钢结构工程施工合同5篇Word下载.docx
- 文档编号:21658537
- 上传时间:2023-01-31
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:21.16KB
钢结构工程施工合同5篇Word下载.docx
《钢结构工程施工合同5篇Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢结构工程施工合同5篇Word下载.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(3)安排指定现场的施工人员的生活区位置。
(4)统一审核工程预决算和竣工结算。
2、乙方的责任
(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。
(2)进场前七天内,向甲方呈报项目部组织人员名单。
(3)进场后七天内,编制出工程施工组织设计及进度计划,报甲方批准后实施。
(4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料,并接受甲方职能部门的检查指导。
(5)如安装中途不符合要求,甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准,由此造成的全部相关费用由乙方承担;
在规定时间内,乙方未能及时返工整改,甲方有权指出乙方出场、停止安装,并承担一切经济损失。
第四条
工程工期
1、开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日,本工程有效工期天,法定节假日除外。
2、开工日期以实际开工日为准。
各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划,协议签署后乙方应在____年____月____日内进驻现场,并按照约定时间开工。
3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时,甲方及监理工程师可向乙方发出指令,要求乙方人员、机械加班工作,乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。
第五条工程质量
1、严格按照施工图与说明书,按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工,确保工程达到合格。
2、工程质量达不到合格等级,由乙方负责;
达到合格等级,不奖不罚。
3、在施工中,必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查,监督和处理。
4、在规定的保修期内,由乙方无偿进行维修。
5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理,如工程在检查验收中经评定为不合格工程,甲方有权向乙方索赔,由此造成的一切损失由乙方承担。
6、施工过程中质量不符合要求时,甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理,情节严重的给予每次1000~____元处罚,如乙方返工后仍达不到合格要求,甲方有权解除合同,由此造成的一切损失由乙方承担。
7、乙方在施工中,为确保工期、质量、安全,必须使用符合安全标准的施工机械,对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。
8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。
第六条:
文明、安全生产
1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。
3、施工期间必须注意安全生产,严格遵守安全生产的有关规定,遵守劳动用工条例,工地发生的任何责任事故,由乙方承担全部责任。
第七条:
工程款的支付与结算
1、双方同意按照进行结算。
2、施工用水电
甲方负责施工现场的三通一平全部到位。
施工产生的水、电费由乙方承担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担,产生费用乙方按实收取)。
第八条合同履约保证金
1、甲乙双方签定本协议后,乙方人员进场,乙方向甲方交合同履约保证金万元。
2、在甲、乙双方约定的开工时间内,因甲方原因造成工程未能按时开工,工期可以顺延,在甲方具备工程开工条件时,本工程协议继续有效。
3、合同履约保证金退还:
工程施工至退还履约保证金%,具备竣工验收条件退还履约保证金%。
第九条付款方式
1、乙方垫资施工至后,经甲方核实确认工程量价款后____日内向乙方支付已完工程量的____%工程款。
2、工程验收合格后,付至工程总造价的__%。
3、工程竣工验收合格后,乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。
结算时间为____个月。
工程结算审计____个月内完成。
竣工资料移交甲方验收合格后,付到工程决算款的____%;
备案完成后付到工程决算款%。
4、余留工程款的____%为保修款,按双方保修协议支付,直至结清全部工程价款。
第八条材料
工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方,并附合格证、实验报告,经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。
第九条付款违约条款
1、甲方不按合同书约定支付工程款,乙方有权停止施工,由此造成的工期延长,工期相应顺延。
2、工程完工后,甲方不按合同书约定支付工程款的,甲乙双方协商解决办法,如协商不成,乙方有权申请人民法院进行依法解决。
第十条质量保修
质保期内如出现质量问题,乙方接到甲方通知____小时内不进行维修,甲方有权安排他人维修,所产生的费用从质量保修金中扣除,不足之处有乙方补足。
第十一条违约责任
1、协议后效后,某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的,应承担工程总造价%的违约金。
2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交纳元/每天的违约金。
3、乙方在通过竣工验收之日起____日内提供完整的竣工资料;
逾期提交乙方向甲方交纳元/每天的违约金。
第十二条其他
1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。
2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此协议中的所有条款均为合同的内容,均纳入合同管理中。
本协议条款与大合同有冲突的地方,以本协议条款为准。
4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。
5、本协议一式肆份,甲、乙双方各持两份,双方签字盖章生效,工程款付清后自行作废。
6、如有争议,双方友好协商处理,协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。
甲方(公章):
__________乙方(公章):
__________
法定代表人(签字):
__________法定代表人(签字):
____年____月____日____年____月____日
钢结构工程施工合同
(二)
发包人(全称);
(以下简称甲方)
承包人(全称):
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
建设面积:
约____㎡
二、工程承包范围承包范围:
安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。
三、承包方式:
包工包料
四、合同工期
进场安装日期:
____年____月____日
安装竣工日期:
合同工期日历天数:
20天。
五、质量标准
工程质量标准:
合格
六、分包合同价款
按合同价款确定方式执行,实际价款为结算后价格。
钢结构工程施工合同(三)
建设单位:
(简称甲方)
施工单位:
(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
一、工程概况:
(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。
二、工程承包方式:
包工包料包质量包安全
三、工程材料确认:
图纸上标示的有些材料规格市场上没有,由甲乙双方协商确定。
100_______方通更换成100_______方通。
因市场上木型材的特殊性,
四、工程日期:
____天
五、工程质量:
严格按甲方提供的图纸施工,工程质量必须达同行业验评之合格标准。
七、工程验收方式:
工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程),根据图纸和合同要求,甲方应当在竣工____日内组织验收并签注验收报告,办理结算。
未经验收,不得交付使用。
若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。
八、付款期限和方式:
合同鉴定日甲方付给乙方预付款____元。
甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。
甲方若逾期付款,按日万分之五支付滞纳金,并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。
九、保修内容和期限一年。
十、双方的其它义务:
所以廊架上的80____200防腐木,足只有80____185.六、工程造价:
合计___元。
(壹万捌仟柒百壹拾元)
甲方义务:
1、用地和施工许可证:
2、施工现场应具备开工条件,并保证路通、电通、水通等施工进场条件。
3、甲方驻工地代表应当深入施工现场,对乙方的进场材料进行验收,检查各分项工程施工质量,保持与乙方工地负责人的沟通,搞好协作,一旦发现问题,应及时指出并督促整改,在乙方提出书面报验后,及时组织对各分项、分部工程验收。
工程驻工地代表为高经理。
4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等,除工期顺延外,另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天元,机械按每台班元计算。
)
乙方的义务:
1、必须使用符合规定的各种原材料,确保工程质量。
2、施工安全均由乙方负责,甲方不负任何责任,但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。
十一、违约责任:
本合同自愿订立,签字生效,若一方违反,应按合同总价款____%支付守约方违约金。
十二、本合同若有未尽事宜,须双方协商,订立补充协议,补充协议与本合同同等生效。
十三、本合同一式2份,双方各执1份,签字盖章生效。
__________乙方:
法定代表人:
__________法定代表人:
委托代理人:
__________委托代理人:
住所:
__________住所:
电话:
__________电话:
开户行:
__________开户行:
银行帐号:
__________银行帐号:
签订合同时间:
钢结构工程施工合同(四)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容:
第____条工程概况
1.1工程名称:
钢结构车棚制作安装
1.2工程地点:
1.3工程面积:
1.4工程内容:
1.5承包范围:
开工日期:
竣工日期:
质量等级:
合同价款:
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。
安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。
第____条合同文件及解释顺序
本工程合同由以下文件组成:
1、工程承包合同;
2、工程补充合同;
3、工程设计变更;
4、工程联系单;
5、工程签证
第____条合同文件使用的标准适用法律
适用法律情况:
国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。
适用标准、规范:
本工程应执行的规范如下:
《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定
第____条图纸
由乙方委托设计,及时将全套图纸交甲方认可。
第____条甲方驻工地代表
甲方委派同志为驻工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;
乙方必须接受其指令。
凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的书面指令和签证,均应视为甲方意见的有效表达。
第____条乙方驻工地代表
乙方委派驻工地代表
乙方委派负责现场施工
上述乙方行使乙方的全部权力和职责,凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第____条甲方工作
1、甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。
2、甲方负责按合同支付工程款。
3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。
第____条乙方工作
乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸,采购材料,组织生产。
第____条进度计划
按双方协商的工期要求施工。
第____条工程预付款、工程款支付及结算
甲乙双方约定:
主材进场,支付工程款总价的____%,工程竣工验收后,保留工程总价款的____%质保金,(壹年验收后支付)。
付清剩余尾款。
第____条保修
保修内容、范围:
乙方承包范围内的全部工程内容,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限:
___________________________________________________。
在保修期限内,乙方对施工质量问题免费维修,在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。
有关保修细则,双方另定协议。
第____条争议
双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。
如果发生争议,按下列原则处理:
1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。
在一方提出调解要求后的____天内,双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果,应在调解作出后____天内执行。
对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出____天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。
如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。
第____条违约
如有违约,应按经济合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第____条安全施工和文明施工
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。
乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第____条不可抗力
因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。
第____条合同的生效和终止
本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。
第____条合同份数
本合同一式四份,双方各执二份。
甲方(盖章):
__________乙方(盖章):
地址:
__________地址:
授权代理人:
__________授权代理人:
日期:
__________日期:
钢结构工程施工合同(五)
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建筑施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
工程内容:
工程建筑面积:
二、合同价款
工程每平方米造价:
元。
工程总造价:
元,以实际建筑面积结算。
三、付款方式:
1、乙方带材料进入工地,甲方付相应材料费用及施工费用。
约:
钢架C型檩条%;
彩瓦%。
2、工程完工验收合格后一周内付清。
四、双方责任
甲方责任:
1、应为乙方提供水电以及施工中需要帮助的解决问题。
乙方责任:
1、乙方严格按照预定方案进行制作、安装,保证工程质量。
2、在施工中,乙方保证人身安全,若出现意外事故,由乙方负全部责任,甲方不负任何责任。
3、乙方使用材料应为:
国标、63角钢、____号角钢。
铁板为18mm,彩瓦0.426;
C型檩条:
160____60____20____2.5120____50____20____2.5
五、质保范围及期限:
1、属乙方施工质量问题,质保期内由乙方无偿保修,属甲方使用不当或意外损坏,由乙方提供有偿维修。
2、质保期为壹年。
3、质保金为合同价款的___%。
六、由单方面原因造成的违约,有违约方承担一切损失。
七、本合同自签定之日起生效,至质保金结束止。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 钢结构工程 施工 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)