建设工程施工合同Word格式文档下载.docx
- 文档编号:21314096
- 上传时间:2023-01-29
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:26.70KB
建设工程施工合同Word格式文档下载.docx
《建设工程施工合同Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同Word格式文档下载.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2、竣工日期:
年月日
3、合同总工期:
天(有效工期)
4、合同份数:
正本两份,副本两份
四、质量标准:
国家《公路工程竣工验收评定标准》合格
五、合同价款:
约肆仟贰佰壹拾捌万元(42180000.00元)
六、组成合同的文件:
1、本合同协议书;
2、本工程的招标文件;
3、本合同条款;
4、标准、规范及有关技术文件;
5、图纸;
6、廉政建设合同;
7、安全生产合同;
8、有关承诺书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也作为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定:
签字、盖章后生效
发包人:
(公章)承包人:
(公章)
地址:
地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
开户帐号:
开户帐号:
邮政编码:
邮政编码:
建设行政主管部门工商行政主管部门
意见:
意见:
日期:
年月日日期:
年月日
通用条款
参见交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)一本部分略。
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
合同协议书、合同专用条款、公路工程技术标准及施工规范、施工图纸、招标书和造价文件等双方达成的一切文件。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
(1)本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。
(2)适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
(3)适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
《公路工程技术标准》(JTGBOI)、《公路工程竣工验收评定标准》、《公路工程技术规范》。
3、图纸
(1)发包人向承包人提供图纸日期和套数:
开工前3天提供施工图纸一式肆份。
(2)发包人对图纸的保密要求:
无
二、双方一般权利和义务
(1)施工单位委派的工程师
姓名:
职务:
技术负责人:
职称:
安全员:
(2)监理单位委派的工程师
发包人委托的职权:
对工程的进度、质量、安全进行全面的监控,初步审核每月计量资金的支付。
需要取得发包人批准才能行使的职权:
若工程量产生变更时,要经发包人书面同意后才能执行。
(3)发包人派驻的工程师
职务:
2、发包人工作
(1)承包人进场施工放样,经工程监理签认后,发包人应完成施工用地范围内的土地和相应建筑物的征用拆迁和民事纠纷由发包方负责处理,及工地炸材联系供应,炸材费用(按铜仁市人爆公司实际价格计算)在承包方工程款中扣出,在施工期限,发包人随时配合承包人协调施工中出现的问题,发包方负责水、电在开工前三天到工地,并协调处理采料场、弃场等事务。
(2)提供施工图及有关文件。
(3)按月支付工程进度款。
(4)组织竣工验收(在半个月内验收完)。
3、承包人工作
(1)根据发包人提供的施工图及设计文件,按照有关技术规范及操作规程进行施工。
(2)施工组织设计和开工报告,经发包人及监理批准后按进度计划组织施工,发包方及监理在三个月内以书面形式进行交验,同时承包人应接受发包人及监理方对工程的检查、监督。
工程进度与计划不符时,承包人应按发包人提出的要求进行整改。
(3)承包人必须要加强施工期环境管理,合理安排施工现场,在施工范围合理堆料,施工生产废水和生活污水要经处理后尽量回用,设置旱厕,粪便用作农肥,在沿溪地段严禁向河流倒工程废料。
同时保证施工通道畅通。
要求文明施工,避免影响沿线当地居民的生活。
(4)项目施工中,承包人必须加强生态环境以及有关部门认定的文物、古珍稀树种、动物等的保护,并积极配合相关部门进行搬迁和移植,禁止猎杀野生动物,同时做好防火工作,若因施工造成上述需保护的文物、古珍稀树种、动物的损失或破坏,承包人必须承担相应费用及法律责任。
(5)项图施工过程中,承包人应根据本合同工程的施工情况,安排好供电供水设备、设施,满足施工要求,在不能满足供电要求时承包人应按要求配置供电设备。
否则因停电、停水造成的经济损失及拖延工期等责任由承包人自行承担。
(6)发包方在采用推行新材料、新工艺的施工过程中,承包人必须积极配合。
采用新材料、新工艺的工程造价由发包方依据《公路工程预算定额(JTG/TB06-02-2007)》、《公路工程机械台班费用定额(JTG厂FB06-03-2007)》并结合铜仁地区信息文件进行调差,并按国营二类二级取费,采用经发包方认可的新材料、新工艺降低的单项工程造价节约部分的50%由发包方奖励给承包人。
(7)项目经理、技术负责人、安全员必须实行押证施工,项目班子配备人员必须与资格预审及投标文件中拟派人员一致,在施工中不得更换,因特殊原因需进行更换时,须经发包方批准,同时所换人员的资格不得低于原派人员资格,未经发包方批准更换人员或批准更换人员低于原派人员的,视为违约。
(8)承包人不得将本合同工程转包给其他单位或个人,或者将本合同工程肢解之后以分包的名义分别转包给单位或个人。
否则发包人将终止承包人在本合同项下的承包,若承包人影响合同赋予发包人或监理工程师的各种权利和权限,发包方可自行完成该工程,或雇佣其他承包人完成该工程。
三、施工组织设计和工期
1、进度计划
(1)在合同签订后7天内承包人向发包人提供施工组织设计监理单位应按发包人的总体工期要求进行严格的审查,符合相应的要求后报发包方审批实施(在三日内进行审批)。
(2)进度计划上报和确认时间:
开工前7天提供施工组织设计,开工后每月25日前提供施工进度报表。
(3)主体工程中有关进度计划的要求:
必须严格按照批准的施工计划方案执行。
四、工程质量与验收
1、隐蔽工程与中间验收
(1)隐蔽工程由发包人的技术负责人、设计代表、驻地监理工程师和施工方的质检负责人共同完成。
(2)中间验收由发包人代表、质量监督人员、驻地监理工程师及施工方技术负责人共同完成。
2、工程试验
工程工地试验必须经过驻地监理工程师签字认可。
五、安全施工
承包人必须抓好安全管理工作,在施工期内对第三方成人身、财产或出现伤亡事故,则一切责任和费用由承包人承担。
六、合同价款与支付
1、合同价款及调整
本工程按实际工程量结算,合同价款采用依单从,依据《公路工程预算定额(JTG-TB06-02-2007)》、公路工程机械台班费用定额(JTG/TB06-03-2007)及相应配套取费标准进行计算,人工、材料、机械台班单价的调整,采用贵州省交通工程造价管理站同期发布的《造价管理信息》,并结合铜仁市定额管理站同期发布的文件进行调整(如实际价格高于指导价的,以实际采购价为准),定额管理站发布的缺项材料其单价双方洽谈,发包方签证价格为准,零星工及台班双方洽谈单价,发包方签证加税金、劳保计价为计算依据。
2、工程预支付款及履约金
本合同签订合同的同时,承包方应交纳30万元合同履约金,在双方按约定完成各项施工手续后,开工前7天,发包人拨付合同价款的3%做进场费,待承包人施工人员及其机械进场施工7天人,发包人再按合同价款的12%拨付给承包人作备料款,一个月人返还给承包人合同履约金。
3、工程量确认
承包人向监理工程师提交已完工的工程量报告时间:
每月25日前提交。
4、工程款(进度款)支付
双方约定的工程(进度款)支付方式和时间:
承包人在每月25日提供进度报表,待发包人审核后,按实际确认工程进度的85%在次月5日前拨付进度款,前面付的15%备料款在一年内扣回,当工程款拨至合同总价款的90%时停止拨款,待工程竣工验收合格后30天内一次性拨付剩余工程款(除2%保修金外)。
七、材料设备供应
承包人采购材料的约定:
必须提供所有采购材料的产品合格证。
八、竣工验收
1、竣工验收
(1)承包人提供竣工图的约定:
工程竣工后一个月人向发包人提供施工竣工资料,发包方在收到承包人竣工资料之日起15日内组织进行验收,逾期未进行验收视为工程合格。
(2)中间交工工程的范围和进度时间:
按实际工程进度由发包人派驻的监理工程师和承包人确定,在十日内提交。
九、违约、索赔和争议
1、违约和索赔
发包人违约和索赔将其《通用条款》、《专用条款》、“本项目投(议)标文件”及有关承诺书中规定的有关条款处理。
2、争议
本合同在履行过程中发生争议,由双方负责人协调解决,协调不成的按以下二种方式解决:
(1)提交铜仁地区主管部门钟裁员会仲裁。
(2)依法向当地人民法院起诉。
十、其它
1、本工程承包人一律不允许将工程进行转包和违约分包。
2、不可抗力因素:
(1)在保修期内若因自然灾害和人力不可抗拒的影响,造成工程损害,承包人不承担维护费用。
(2)工程施工中若因自然灾害(经有关职能部门认可)的影响和其他非承包人原因,其工期经双方协商后可适当延长。
3、担保
(1)工程价款的2%作为工程质保金,其保修期为1年。
其余费用在工程交工验收后最终计量中支付承包人。
(2)工程结束后,预留竣工文件编制费用,若未完成工程竣工资料则费用不予支付。
5、合同份数
双方约定本合同正本两份,副本两份,合同双方各执正本一份,副本一份,双方签字盖章后生效,工程保修期结束后自行失效。
6、补充条款
(1)本专用条款的编号、顺序未结合《通用条款》编号未定,在具体使用中,以本专用条款为准的基础上,增减其《通用条款》相应内容,但应以本合同为准。
(2)承包人在签订合同协议书五一内向发包方及监理工程师提交开工报告。
(3)若工程工期在有效工期内延长一天,则每拖一天,按合同总价的1‰计算扣承包的工程总价费用,但扣除总价不得超过工程的2%。
(4)发包方在上述规定的期限内未能付款,造成工期停工,超过5天由发包方承担承包方所有施工人员工资60元/天及机械台班费按实际的产生费用补偿,并承担5‰工程总价款月利息,最长时间不能超过一个月,超过一个月,承包人可以停工,停工期间对承包人造成的经济损失,由发包方负责,如超过二个月均不能复工,承包人有权解除合同,发包方应在半年内一次性付清承包人所完成工程量工程款,逾期承担合同总价款的10%的违约金。
(5)承包人在项目的实施中所有各种材料必须经监理工程师签字认定,且按有关规定提供产品合格证或检测试验报告。
(6)在施工过程中承包人应做好保畅工作,要服从监理和发包人的调度安排,确保过往行人的正常安全通行,否则造成的损失应由造成方负责。
(7)本项目实施“红、黄”牌管理。
(8)承包人所承包的工程项目,在土石方开挖(挡土墙基坑开挖)中,若因边坡未保证设计要求,导致产生边坡坍塌,造成的一切损失由承包人自己负责,因设计原因造成的边坡坍塌由发包方负责。
(9)发包方协同承包方办理相关施工手续(包括爆破手续),前期手续费用由承包方自行缴纳。
(10)、发包方在合同夫定的时间内,如不能按合同规定时间开工,最长不得超过30日,超出30日,发包方退还承包人所交纳的合同履约金,并承担银行同期利息。
(11)、本《专用条款》由建设地监理单位负责全权解释。
若有不足之处,由发包人、承包人双方协商补充。
工程质量保修书
发包人:
承包人:
四川星星建设集团有限人司
为保证云林仙境景区环山公路工程在合同期内正常使用,经发包人、承包人共同协商,签署本工程质量保修书,承包人在质量保修期内按有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围及内容
1、范围:
承包人承包的合同范围内。
2、内容:
云林仙境景区环山公路。
二、质量保修期
质量保修期一年
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理遥知书7天内派人修理。
承包人在约定期限内不派人修理,发包人可委托其他人修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生紧急抢修事故,承包人应在确保质量的前提下紧急抢修。
若因承包人原因致使工程在合同使用期限内造成人生和财产损害时,承包人应承担损害赔偿及责任。
四、质量保修金的支付
l、本工程约定的工程质量保修金为施工合同款的3%。
2、质量保修金不计利息。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满30天内,将剩余保修金一次性返还承包人。
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人与承包人双方共同签署。
(盖章)承包人:
(盖章)
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
委托代理人:
委托代理人:
年月日年月日
安全生产合同
铜仁云林仙境旅游有限公司(以下简称甲方)
湖南新化县金华建筑工程公司(以下简称乙方)
在铜仁云林仙境旅游有限公司第二期项目景区环山公路工程施工合同的实施过程中,为了创造安全和高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作。
其项目发包方(以下简称“甲方”)与承包方(以下简称“乙方”)特签订此安全生产合同。
一、甲方职责
1、严格遵守国家的有关法律法规,认真执行施工合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与工程“三同时”的原则,即:
同时设计、同时审批、同时施工、同时验收和使用。
4、定期召开安全生产工地会议,及时传达有关的安全生产精神。
5、定期组织对乙方施工现场进行安全生产检查,监督乙方及时处理施工中的各种隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守有关国家的法律法规,交通部颁布的“公路工程安全生产技术规范”和有关的机械操作规程,认真执行施工合同中的安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全宣传工作,增强施工人员的安全意识,建设和健全安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、安全管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同条款的各项规定,做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制,在施工现场设置安全机构,配置专职人员,防止发生安全事故。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止员工发生任何违法、违纪的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁布的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守该工种的各项安全技术规程,定期进行安全技术考核,合格者方可上岗操作。
6、对于易燃易爆的材料除应专业保管外,还应配备足够的消防设施,所有施工人员均应熟悉消防设备的使用方法及性能,乙方不得将任何种类的爆炸物给与、易货或其他方式转让和转卖给任何单位及个人,如有发生上述问题,所有责任乙方负责。
易燃易爆物品的手续审批的办理由发包方负责,承包方负责费用。
7、操作人员上浅,必须按规定穿戴防护用品,施工负责人和安全管理人员严格检查,不按规定穿戴的工人不得上岗。
8、所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态,不合格的机械设备和劳动保护用品严禁使用,施工现场必须具有安全标志牌。
9、乙方按本工程项目的特点,组织制定本工程实施中安全生产安全事故应急救援预案,按照“国务院关于特大安全事故行事责任追究的规定”以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“三不放过”的原则,严肃处理有关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故,将依法追究责任。
本合同一式肆份,双方签字盖章生效,全部工程竣工验收合格后自动失效。
甲方:
乙方:
廉政建设合同
根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关的工程建设、廉政建设的规定,为了做好云林仙境景区环山公路工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,确保建设资金的安全、有效及投资有效,发包方(以下简称“甲方”)与承包方(以下简称“乙方”)特定以下合同。
一、甲、乙双方的权利和义务
l、严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
2、严格执行云林仙境景区环山公路工程合同文件,自觉办事。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则,不得损害国家和集体利益。
4、建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、甲方义务
1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的现金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动,不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具及高档办公用品。
3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修,婚丧嫁娶活动或其他方面的方便等。
4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推销分包单位或推销材料,不得要求乙方购买合同规定的材料及设备。
三、乙方义务
1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿。
2、乙方不得以热背后名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具,交通工具及高档办公用品。
四、违约责任
l、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予处理。
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限和情节的轻重给予不同的党纪、政纪或组织处理。
五、双方约定
本合同双方或双方上级单位的纪律检查机关负责监督执行。
由甲方或乙方上级单位的纪律检查机关请乙方或甲方上级单位检查机关对本合同执行情况进行检查,提出在合同规定范围内裁定意见。
六、合同有效期限
本合同有效期为甲、乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收止。
七、本合同作为云林仙境环山公路工程施工合同附件,与工程合同具有同等法律效率,经甲、乙双方签字之日起生效。
八、本合同一式肆份,双方各执两份。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程施工 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)