通信铁塔施工合同Word格式.docx
- 文档编号:21264286
- 上传时间:2023-01-29
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:34.60KB
通信铁塔施工合同Word格式.docx
《通信铁塔施工合同Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通信铁塔施工合同Word格式.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1、监理人在甲方委托的工程范围内,享有如下权利:
(1)选择工程总承包人的建议权。
(2)选择工程分包人的认可权。
(3)对工程建设有关项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和使用功能要求,向甲方的建议权。
(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议:
如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得甲方的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计协议约定的质量标准时,监理人应当书面报告甲方并要求设计人更正。
(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向甲方提出书面报告。
(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调、重要协调事项应当先向甲方报告。
(7)征得甲方同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向甲方报告。
如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向甲方作出书面报告。
(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和会谈约定及国家质量标准的材料、构配件、设备、有权通知承包人停止使用;
对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工协议规定的竣工期限的签认权。
(10)在工程施工协议约定的工程价格范围内,工程未支付的审核和签认权。
以及工程结算的复核确认权与否决权。
未经总监理工程师签字确认,甲方不支付工程款。
2、监理人在甲方授权下,可对承包人协议规定的义务提出变更。
如果由此影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经甲方事先批准。
在紧急情况下未能事先报甲方批准时,监理人所作的变更也应尽快通知甲方。
在监理过程中,如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
3、在委托的工程范围内,甲方或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处臵意见,再同双方协商确定。
当甲方和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身
份判断,公正地进行调解。
当双方的争议由政府建设主管部门调解或促裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。
十二、工程质量要求:
1、乙方所用材料必须在甲方指定的范围内,否则甲方有权要求乙方返工,直至解除协议。
2、乙方所用的机房门、围墙门必须选用甲方指定的品牌或甲方指定厂家的
产品。
3、焊缝质量在外观上应符合下列要求:
(1)具有平滑的细鳞形表面、无折皱、间断和未焊满的陷槽,并属基本平滑连接。
(2)焊缝金属应细密无裂纹、夹渣等缺陷。
4、桩施工后应严格定位,预埋螺栓杆保证误差不大于4mm,高度严格控制偏差不大于4mm。
5、桩浇筑时也应采取相应措施,以防止断桩、缩径等不良现象发生。
十三、验收标准:
1、本工程的竣工验收,由喀什铁塔公司规定的验收标准为合格条件。
对不合格的部分按规定要求返工、修改,直到合格,由此引起的费用由乙方全部承担。
2、工程竣工后,由甲、乙双方和监理单位对工程质量进行验收。
十四、施工中若需对原设计图进行变更,乙方应在接到甲方书面通知后进行变更;
如遇与原地层结构不符时,应进行现场签证。
变更及签证费用据实增、减。
十五、其它约定:
1、本协议未尽事宜,按《中华人民和国协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》执行。
2、发生争议双方应友好协商,如无法达成一致,任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
3、本协议一式贰份,甲乙双方各一份,自签字盖章之日起生效,且具有同等法律效力。
喀什瑞恩泰富通信工程有限公司乙方:
法人代表:
法人代表:
银行帐号:
开户行:
年月日年月日
篇二:
移动通信铁塔桩基合同XX0416最终版
信铁塔桩基按装
工
程
分
包
合
同
上海翔发通讯安装工程有限公司
上海华地建设工程有限公司
XX年08月
第一部分合同协议书
总包单位(以下称“甲方”):
上海翔发通讯安装工程有限公司
分包单位(以下称“乙方”):
上海华地建设工程有限公司
鉴于就“上海翔发通信铁塔桩基按装”项目承发包事宜,甲方作为施工总承包单位已与建设单位签订了《建设工程施工合同》(以下简称“总承包合同”),现甲、乙双方依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规和技术标准,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就“通信铁塔桩基按装(下称“本工程”)相关事项经协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
“通信铁塔桩基按装项目”打桩工程
2、工程地点:
上海市境内
3、建设单位:
上海翔发通讯安装工程有限公司(以下称“建设方”)
4、分包工程范围及内容:
“通信铁塔桩基按装”乙方于XX年8月8日共同确认封存的施工图及
其他书面文件。
二、工程工期
本工程样板工期:
XX年8月10日至XX年8月15日;
其余部分计划工期:
XX年8月15日至XX年12月30日。
三、工程质量标准本工程质量须符合合格标准。
四、签约合同总价及合同价格形式
1、暂定合同总价:
150000元(大写:
贰拾万元整)。
乙方应向甲方开具税务认可的建筑安装企业
发票,由甲方为乙方办理代扣代缴手续;
如乙方为外地驻本项目所在地企业,则乙方须自行办理税务机关要求的其他附加手续,因乙方未能提供相关手续或不能开具建筑安装企业发票造成甲方不能为乙方办理代扣代缴手续,则由乙方自行承担相应税金;
前述总价及专用条款所示各项单价中均已包含2%的安全文明施工措施费,乙方须做到专款专用,不作他用,建立安全文明措施费使用台账。
2、合同价格形式:
固定单价。
五、合同文件的构成及解释顺序
1、本协议书与下列文件一起构成合同文件,且解释顺序依次为:
①双方洽商纪要②本合同专用条
款;
③本合同附件;
④本合同通用条款;
⑤本工程招标文件;
⑥乙方投标文件或报价资料;
⑦双方签署本合同时书面确认的其他文件。
2、上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文
件,应以双方最新签署或确认的书面文件约定为准。
六、合同生效
本合同经甲、乙双方签章后即行生效。
七、合同份数
本合同一式陆份,均具有同等法律效力,甲方执肆份,乙方执贰份。
(以下无正文)
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
日期:
日期:
签订地点:
:
上海市宝山区新沪路1069号
第二部分通用条款
1.一般约定
建设方工地代表:
是指由建设方任命并派驻施工现场在建设方授权范围内行使建设方权利的人。
该代表无审批及直接确认任何费用的权力,即未按本合同约定办理相关审批程序的、乙方虽持有“建设方驻工地代表”签字确认相关单据的,结算时该类费用甲方均有权不予计取。
甲方驻工地代表:
是指由甲方任命并派驻施工现场在甲方授权范围内行使甲方权利的人。
该代表
无审批及直接确认任何费用的权力,即未按本合同约定办理相关审批程序的、乙方虽持有“甲方驻工地代表”签字确认相关单据的,结算时该类费用甲方均有权不予计取。
乙方驻工地代表:
是指由乙方任命并派驻施工现场,全面负责合同履行的人。
监理单位:
是指本合同指明的、受建设方委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
监理单位无权修改合同,且无权减轻或免除合同约定的乙方的任何责任与义务,亦无审批或确认任何费用的权力。
日期和期限:
开工日期:
包括计划开工日期和实际开工日期。
计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期。
实际开工日期是指建设方或甲方根据本工程实际情况发出的开工令或其他书面通知载明的开工日期。
竣工日期:
包括计划竣工日期和实际竣工日期。
计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期。
本工程经竣工验收合格的,则以乙方提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明的约定确定;
验收不合格的,则以乙方整改后提交再次竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。
质量保证期:
是指本工程的合理使用寿命,即乙方按照本合同约定对本工程承担缺陷修复义务
及质量责任的期限。
免费保修期:
是指乙方按照本合同约定对本工程免费承担缺陷修复义务及承担保修义务的期限,
从本项目集中交付移动公司之日起计算。
天:
除特别指明外,均指日历天。
合同中按天计算时间的,从开始当天计算,期限最后一天的
截止时间为当天24:
00时。
标准和规范
本工程质量及技术标准须符合国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规
范、规程等;
其他特别要求由甲、乙双方在专用合同条款中予以约定。
甲方对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的,应当在专用合同
条款中予以明确。
除专用合同条款另有约定外,应视为乙方在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度,签约合同价及按合同约定计价方式计算出的结算造价中均已包含由此产生的费用。
甲供材料:
指对本工程质量有较大影响、建设方认为需由其供应或由甲方供应的材料及设备,本
合同中统称为“甲供材料”。
2.工期
本工程工期详见本合同协议书约定,关于本工程工期的其他要求由甲、乙双方在专用条款中予以
约定。
乙方应按照约定的日期按时开工,如乙方不能按时开工的,应不迟于约定的开工日期前2天,以
书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求,甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方,甲方不予答复视为不同意延期要求。
甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
甲方代表或建设方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求
后48小时内提出书面处理意见。
乙方应当按甲方代表或建设方要求停止施工,并妥善保护已完工程。
乙方实施甲方代表或建设方作出的处理意见后,可以书面形式向甲方代表提出复工要求,甲方代表应当在48小时内给予答复。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。
乙方在施工期间发生以下情形之一,导致甲方或建设方发出停工令的或导致事实停工的,停工责任由乙方承担:
甲方确认的进度及时完成相应工作的,视为工期延误。
3.材料采购和设备供应
本工程材料选用要求由甲、乙双方在专用条款中予以约定。
本工程甲供材料明细及材料损耗由甲、乙双方在专用条款中予以约定。
对于本合同已约定为甲供的材料,乙方应提前两个月向甲方(建设方)申报需用总量及分批进货
时间、数量;
乙方应承担因计划提供不准确或不及时导致的损失,且工期不予顺延。
材料进场时,乙方应派专人在约定地点(现场内)接收并在收料单上签字或盖章确认,乙方接收确认后、即认定乙方已办理了领用手续(乙方应对甲供材料的外观、数量等进行验核,乙方一旦签收,即视为甲供的外观、数量等均无问题),且乙方负责保管及场地内的二次搬运等,相关费用均已包含在本合同约定签约合同总价及按本合同结算方式计算出的总价中,不予另行计取。
关于甲供材料清算的办法按翔发《关于统一工程竣工结算中甲供材料清算方法的通知》,乙方在
签订本合同前对于该通知已明确知悉,并承诺严格按通知要求执行。
乙方因承包本工程所需的所有材料、设备均由乙方按照设计文件、合同约定和施工需要自行采购、
加工、运输,并依据国家及当地、行业相关规定检验或试验。
经甲方代表、建设方代表和监理单位确认后方可用于本工程施工,相关费用已包括在本合同相应单价中。
乙方用于承包本工程的所有设备按国家及当地、行业相关规定经检验或试验功能正常或合格的,
并取得相关检验或试验报告,经甲方代表、建设方代表和监理单位确认后方可用于本工程,相关费用已包括在本合同相应单价中。
乙方采购或供应的所有材料、设备均须附合格证、质保书、装箱清单、检验或试验报告等相关资
料。
乙方需要使用设计文件和合同约定以外的代用材料时,应征得甲方及建设方书面认可;
因采用代用材料导致费用增加的,相关增加费用均由乙方自行承担;
导致费用减少的,则按甲方核定
篇三:
基站铁塔、天线建设工程框架合同
中国移动通信集团浙江有限公司
合同
项目
基站铁塔、天线建设工程合同编号:
编号:
与签订的
基站铁塔、天线建设工程合同
发包人(甲方):
中国移动通信集团浙江有限公司
地址:
邮编:
联系电话:
承包人(乙方):
开户行:
帐号:
为明确双方权利和义务,甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,经友好协商,本着诚实信用、协作原则,签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况
建设、安装的通信基站(包括通信单管塔、美化天线天线等)地点、塔高由甲方发送给乙方的工程任务单确定。
第二条质量要求和技术标准
(一)质量要求
①本工程所需材料由乙方采购的,乙方确定采购的生产厂家需得到甲方书面认可,所有材料均应满足甲方的质量要求。
乙方应提供材料合格证、检测资料报告、质保书及驻厂监理质量报告。
②所有材料无锈蚀;
③焊接材料必须与母材相匹配,并具有质量保证书;
④通信铁塔材料必须符合国家有关标准,并具有质量保证书;
⑤通信铁塔的质量保证期:
有效使用期限为30年,自安装完毕并验收合格之日始;
(二)技术标准
①铁塔安装完毕后应用经纬仪检测,整塔的倾斜不得大于h/1500(h为全塔垂直高度)。
②最大设计风速下,其塔身挠度应小于或等于度。
③最大设计风速下,其塔身挠转角应小于或等于度。
④全塔垂高应符合设计图纸要求,天线、平台数量、位臵应符合设计图纸要求。
⑤镀锌表面应具有使用光滑,在连接处不允许有毛刺、滴瘤和多余结块。
局部不得出现大于1平方厘米的残点。
镀锌附着量和锌层厚度:
镀件厚度小于5mm时,锌层厚度应不低于65μm;
镀件厚度大于或等于5mm时,锌层厚度应不低于86μm。
镀锌附着性:
镀件的锌层应与基本金属结合牢固,经锤击试验,锌层不剥离,不凸起。
⑥铁塔接地的组成:
当铁塔座落在机房旁边时,其地面积应至少延伸到塔基四脚外米以远的范围,格尺寸应不大于3米×
3米。
其周边为
封闭式,并从塔基四角辐射,同时还应利用塔基地桩内2根以上主钢筋作垂直接地体与接地焊接连通。
⑦铁塔接地与房接地之间必须每隔3—5米相互连通一次(至少有两处相互连通。
可采用-40×
4镀锌扁钢焊接)。
⑧天线应在避雷针与避雷引下线应焊接连通。
引下线材料为BV70mm2线。
铁塔地接地电阻小于5欧姆。
⑨通信铁塔的质量、规格、热镀锌、接地、垂直度符合部颁标准(GB50205——95)。
⑩通信铁塔的强度可抵抗风速为35米/秒的风力;
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量
①乙方以包工包料的方式承接通信铁塔的设计、制作、运输、安装;
②通信铁塔的规格、数量、质量分别依照本合同之第一条和第二条。
第四条地质资料、图纸提供方法
乙方根据甲方提供的通信工艺要求、地质资料和图纸,负责通信铁塔的基础及塔身(含平台、爬梯)设计,并经甲方书面(会签)同意。
第五条价款和酬金
每基铁塔具体价款详见附件【】。
该价款已包括乙方为履行本合同所支出的全部费用,甲方不再支付其他任何费用。
本框架协议累计发生的合同总费用上限为【】万元,超过部分除非双方另行签订协议,甲方有权无条件拒付。
第六条验收标准、方法和时间
①验收标准:
照合同规定的质量要求、技术标准、图纸和甲方企业的技术标准;
②通信铁塔出厂前必须有甲方委托的驻厂监理的全套监理报告。
③验收方法:
根据甲方指定设计机构提供的通信铁塔施工图、工艺图及上述标准,由甲方委托的监理公司会同乙方验收;
④验收时间:
自工程竣工,乙方提交书面验收请求及竣工资料起30日内。
第七条完成工作时间和地点
①甲方提交地质勘探资料时间、乙方提交施工图方案时间(详见清单),施工图方案经甲方确认后3天内必须进场施工。
②甲方基础施工完毕后22天内,乙方必须进场安装通信铁塔(遇特殊情况协商处理),并在10日内安装完毕
第八条结算方式及期限
双方按【】周期进行结算,结算前双方就实际工作量进行确认,并签订结算合同,具体结算事宜按照双方签订的结算合同执行。
第九条双方的权利和义务
甲方的权利和义务
权利
①甲方有权对乙方选用材料进行检验,乙方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同约定的原料而影响通信塔的质量时,甲方有权要求更换;
②乙方交付的产品不符合合同约定的,甲方可以要求乙方承担修理、重作、赔偿损失等违约责任;
甲方的义务
篇四:
中国移动通信,基站和信号塔建设,施工承包合同
中国移动通信4G络建设
利川片区机站机房、塔基建筑工程施工分包合同
_______________________
乙方:
篇五:
移动铁塔协议书
架设通信铁塔协议书
武汉市黄陂区公路管理局
中国移动通信集团湖北有限公司黄陂分公司
乙方因工作需要需在甲方管养的川龙公路相关路段(桩号K+——K+)等进行涉路施工,即在公路路域架设电力线路及铁塔。
根据《公路安全保护条例》、《湖北省公路路政管理条例》等相关规定,经甲、乙双方协商达成如下协议:
一、经现场勘测,甲方同意乙方所申请的公路相关路域架设电力铁塔等涉路施工。
二、乙方施工期限为年月日至年月日,乙方在工程施工前、完工后应向甲方报告,并在施工期间接受甲方的监督管理。
三、乙方在施工期间应采取严格的安全措施,指定专人负责安全,在行人、车辆进出口通道设置明显施工、安全标志。
乙方在施工过程中影响公路交通安全的,由乙方自行到公安交通管理机关办理相关手续。
四、乙方必须严格按照甲方批准同意的施工方案施工,架设工作结束后要按原有公路技术要求对挖掘地点进行恢复,并报经公路管理局验收,验收不合格的,甲方依法对乙方造成的公路路产损失要求乙方作出赔偿。
五、乙方在施工过程中不得损坏其他公路路产,乙方因施工损坏公路及附属设施的,应按实际损坏赔偿,因施工造成的安全事故责任全部由乙方承担。
六、乙方在施工过程中,自行协调该路段原有占利用公路设施的相互影响事宜,特别是不得影响原有路段的天然气管道的安全。
在以后铁塔的正常使用过程中,由乙方负责其日常安全维护,因
维护不当而造成他人人身材产损害的,由乙方承担全部法律责任。
七、甲方因公路建设、养护、管理需要对乙方架设铁塔迁移或采取保护措施的,甲方提前10个工作日通知乙方,乙方接通知之日起15个工作日内必须采取相应的措施,无条件对线路进行迁移或加固处理,不得影响公路的建设、养护、管理。
乙方接通知后不对线路采取迁移等处理措施的,给造成甲方损害的,乙方承担赔偿责任。
甲方将对乙方的涉路管线进行拆除,拆除产生的费用用乙方全部承担。
八、乙方将建设的线路移交第三人进行使用、管理时,需明确向第三人转移上述协议规定责任义务,并书面告知甲方,办理相关的变更手续。
未明确转移和告知,造成的损害后果,由乙方承担相应法律责任。
九、依据湖北省物价局[XX]100号文件规定,乙方须于年月日前向甲方缴纳占利用公路补偿费元。
(¥元),其它未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
十、本协议一式二份,签字之日起生效,甲、乙双方各一份。
甲方代表(签字):
乙方代表(签字):
盖章:
年月日日期:
年月日
篇六:
通信铁塔安装协议12
安装协议
经双方友好协商,乙方所承建甲方分配的规定铁塔抱杆安装工程,双方责任如下:
1、甲方以铁塔每吨¥(大写人民币米抱杆每基¥元(大写人民币),米抱杆每基¥元(大写人民币),米抱杆每基¥元(大写人民币),米抱杆每基¥),米抱杆每基¥元(大写人民币走线架安装每米元的价格与乙方所承担的铁塔进行结算,乙方负责抱杆的市内运输、人力二搬二转、安装及协调等费用及保护帽。
2、甲方负责铁塔到达地点时,乙方派一名人员到现场清点材料,交接后如有材料丢失由乙方负责。
乙方安装人员进场后,二天内把缺料报给甲方,甲方在安装队没退场前补齐,补料接货由乙方安排人员到所在地区县市车站或货运部及库房接货,车费由甲方实报。
甲方不承担补件和看守费用。
3、乙方必须给安装人员入人生保险,在施工过程中不管发生的任何人身伤、亡事故由乙方全权负责,乙方安全负责人为。
甲方不负任何责任及费用。
4、乙方所承担的费用:
包括人工费、路费、材料看守费及风雨误工费用,甲方不负责任何费用。
5、如因当地阻挡不能安装,甲方承担转站单边车费,不承担误工费,安装队在报缺料时不能多报、谎报。
铁塔剩余材料,由安装队带回交给甲方,不能任意丢掉或卖掉,一经发现处以1000—XX元严惩。
6、乙方所承建的铁塔安装必须达到国家验收相关规范的验收标准及项目规范进行安装。
7、结算方式:
乙方进场所承建的铁塔安装工程,安装完毕及防雷接地、走线架焊接(走线架6米之内不计费)、屋面抱杆的塔脚保护帽做好后,甲方付给乙方所承建铁塔安装工程,注:
安装完五个站转一次总金额的%,待工程经相关单位验收合格后付清%。
注:
分地区结算。
8、乙方根据自愿的原则
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 通信 铁塔 施工 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)