效力。
甲方单位(盖章):
负责人:
电话:
乙方单位(盖章):
负责人:
电话:
年月日
篇五:
路缘石施工协议
施工协议
因工程建设需要,甲方拟将路缘石及树坑石安装工程(草营村三队地界范围内)委托乙方施工。
为明确双方责任,经双方协商,特签订本合同,以资共同遵守。
路缘石及树坑石安装工程。
西安建筑科技大学草堂校区内。
路缘石及树坑石安装
工程量结算按施工图和技术规范要求完成的实际工程数量计。
四、承包形式及计量方法:
1、该工程项目按单价承包,路缘石及树坑石安装工程:
13元/米(壹拾叁元每米)。
2、上述单价中包括完成路缘石及树坑石安装,路缘石及树坑石挖槽座浆、砌筑勾缝、靠背,清理等内容;
该项目所需的劳动力、设备(用水设备、模板、手推车等)、工具(切割机、电缆等)、质量自检、缺陷修复、缺陷责任期维护、管理、保险、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险的费用。
3、质保金:
1000元于合同签订时缴纳。
五、结算方式:
按月完成工程量的80%付款,工程竣工验收合格后质保金全部退还,剩余20%款额在竣工后3个月内付清。
六、乙方职责:
1、乙方按甲方工程技术部门要求的技术规范及图纸中和业主对该工程的技术要求,精心组织施工。
2、保质保量、保安全如期完成所承担的工程。
3、工程实施过程中,施工进度、施工质量严格按甲方要求实施。
4、乙方施工所用的机械、设备、工具自理。
七、其它:
1、乙方在施工中必须对所有参与施工作业的劳务人员加强安全教育,增强自我保
护意识,对在该工程施工期间,发生的各类机械、人员、工程的安全、质量事故,一律由乙方自负。
2、甲方的业主和监理在该标段对甲方的要求或指令,同样视为甲方对乙方的要求,乙方不得对此提出任何费用要求,只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后,甲方才对乙方的价款进行调整,具体办法按设计变更处理。
4、生活驻地、劳动保护用品、医疗保险及养老保险等由乙方自行解决,并符合国家的有关法律法规的规定。
5、非人为的不可抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失,原则上甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿,只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后,甲方才对乙方的价款进行调整,具体办法按设计变更处理。
八、合同争端的解决方式,按下列程序进行:
1、双方协商解决;
2、提交双方主管部门;
3、申请咸阳市仲裁委员会仲裁。
九、未尽事宜双方协商解决。
本协议书一式贰份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
篇六:
工程施工合同
合同编号:
甲方:
乙方:
第一条:
总则
为优质、高效的完成工程的施工任务,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,就乙方承包的本合同的工程施工、完成及维修等工作,在遵守甲方与建设单位(简称:
业主)签订的工程承包合同及附件(简称:
主合同)的前提下,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
甲、乙双方应严格恪守和执行本合同条款。
第二条:
组成合同的文件
(一)本合同
本合同及其附件是在甲方与业主签订的主合同的基础上,经双方充分协商确定并签署的。
乙方在本合同中所享有的权利不得超越甲方在主合同中可以从业主那里获得的全部权利,乙方在本合同中应该履行的义务不限于甲方在主合同中应该向业主履行的全部义务。
(二)组成合同的文件
1.本合同及附件;
2.在本合同的基础上,双方签订的有效补充协议视为本合同的一部分,与本合同具有同等的法律效力。
3.甲方认可或制定下发的实施性施工组织设计或开工报告,下达或转发的相关文件、指令、通知、施工计划、会议纪要等;
4.主合同规定的合同文件(除《公路工程标准施工招标文件(20XX版)》上册、下册内容及甲方向业主递交的本项目投标书中工程量清单内容外)相关部分。
合同组成文件若有冲突时,采取优先有效原则,按组成文件编号数字排序,由小到大依次优先及后优于先的原则。
除非双方另有书面合同约定,否则双方工程施工的全部权利和义务均受本合同约束和调整。
第三条:
工程概况
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程范围及内容:
1、施工段落或桩号:
2、详细施工内容:
(含不予单独支付的附属工作)
(四)工程期限:
年月日至年月日(包括星期
天和法定假日),缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准。
(五)工程数量及综合单价:
1、承包方式:
单价承包。
2、工程数量:
具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格,符合本合同规定计价条件的
工程数量为准。
设计变更增减:
当现场设计变更增加工程数量时,乙方提出书面报告,甲方5天内给予
批复,如乙方自行增加或改变设计,所增加的费用由乙方自理;
当现场设计变更减少工程数量时,甲方按业主通知或批复的工程量清单相应减少,结算时按减少后实际完成实物工程量验工计价;
在无甲方变更通知书、无监理工程师(或代表)签认的变更证明,一切增加的工程数量均视为无效。
3、工程单价
单价:
合同单价为乙方完成该合同工程的综合单价,不受地质变化、市场价格、生活费用
增加、国家政策调整等因素的影响。
合同单价包括但不限于:
人员设备进退场、路缘石安装费用以及除上述工作之外的
辅助材料费、施工机具、机械设备等费用、间接费、利润、自行负担的税费及其它应缴纳的所有费用。
甲方供料消耗:
甲方提供给乙方的水泥、沙等材料的消耗系数为,由乙方包干
使用,消耗超过规定包干数量按实际采购价格自乙方工程款中扣除。
除甲方提供的临时用地之外,合同单价已含必要的临时房屋、料场、生活设施费,水文、地质变化和风、雨、雪等自然灾害影响作为乙方可以预见的意外因素,由此造成的损失乙方自负。
合同总价:
最终合同总价以甲方确认的工程量乘以合同单价,并按甲方审批程序确认为准。
由于工程征地、拆迁、资金不足、地方干扰等业主或地方环境影响工期的。
乙方不得以任何形式向甲方索赔(如:
人员、机械、车辆的损失等)。
项目部所有人员的口头承诺均无效,各种追加条款必须以书面形式上报,经现场施工(技术)人员、技术主管、总工、项目经理四人共同签字方可生效。
乙方确认已完全理解和接受本合同的所有内容,并与甲方理解一致。
乙方明确确认对未经甲方现场(技术)人员、技术主管、总工、项目经理四人共同签字的任何工程量资料均不作为乙方所完成工程量的证据,也不作为向第三方出示的有效证据,即使被第三方采用,乙方也予以放弃。
第四条:
工程结算与支付
(一)本工程不支付预付款。
(二)乙方进场前要支付履约担保金元。
工程验收合格后,甲方在30日内不计息一次性付清剩余履约担保金。
(三)开工后每月按监理验收合格的工程数量验工计价,在建设单位拨款到位后,按乙方当期验工计价中净支付款的%拨付工程款。
净支付款为计价工程款扣除甲方代付款项的费用。
(四)工程验收合格,审定结算后,乙方按甲方财务要求开具发票,在日内拨付至审定费用的%。
(五)最终累计结算款的%为工程质量保证金。
在缺陷责任期间因施工原因造成的工程质量缺陷、质量事故所发生的修复费用全部扣除(乙方自修除外),如保证金额不足,则在费用发生后7日内由乙方支付。
如乙方不按期支付,甲方可通过法律程序予以追索。
甲方在业主工程竣工验收合格并退还保证金后,三个月内无息返还乙方该工程质量保证金。
(六)所有款项支付,甲方应与乙方委托的代理人或乙方驻工地代表签字确认付款对象、方式和金额,向乙方支付。
为执行国家的有关规定,农民工的工资由乙方填写工资表,并由乙方提供乙方与农民工签订的工资协议。
甲方代乙方直接支付民工本人(民工在工资表上签字),并将该工资表在乙方驻地公示,民工工资从乙方劳务费中扣除。
(七)业主未将工程款项按约定支付给予甲方,根据风险分担原则,双方约定,甲方应支付给乙方的款项期限作相应顺延,并不承担顺延期间的利息和违约责任。
第五条:
工程质量
(一)工程质量标准
1、工程质量应符合主合同对相关工程质量条款的规定,满足施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。
2、工程质量达到甲方提出的创优目标,合格率100%,优良率95%以上。
符合监理要求,达到业主满意。
(二)甲方对工程质量管理
1、监督、指导乙方建立、健全质量保证体系,并检查其运行情况。
2、提供相关工程施工图纸、平面位置控制基准点,定期对测量基准点复核及修正。
3、编制下达(或审批乙方上报的)施工组织设计(或施工方案)。
对乙方进行施工技术和工程质量检验、验收标准与程序交底。
4、参与乙方首件工程质量控制与管理。
5、负责工序检查及协调监理工程师进行工程报验,对施工过程实施技术指导与质量监控,工程完工后组织工程交工验收。
6、对工程质量控制过程中存在的隐患和工程质量中存在的缺陷有权要求乙方进行整改或修复或返工,乙方应无条件执行,由此增加的费用乙方自负。
当工程质量给甲方造成名誉损失时,甲方有权视情况对乙方进行处罚(如:
监理书面通报处罚20XX元/次,业主书面通报处罚5000元/次等)或减少工程数量甚至终止合同。
7、负责施工资料填写表格的有偿提供,指
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 路缘石 劳务 安装 合同