劳务承包合同基础003Word文档格式.docx
- 文档编号:21615573
- 上传时间:2023-01-31
- 格式:DOCX
- 页数:4
- 大小:21.42KB
劳务承包合同基础003Word文档格式.docx
《劳务承包合同基础003Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务承包合同基础003Word文档格式.docx(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2.1甲方将该项目的基础人工挖孔桩、独立基础开挖工程全部劳务项目承包给乙方施工,具体如下:
基础土、石方的开挖,砌砖井圈、护壁钢筋制安、模板支撑、护壁砼搅拌、浇注、独立基础砖胎模等;
施工所需要的各种临时模板、支架(含安全防护)的搭、拆(含材料转运);
防风避雨设施搭建;
基础施工排水及排水用的水泵等相关设备设施(含附属设施),挖孔桩施工中桩内送风设施、施工工人出入挖孔桩、清打扩大头、清扫井底渣子、按甲方要求岩心取样、浇注桩芯混凝土前所有工序的抽水等。
2.2其他承包范围:
/。
2.3完成本单项工程劳务工程必须进行的其他辅助性工作。
三、劳务承包方式:
3.1本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包(其中辅料以及机具是指非设计实体性的措施材料以及机具,即工程完工后不形成工程设计实体的辅助材料、周转材料、租赁材料、升降机及机具等材料及机具),但是3.2.1款约定由甲方提供的材料及机具除外。
3.2施工工具、机具及主材、耗材的承包范围3.2.1主要工程材料(即水泥、沙子、砖)和施工用水用电由甲方提供。
其它中小型机具、工具及相关机具工具的耗材由乙方自行提供并达到甲方的施工要求,具体包括:
抽水机、切割机、送风机、石工自行的工用具;
抬绳、抬杠、安全帽、保险绳、箩筐、铁撮箕、手推车、石子搞、扎丝、铁丝、钉子、二级配电箱以下的电箱、电线、雨布、插头、电机、空压机、水钻、卷扬机等完成承包范围内所需的全部设备设施及耗材。
进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。
由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。
第1页共6页
3.2.2、抽水机、切割机、送风机、石工自行的工用具;
抬绳、抬杠、安全帽、保险绳、箩筐、铁撮箕、手推车、石子搞、扎丝、铁丝、钉子、二级配电箱以下的电箱、电线、雨布、插头、电机、空压机、水钻、卷扬机等完成承包范围内所需的全部设备设施及耗材由乙方自行提供或采购并承担全部费用,乙方不得以任何理由要求甲方为其代购工具、机具、耗材。
3.2.3主材的损耗控制:
实际损耗量不能超过甲方与建设方结算量的98.5%,超过部分材料按甲方购买价从甲方应付乙方工程款中直接扣除。
若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
3.2.4甲方提供的机具及材料在乙方进场、领用及归还时,乙方须指派其结算经办人与甲方材料人员一起验收、领用及归还,由双方签字确认,以此作为双方确认材料损耗赔偿的依据。
4、劳务工程工期4.1工程开、竣工时间:
4.1.1开工时间:
年月日,竣工时间:
年月日。
4.1.2总日历工期:
总日历工期天,从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。
此工期不因乙方任何原因进行变更。
具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须保证总工期。
4.2在确定本工期前,甲乙双方已充分考虑了当地气候、雨季及冬季施工季节变化、地质条件、交通运输、材料供应、材料涨价、人工工日单价等影响工期的一切不利条件及因数,由甲乙双方多次协商确定。
5、劳务工程质量5.1乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。
每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、安全员、质检员、现场管理人员统一验收。
在施工过程中或验收提出的整改意见,乙方必须执行,整改费用由乙方自行承担。
5.2本单项工程的质量目标及特别要求约定符合国家现行验收标准。
5.3乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可要求甲方验收。
各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。
6、劳务款结算依据及结算单价36.1人工挖孔桩:
300元/m(大写:
叁佰圆每立方米);
人工挖孔桩进尺每米不足1m³
按1m³
计算(包含页岩);
36.2挖孔桩坚石成孔:
元/m(大写:
);
36.3人工挖土方独立基槽、土方基坑(包含页岩):
150元/m(大写:
壹佰伍拾圆每立方米);
36.4地梁混凝土、人工孔桩混凝土浇筑:
25元/m(大写:
贰拾伍圆每立方米)第2页共6页
6.5人工孔桩钢筋笼制安(含护壁钢筋)25元/m(大写:
贰拾伍圆每米)6.6正负零平一下的钢筋(不包含护壁钢筋和钢筋笼)720元/T(大写:
柒佰贰拾圆每吨)36.7独立基础和地梁砖胎模砌筑210元/m(大写:
贰佰壹拾圆每立方米)26.8地梁木模制安30元/m(大写:
叁拾圆每平方米)26.9基础垫层砼浇筑12元/m(大写:
壹拾贰圆每平方米)以上工作乙方必须按甲方要求完成施工。
6.10上述结算单价包括了基础劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。
本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
7、结算方式及付款方式7.1以现场实际收方量为准,收方必须由项目预算员、项目现场施工员、劳务方负责人共同参与,最后由项目负责人签字确认。
缺少必须参与人员任何一方该次收方不作为结算依据。
7.2付款方式按单栋基础完工并验收合格支付80%的工程款,所有栋号基础全部完工并验收合格后10天内支付剩下的20%工程款。
8、安全施工乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。
乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。
乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,均由乙方自行处理并承担全部责任及费用,甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。
9、甲方责任9.1提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料及大型机具。
9.2提供施工用水、用电接口(水电费用由甲方承担)。
9.3派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查9.4甲方有权对乙方的民工工资发放、民工考勤记录、本项目工伤事故处理等情况进行监督,乙方须按甲方要求提供相关资料报甲方项目部备案。
10、乙方责任10.1按施工图纸、施工规范、甲方通知的设计图变更、技术变更和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。
未经甲方及监理、建设单位同意,不得擅自进行设计图变更、技术变第3页共6页
更。
10.2乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。
每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
10.3乙方应提前七天书面向甲方提供材料计划。
按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
10.4必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。
否则,每发生一次上述情况,乙方须向甲方承担500元违约金。
10.5乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。
10.6乙方不得将本劳务工程转包或分包。
10.7乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。
负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。
10.8乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种,必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的法律责任和经济责任。
乙方须对工人的工作情况、人员情况、考勤情况等加强管理,并由乙方在每月30日前向甲方报告其工作人员名单、打卡记录、完成工作内容及工人具体工资金额,如中途工作人员变更,在变更后立即书面上报甲方。
乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用,每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。
10.9乙方须将本工程与民工形成的劳动合同、民工身份信息(身份证复印件、联系电话)、工作内容、考勤记录、工资发放表(工人签名领款的依据)等资料复印,并加盖乙方公章后报甲方项目部备案。
甲方根据乙方提供的备案资料支付乙方工程进度款,否则,甲方有权暂缓支付工程进度款。
乙方收到甲方支付的工程进度款后,乙方须就当月民工工资发放情况向甲方出具民工工资发放承诺书,并将工人签名确认的工资发放表复印件盖章确认后作为承诺书的附件提供给甲方,否则甲方有权拒绝支付下月工程进度款及结算款。
11、违约与违约责任11.1如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。
因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金,并按延误天数累积计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。
11.2工程质量按甲方工程管理制度进行验收,若验收不合格的,必须按甲方要求整改,整改后验收仍不合格者,则乙方按伍百元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格。
11.3若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至伍仟元违约金,并累计计算,结算时从劳务款中扣除。
情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。
第4页共6页
11.4乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包,否则甲方有权单方解除合同。
11.5若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极怠工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同。
11.6甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期银行基准存款利率支付违约金。
甲方逾期支付工程款时,应按本合同约定向乙方承担违约责任,但乙方不得以此为由停工,若乙方因此停工造成的甲乙双方损失由乙方全部承担。
11.7乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,则乙方应向甲方承担500-1000元的违约金,造成甲方及他人损失的,还应依法承担相应赔偿责任,情节严重者交司法机关处理。
若乙方没有教育管理好其工人及工作人员,发生了工人及工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。
11.8乙方出现工期延误10天以上、质量不合格、拖欠民工工资、民工闹事、自身能力有限无法完成施工、恶意涨价等违约行为及本合同约定的其他解除合同的违约行为时,甲方有权单方面解除本合同,乙方须无条件退场,乙方退场的特别约定:
11.9乙方应在收到甲方解除合同通知书之日起5日内将人员、设备及材料等全部撤出施工现场,否则,按每天5万元累计向甲方支付违约金,直至全部撤出之日止;
11.10除负责设备及材料等撤出现场的人员外,未经甲方准许,乙方人员不得再进入项目施工区域;
乙方自行承担人员、设备及材料等的全部费用(包括遣散、进出场等费用);
11.11乙方应在收到解除通知之日起3日内与甲方共同对合同解除前已完工程界面进行书面确认,5日内将已完工程结算资料报送甲方,否则甲方有权按甲方确认及审定的工程界面和已完工程量来确认乙方合同解除前已完工程界面及工程量;
乙方对已完工程界面拒绝确认的,由甲方直接委托公证机关进行确认,公证费用由乙方承担,甲方代付公证费用由甲方在支付给乙方的工程款中直接等额扣除;
乙方拒绝报送已完工程结算资料,由甲方按乙方合同解除前已完工程内容审核确认已完工程量,乙方收到甲方确认的工程量确认通知后有异议的,须在3日内提出书面异议,否则视为乙方同意甲方的工程量确认结果。
对有异议的部分由双方协商解决,不能协商时,由双方委托有相应资质的专业单位及机构对异议部分进行审计。
12、其它约定12.1乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好计划通知等,所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任,因此影响了其它工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。
在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用(甲方依据与其他劳务工作单第5页共6页
位和个人的结算付款凭证直接等额扣取乙方劳务工程款)。
12.2乙方拖欠其民工班组和民工工资的,甲方有权根据实际情况,将应付乙方的工程款直接支付给乙方的民工班组和民工,相应的民工班组及民工收到甲方直接支付的工资或工程款后,视为乙方收到甲方等额的工程款。
乙方拖欠民工工资的行为视为乙方负责人构成刑事犯罪的主观要件。
12.3乙方在合同履行中发生的代工代扣费用、各类罚款、审计扣款等扣款罚款甲方有权在当月给乙方开具的结帐凭证时一并扣除,交由乙方签字确认,否则甲方有权暂停支付工程进度款。
12.4乙方承诺:
具有从事承包劳务合同的资质,如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效,乙方自愿承担一切法律责任。
乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义,在平等、自愿的基础上签订本合同。
12.5因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。
12.6本合同一式二份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执一份。
本合同附件与本合同具有同等法律效力。
乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代表:
乙方代表:
合同签订时间:
年月日第6页共6页
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 劳务 承包合同 基础 003
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)