景观绿化转包合同范本文档格式.docx
- 文档编号:21436902
- 上传时间:2023-01-30
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:37.47KB
景观绿化转包合同范本文档格式.docx
《景观绿化转包合同范本文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《景观绿化转包合同范本文档格式.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2、乙方所使用材料、设备及施工工艺符合设计要求。
3、工程现场碱土清挖到甲方规定的范围和深度,底层平整压实,误差不超过
±
3cm。
乙方对甲方规定的碱土清挖和排碱管道铺设要求负有监督责任,乙方一旦认可甲方的相关要求,即视为符合设计规范和要求,乙方须保证苗木成活率,并承担工程质保责任。
4、客土(种植土)回填设计要求。
5、排碱管道质量必须达标,外包无纺布不少于2层,包实包严,排碱管道铺
设到位,符合规范要求;
排碱井定位合理,砌体符合标准,内外使用1:
2.5水泥
砂浆抹平抹严,上顶高出种植土上平10—15cm。
通往污水井内的排碱管处必须抹实抹严。
6铺设石子厚度不低于8—10cm,须整平。
7、给水pVC管材质量符合国家标准,承受压力不低于10kg,管线口径变化合理,满足给水需求。
8、种植土须整平、沉实、苗木种植符合设计要求。
9、种植土回填整形后达到甲方设计高程;
绿地内原有污水井及其他设施均加高或降低至绿地平面以上10-15m。
10、绿化养护管理期(保质、保量、保活期)为二年,自工程竣工验收合格之日算起。
11、绿化养护管理期一年内,苗木成活率、三叶草覆盖率需达到90%以上。
12、绿化养护管理期满二年后,苗木成活率、三叶草覆盖率达到98%以上,绿化工程相关设施完好率达到100%。
五、工期
1、工期为XXX天;
开工日期为XXX)年X月XX日,竣工日期为XXXX年X月XX
日,不含养护管理期。
若超过工期,每拖延一天,按本合同工程造价1%。
的比例缴
纳违约金。
2、因不可抗力因素导致工序不能正常施工,工期相应顺延。
六、权利与义务
1、甲方负责向有关部门报建。
2、甲方负责工程现场迁占工作,协调处理当地群众关系,提供良好的施工环境。
3、甲方按要求提交技术资料,包括施工图纸、工程总平面图等,进行技术交底,提供测量基线、水准基点。
4、甲方及时提供绿化用水水源。
5、甲方委派现场工地代表,加强与乙方的联系,负责质量检查和监督,处理设计施工技术问题。
对各工序进行随时检查和验收,如发现有不合格工程,有权予以停工,并责成乙方无偿返工。
6、甲方按合同规定向乙方支付工程款。
7、乙方自行组织施工队伍和施工机械,并加强管理,确保文明施工。
8、乙方须服从甲方管理与制度,相关问题与甲方及时沟通,搞好协调与配合
9、乙方须按图纸要求施工,及时配备机具、材料、组织技术力量和劳动力。
10、乙方施工中的隐藏工程经甲方验收合格后方可进入下道工序,未经验收进入下道工序,甲方有权要求乙方返工,由于停工或返工造成的损失由乙方承担。
11、乙方需按施工图纸规范要求保质、保量按期完成施工。
乙方不得中途退出,若乙方中途退出,除承担合同的违约责任外,不得以已经完成的工程向甲方主张任何权力(甲方不对上述工程支付任何费用)。
12、乙方需指定工程负责人,按规定处理技术、质量等一切有关问题。
13、乙方在施工过程中,须爱护施工现场的公路路面、路缘石、排水管道、排水检查井、供水管线、人行道、路灯、线杆、电缆、光缆等相关设施,若有损坏,须及时按有关标准进行修复,并承担相关费用。
14、在工程质保期内,若栽植苗木及相关设施出现质量问题,由乙方及时、无偿进行补植和保修,并全部承担因此所产生的一切费用和相关责任。
乙方不予补植和保修的,甲方可委托其他施工单位予以补植和维修,相关费用从甲方未支付乙方的工程款和质保金中支付或由乙方直接支付。
七、付款方式工程验收合格后一次性付清。
八、违约责任
如非自然因素导致合同某方违约,违约方除向另一方缴纳本合同绿化工程造
价3%。
的违约金处罚外,还应承担另一方因此所造成的相关损失和责任。
九、安全责任乙方须加强安全教育与管理,强化安全意识,如发生任何安全事故,均由乙
方承担全部责任,甲方概不承担任何连带责任。
十、附则
1、本合同未尽事宜,经协商达成共识后可由甲、乙双方签订补充协议书;
补充协议书与本合同具有同等法律效力。
2、本合同履行中发生的争议,由甲、乙双方协商解决;
如协商不成时,可依法向有管辖权的人民法院起诉。
3、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,工贸发展基地管理委员会留存一份,存档一份。
四份合同正本具有同等法律效力。
4、合同附件与本合同具有同等法律效力。
5、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。
业主(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条:
工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、预定开工日期:
年月日
第二条:
施工范围
施工范围:
回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认可,但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条:
施工方式
本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
第四条:
工期
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止,预计天(包括法定假日),不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延。
(1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等。
(2)不可抗力因素。
第五条:
工程质量及验收标准
1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3、苗木成活率达到100%。
4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。
双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。
第六条:
工程价款及结算、付款方式
1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。
2、结算方式:
(1)甲方应在预定开工日期前个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的30%;
(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;
(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
(4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
(5)以上付款的方式均以支付。
第七条:
保养期
1、苗木保养期为个月,从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应及时更换。
否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。
第八条:
双方义务
1、甲方义务
(1)委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。
(2)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工用水、用电(水
电费由方承担)。
(3)提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。
(4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后,应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。
2、乙方义务
(1)委派现场代表负责对施工其间的全面管理。
(2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
(3)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。
若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
(4)工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。
(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。
(6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款,与竣工验收后的'
两个月内完成结算。
第九条:
违约责任
1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。
3、甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。
4、工程质量达不到约定标准,由乙方承担相应的责任。
5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
6、乙方应向甲方支付的违约金,甲方在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
第十条:
转让条款
未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十一条:
合同终止
1、因解除而终止
(1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
(2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。
(3)合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。
(4)合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。
2、有下列情形之一的,合同权利义务终止:
(1)本合同按约定履行完毕;
(2)本合同经各方协商一致而终止;
(3)本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知;
(4)法律法规规定终止的其他情形。
第十二条:
适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
第十三条:
争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;
如果协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条:
其他
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期界满,接清
余款之日起自行终止。
份,每份均具同等法律效力。
乙方(公章):
法定代表人(签字):
4、本合同一式份,甲、乙双方各执甲方(公章):
年月日景观绿化转包合同范文3
发包人:
(简称甲方)
承包人:
(简称乙方)
甲、乙双方依照《合同法》和其他相关法律、法规的规定,遵循公平、诚信的原则,经协商一致,现就“淮北样板区绿化、景观、铺装”等工程施工事宜订立本合同。
第一条项目工程概况
淮北样板区绿化、景观、景观照明、铺装等工程。
2、工程地点:
第二条工程承包范围和内容
1、承包范围:
淮北样板区绿化、景观、景观照明、铺装等工程。
2、工程总面积:
约5800m2。
3、工程内容:
20xx年10月“合肥景观设计有限公司”设计的施工图纸范围内的绿化、景观、景观照明、铺装、等所有内容。
第三条承包方式包工包料,包质量、工期和安全施工。
第四条合同工期
开工日期:
20xx年月日;
竣工日期:
合同工期总日历天数日。
第五条材料供应
1、乙方所进入的材料、绿化苗木,必须经过甲方验收,经验收合格后方可使用。
由于乙方采购的材料、绿化苗木和设备等不符合质量要求或规格有差异,乙方不得使用并立即负责重新采购符合本工程要求的材料、绿化苗木;
如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
2、考虑到本工程的重要性,乙方负责采购的成品、半成品须经甲方同意。
第六条工程质量
1、工程质量标准:
合格。
2、由于绿化、景观工程的特殊性,为确保美观、经济和适用,经甲方认可后,乙方在施工中采购的铺装材料必须按《附件2》的要求经甲方、监理公司选样、封样后方可使用;
乔木、苗木必须按《附件1》要求经甲方、监理公司确认后方可载植。
3、乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方工作人员进行工程质量监督,因乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在限期内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。
第七条质保期和质保范围
1、质保期:
绿化保活、铺装等其它均为两年;
质保期从验收合格交付甲方之日起计算;
质保范围为乙方施工的全部工程。
2、苗木在质保期内由乙方保活,若出现死亡,由乙方无条件更换;
乙方应在
接到甲方书面通知之日起一周内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间,逾期甲方有权另行安排其他施工单位更换绿化苗木或其他材料,费用在质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付。
第八条工程价款及工程款支付方式
1、工程暂定总价:
大写:
壹佰贰拾万元整(¥
120xx00.00元)。
本工程竣工验收合格后按实结算,土建执行20xx年《安徽省综合价目表》第二版及20xx年补充定额;
装饰执行1999年《安徽省装饰工程综合价目表》第二版;
取费率土建按零星、装饰按四类取费标准。
绿化综合单价执行《附件1》,铺装石材执行《附3件2》、其它材料按20xx年11月份《淮北市场信息价》下浮5个点,人工费按政策性文件进行调整。
2、工程价款的支付:
土建铺装、景观照明安装、绿化苗木栽植施工结束(本合同承包范围内的所有内容),经项目公司、项目工程部、监理公司验收确认,甲方付乙方合同暂定总价的70%。
工程验收合格并移交,乙方按甲方工程结算流程上报竣工结算,附经项目公司、监理公司确认的竣工施工图纸。
甲方在收到乙方结算资料之日起两个月审核完毕,经双方签字之日起十日内甲方付至乙方结算总价
的95%;
余款5%于质保期满无质量问题后一次性无息付清。
3、合同范围内工程如发生变更、签证,应及时办理变更、签证手续,并按《附件4》甲方集团公司“设计变更、工程签证管理制度”流程及时办理签证确认手续,三日内送甲方集团公司成本采购部备案后,方可作为结算依据。
第九条甲方责任
1、开工前五天,甲方向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明两份,并向乙方进行现场技术交底。
2、向乙方提供施工所需要的水、电源接口,并说明使用注意事项,水、电费由乙方自行承担。
3、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
4、指派小小(联系方式:
00)同志为甲方驻工地代表,负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
5、双方约定甲方应做的其他工作。
第十条乙方责任
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工组织设计和进度计划,交甲方审定。
2、指派夏云(联系方式:
)同志为乙方驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
4、参加竣工验收,提交工程结算资料。
5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。
做好施工现场保卫和垃圾清扫、处理等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
6、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各项设备管线。
7、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
8、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包名义转包给他人,否则甲方有权解除本合同。
第十一条竣工验收
1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。
若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期应予顺延。
2、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知之日起十五日内组织验收,并办理验收、移交手续。
如甲方在规定的时间内未能组织验收,需及
时通知乙方,另定验收日期
3、工程具备竣工条件后,乙方向甲方提交竣工报告。
从竣工验收合格之日起
10日内,乙方应向甲方提交工程技术材料一式两份。
第十二条安全生产
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
第十三条违约责任
1、如甲方未按期拨付工程进度款超过3日的,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延。
2、乙方未按期竣工,每逾期一日,乙方须按每日合同暂定总价款的2%0向甲方支付违约金;
如累计逾期竣工超过15天的,甲方有权解除本合同,乙方应赔偿甲方的全部损失。
3、工程竣工后,经验收质量不合格的,乙方须无条件进行整改,直至验收合格,且工期不顺延;
因整改导致工期延误的,乙方应按本条第二项逾期竣工的违约金标准向甲方支付违约金;
经一次整改后,质量仍不合格的,甲方有权不予支付剩余工程款并有权解除合同,乙方应赔偿甲方包括逾期交房违约金在内的全部损失。
4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场材料、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
5、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担。
第十四条争议解决方式
1、本合同在履行过程中如发生争议,双方首先应协商解决;
协商不成的,双方均可向淮北人民法院起诉。
2、对于不存在争议的部分,甲、乙双方在诉讼期间仍应继续履行。
在人民法院判决、裁定生效前乙方不得停工,且不得以此为由拖延工期。
第十五条合同生效及终止
本合同自双方法定代表人或委托代表人签字并盖章之日起生效,所涉工程竣工验收完毕且质量保修期满无任何质量问题时,本合同自行终止。
第十六条合同份数本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 景观 绿化 转包 合同范本
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)