粉刷合同范本Word文档格式.docx
- 文档编号:21184699
- 上传时间:2023-01-28
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:33.61KB
粉刷合同范本Word文档格式.docx
《粉刷合同范本Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《粉刷合同范本Word文档格式.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
包
合
同
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等,自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方就将粉刷工程承包事宜协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程结构:
45、工期:
二、承包内容:
该工程结构施工图集设计说明,建筑施工图及设计说明,原图所引用标准图集及规范要求、项目部相关要求等资料所属的所有的内外粉刷地坪工程,以交房标准分户验收标准。
附分项承包的需做子目。
(1)每栋从室内地坪以上至屋面花架粉刷机房、女儿墙、平屋面坡屋面的找平、有、无沟外粉刷、保护层、屋面找平层、屋面保温找坡膨胀珍珠岩、刚性砼内外墙线条、电梯机房等。
(2)每栋的楼梯梯步底板粉刷、有挡水线的做挡水线、墙面粉刷、采光井、管道井等全部粉刷工程在内。
(3)阳台、厕所、厨房、露台找平砼及保护层,其它地坪等。
(4)包括建筑物各种粉刷和所有水电洞的修补、井、池的粉刷、
做灰饼、护角、勾缝、墙面开缝、找平、整体面层(细石混凝土地坪等)、贴纤维布、砼面和墙面的交接处。
外墙的水泥砂浆刮草、大小线条粉刷、玻化微珠的粉刷、贴格布、粉抗裂砂浆。
(5)各栋的施工洞口、预留洞口等全部粉刷。
(6)室内顶板除客厅、卧室、阳台、厕所、厨房、储藏间、顶板不粉刷(过道、楼梯平台底的粉刷);
电梯门厅的粉刷。
三、包含操作内容:
配合施工员弹控制线,标高及室内房间的尺寸线,装修材料(外墙粉刷线条)、刮草,外墙粉刷保温砂浆、钉纤维、卸车;
甲方供料的检查签收、管理、材料有时各种原因的多次运转,人工材料、投料、人工水平、垂直运输材料和半成品;
操作架搭拆;
材料过磅;
配合施工人员测量放线;
钉筛、筛沙;
切割纤维、铺钉纤维;
混凝土面拉毛、出巴子(甲方只供聚乙烯布材料)基层清理、粉刷。
搅拌机必须由乙方派专人操作,每天使用完毕后都必须清洗搅拌机、完工后搅拌机清干净打上黄油。
(如顶棚局部有打凿需粉刷的包括在内)。
无砂地坪,地坪及屋面伸缩缝的切割、灌缝;
落地灰清收利用、所属的卫生打扫至交工到住户。
垃圾清运到指定位置、现场清收、整理、达到挂牌标准;
成品的保护,门窗边收口及所有分包单位所产生水、电煤卫弱点等的洞口面层的修补,先要做样板(厨房卫生间样板房),内外墙粉刷必须二次成合,粉刷前墙面必须浇水,乙方必须配备红外线外测控仪。
四、自带工具及机械:
此工程,包技术、包质量、包安全、包工期、包交工。
在施工过程中,乙方所用到的灯线、大小电动工具、水管、
平板车、元宝车、切割机、片、打磨机、电钻孰料膨胀套(钉钢板),甲方负责将主线接到各栋号楼层分配箱,人货梯开机人员的工资有甲方负责。
砂浆机乙方负责,施工所需的照明灯具电箱及电线;
及自己所需的一切大小工具机械设备等都有乙方自己负责。
地下室主体及公用车库负二层粉刷,按内粉刷墙柱梁11元/㎡、浇筑地坪光面10元/㎡。
五、承包单价:
1、外墙元/㎡(含屋面所有工程)
2、内粉刷元/㎡
3、地坪10元/㎡
(以上三项达不到优质,单价下浮1元/㎡)
六、工资结算及付款方式
(一)、结算依据:
1、工作范围内每月所完成的分项工程实际工作量报表;
2、结算方式:
按实际抹灰面积准结算。
3、安全员、质量员况证明及甲方现场管理人员的签字后方可发放。
工人自己领工资,承包人在按每月工程量的5%领施工需用的零星材料、工具费。
4、进入现场施工人员,必须填制花名册,身份复印件交公司备案。
要给职工去办保险,不交上来发生安全公伤甲方不负一切责任,一切责任全部有乙方自己承担,乙方不得有异议。
5、发放工资时,按花名册上的人员编制工资表,并由每位民工人员亲笔签名并盖章,方可发放,并保证所有工人工资按时足额发放。
若因乙方工人未领到工资而发生投诉事宜,我公司将对承包方承包总金额20%作为处罚,并将投诉事件妥善解决,同时由承包方乙方补清所欠民工工资。
6、甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按工程进度支付,付款时间为业主付款后,每月按进度单项完成付至30%;
工程全部完工到春节前支付至80%;
工程竣工验收后60天内支付至95%;
移交给甲方壹年后,待保修期满后1年内付清余下5%(总工期达不到施工进度,每延误一天罚款叁仟元整,延误5天罚款每天伍仟元,延误10天罚款1万元/天)。
(双方商定工期)甲方原因工期顺延。
七、施工安全
1、乙方必须遵守国家、地区地方政府、相关部门、行业关于安全生产的法律、法规、规范、标准,按操作规程组织施工。
2、施工过程中的安全生产由乙方全权负责,甲方协助、配合搞好安全生产工作。
承包人必须每月上报工人名单,如没有上报,发生工伤,项目部不负全部责任,如保险公司赔付不足部分由乙方负担,乙方不得有异议。
3、小事故医药费一万元以内有乙方自己承担,医药费在一万元以上乙方承担60%,甲方承担40%,由乙方自行妥善处理;
在施工过程中如发生死亡事故,乙方自行解决处理,报项目部对事故进行分析后,费用有工区承担,家属的来往费用有乙方承担,若受害者出现上访有关单位或媒体曝光等乙方不给予处理,造成恶劣影响及后果的,甲方按5元/㎡处罚乙方,处理好事故,所有经济损失及法律责任由乙方承担,乙方不得有任何异议。
篇三:
内外墙粉刷施工合同
`
内、外墙粉刷工程
甲方:
乙方:
签订地点:
项目部办公室
签订日期:
二施工合同〇一二年五月十二日
内、外墙粉刷施工合同
甲方:
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明
确双方的权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,甲方将南京同仁康博花园-
康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的内、外墙粉刷项目分包给乙方施工,经双方
协商一致签订如下合同:
一、工程概况
康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程
2、工程地点:
江宁开发区文心街好又多商场对面
3、工程结构形式、建筑面积:
本工程结构形式为框剪结构;
建筑面积约为25000
㎡:
。
二、分包范围及分包内容、工艺做法
1、分包范围:
本工程图纸所涉及到的除铺贴面砖外全部粉刷工程及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。
(具体包括有内墙面、柱、梁、踏脚线、楼梯踏步、楼梯顶板、屋面机房、构架、外墙面、空调板、线条、飘窗、女儿墙、
铺保温板、盖瓦、电梯井壁、管道井壁、滴水线等需要粉刷的部位及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。
)
2、分包内容:
贴钢丝、纤维、喷浆、门窗梁柱护角、做贴饼、筛砂、搅拌、上
料、墙面湿润、滴水线、干粉砂浆使用、铺屋面保温板、屋面保温隔离、排气管安
装、成品养护、完工清理等,自备胶料及专用工具。
3、工艺做法:
(1)拌和砂浆、筛砂、水平运输、垂直运输(井架、搅拌机有甲方派人统一开机。
工资由各班组共同支付),必要的二次搬运、机械安装就位。
(2)基底处理:
包括清理、冲水、甩毛(1:
1水泥砂浆加“107“胶水约---20﹪)或“界面剂“处理、养护。
大面积喷浆除外。
(3)做灰饼、吊线、冲筋、打底、光面、搭拆架、护角、落水清、建筑垃圾在地面
指定地点过筛利用。
(4)必要的小洞口眼镶砖或补洞、门窗洞口凿除、水电安装后必要的修补、施工预
留洞口等工作。
(5)必要的“标化”“文明工地”“创安工地”义务工作。
(6)成品保护、养护工作至扫地出门为止。
(7)视具体情况,无条件日夜工作二班制。
(8)图纸变更、施工防护的搭拆。
(9)放线、门窗成品保护、按甲方要求顺序作业,施工方法甲方定(详见技术交底、例会决议和现场口头决定)。
(10)砖墙于砼接缝处与开槽处理处,安放钢丝片、纤维片,所有电线接线盒
阳角用水泥砂浆粉刷。
(11)及时保养机械,清理保护好铝合金尺,木尺。
(12)主体工程按现场有质量为验收通过(每层工时超过16小时的较大部位,由乙
方通知甲方后,由甲方通知木工凿除),为乙方条件接受。
(13)屋面、沿沟等基层清理、冲水、铺陶粒砼建筑找坡、阴、阳角圆角处理、铺
保温板、隔离层、钢性屋面浇砼、抹光(分缝)、油膏嵌缝。
(14)楼面、地面基层清理(机器凿、清理)、冲水、冲筋找平、水泥浆打底、上料、光面、切割缝、落手清、养护、成品保护。
(15)本工程范围内属本工种施工的所有安全文明工作内容,不存在签点工,本工
程范围外(外派工)点工由项目部按大工150元/工、普工按100元/工支付给班
组,班组无条件服从。
三、工期约定
1、总日历工期:
60天。
具体开工日期:
20XX年6月10日。
2、施工期间,乙方必须根据甲方工期计划,配备足够的技术力量和人员,根据工期
计划,必须及时完成。
不得影响下道工序施工。
如有延误,每延期一天处罚人民币
1000元。
3、工期紧,乙方无条件日夜二班制。
4、不可抗力的延误工期在发生后三天内由乙方向甲方书面签字为准,可以按实延后,否则过后将不考虑。
5、对乙方无力或各种原因引起延后工期且整改不力,甲方有权视具体情况采取(一
项或多项同时)以下措施;
①高于市场即技工300元/工日,普工200元/工日,组织人员进场点工作业。
在乙方承包款中扣除;
②划出一部分工作量由其他班组作业,被划出工作量的班组
价格,至少提升10﹪由被划出工作量的班组负责;
③乙方无力施工,作为乙方违约
处理。
6、工期顺延条件约定:
非因乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时的;
其它不可抗力因素;
以上情况一旦出现,甲乙双方必须在两天之内签字确认并报施工部审核盖章后方
可生效,否则视为无效。
四、工程安全要求、质量要求
(一)安全要求
1、安全、文明施工目标
(1)乙方人员必须严格遵守执行一切安全操作规程及规范规定等,杜绝违规操作,必须用好安全防护用品,遵守甲方的各项规章制度,服从甲方安全管理人员的指导,杜绝发生安全事故,如乙方违章作业造成的事故,乙方承担一切责任。
(2)安全事故责任界定:
发生安全事故后,甲乙双方应及时写出事故报告,事故报
告必须由乙方签字确认,并由乙方承担全部责任及经济责任。
(3)乙方进入施工现场必须遵守项目部的一切安全制度。
及时向甲方提出书面的合
理化建议,甲方对不安全隐患及时督促责任人整改。
(4)对新来的职工,乙方必须进行班组书面教育,并由职工签字后上报甲方有关人
员进行安全教育,进行了“三级安全教育”后,乙方方可安排职工工作,否则一切
安全事故由乙方自负。
甲方有权对违章处于罚款或令其停工,直至中止协议。
每人
次200元以内的医疗费由乙方包干,超过200元/人.次,分清责任,由责任方(或
责任双方)承担,同时由甲方安全员做好“三不放过”的原则前提下实施。
(5)乙方班组班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底,进行“三
上岗、一讲评”,并及时做好记录,及时交安全员检查(检查时15分钟内交齐),否
则由安全员出具罚款单,每次罚500~20XX元作为万一发生较大安全事故的赔偿,如
无事故,所罚款的90%工完退还(三级安全教育等管理同理)。
甲方必须对乙方兼职
安全员做好督促工作,协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作,消除安全隐
患,对万一发生重大安全事故分清责任,由责任人负责一切经济损失和责任,并可
以在乙方的押金中扣除相应的罚款。
(6)机械操作应固定开机人员,并且上报甲方安全员备查和针对性安全交底,严禁
无证随意开机操作,否则一切后果乙方自负。
(7)特殊工种必须持证上岗,严禁无证人员违章作业。
篇四:
工程
合同编号:
XBYX-AQGL-20XX-0083
内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司
20XX年长呼线场站房屋及围墙粉刷合同
甲方(发包人):
内蒙古西部天然气股份有限公司甲方受托方:
内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司乙方(承包人):
鄂尔多斯市天之骄环境艺术中心
合同书
xx甲方受托方:
xx乙方(承包人)xx
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况工程名称:
xx工程地点:
xx工程承包范围:
xx工程日期:
xx
合同总价(大写):
xx第二条质量标准工程质量标准:
合格第三条双方权利和义务甲方的权利和义务
施工现场具备开工和施工条件。
按照合同约定条件支付合同价款,否则应承担违约责任。
甲方委派的人员具有现场跟踪、监督权,并对不符合约定标准部分有要求返工权。
甲方组织进行竣工验收。
甲方对进场的材料具有检查、核查权。
乙方的权利和义务
乙方应按照合同约定要求进行施工,否则承担违约责任。
施工过程中乙方应对原有现场设施做好施工保护工作,施工完毕后,恢复原貌及地貌恢复工作。
乙方要做到安全、卫生、文明施工,如在施工过程中出现任何事故问题,由乙方自行负责。
乙方应保证在合同约定的施工工期内完成施工要求,如若延误工期,每逾期一天承担违约金壹佰元。
乙方按照施工要求进行材料采购,并对其质量、数量进行负责。
第四条工程变更
如若在施工过程中出现工程变更事项,需甲方确认。
第五条工程验收
乙方提供完整的竣工资料和验收报告。
甲方组织验收。
验收时间:
施工完毕后15天
遵循的法律和规范:
国家和行业的质量检验评定标准,国标GBJ16-87(20XX)版,《民用建筑设计通则》JBJ37-87第六条合同价款与支付
合同签订并施工竣工验收合格后支付到合同价款的95%。
质量保证金为合同价款的5%。
质量保修期后7天内付清。
在质量保修期内如果出现质量问题,甲方有权扣除部分或全部质量保证金,并有权要求乙方对问题事项无偿进行修复。
质量保修期为一年,从完工验收合格日开始计算,保修的内容和范围同承包范围,若在此期间每出现一次质量问题则质量保修期相应顺延。
第七条争议的解决
本合同履行工程中如发生争议,双方应先协商解决,如若协商不成时向甲方所在地仲裁委员会申请依法仲裁。
第八条其他
如有未尽事宜,由双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同经双方法定代表人或委托代表人签字后生效,至双方履行完毕本合同约定的责任和义务时自然终止。
合同有效期内,除非双方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。
本合同正本一式两份,双方各执一份,副本四份,甲方执三份,乙方执一份。
xx工程量统计表
xx粉刷工程费用表
篇五:
外墙
外墙粉刷施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
山东金润建设有限公司
一、承包内容:
外墙面原基层检查清理,空鼓部分拆除修补,批刮外墙腻子一遍;
砂纸
磨平;
涂刷乳胶漆两遍。
工程地点:
千佛山熙园小区
承包范围:
18#楼外墙外粉刷
二、合同通用条款
第一条、本合同依据法律法规:
1、《中华人民共和国合同法》;
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20XX;
3、国家及地方有关施工管理及规章。
第二条、装饰标准及要求:
1、按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20XX验收;
2、按省优质工程标准验收;
3、按国家行业标准提供材料及施工。
第三条、预计工程总造价:
元整。
预计粉刷面积:
㎡;
单价:
元(含税)/㎡,按实际完成面积结算。
最终审计总造价为准。
经现场勘察,以上项目基层所发生不可预见费用均包括在工程单价中。
第四条、承包形式:
包工包料。
第五条、工期20天,20XX年月日进场施工,20XX年月日完工,如遇天气条件原因导致不能施工的情况下,工期相应顺延。
第六条、付款方式:
进场后五日内支付付工程款的30%,全部施工完成并验收合格支付全部工程款的65%,剩余5%工程款留做质保金,质保期满两年后无质量问题一次付清。
完成的形象进度必须在质量合格的基础上方可支付进度款。
第七条、质保期为自工程完工并验收合格之日起12个月。
第八条、双方责任
甲方责任:
1、变更施工项目内容、规模(数量)、条件时,须书面通知乙方,变更后需重新明确项目内容和数量,进行协商并及时办理签订补充协议。
2、在施工期间乙方施工人员出现以下情形,甲方有权对乙方进行相应的处罚,如乙方的施工人员出现打架、斗殴事件,无论何种原因对乙方处以元处罚,同时乙方承担全部经济责任及法律责任;
不及时清理卫生对乙方处以300-500元处罚;
相应处罚款项自工程款中扣除。
3、如甲方资金不到位,施工方案不确定,造成延误工期由甲方负责顺延。
乙方责任:
1、乙方进入施工现场后,必须加强自身队伍素质教育和管理,做好安全文明施工管理,不得从事和参与各种非法活动,要坚持“安全第一、质量第一、文明施工”的原则,必须安排此项工程所需的管理专业技术人员和安全员、质检员及各专业工种施工技术人员和卫生清理员。
2、服从甲方的领导指挥,并遵守甲方的规章制度。
严格按确认的设计要求施工,并按第二条的装饰标准及要求进行施工和验收。
乙方负责交工前成品保护、现场卫生。
3、总进场施工人数按施工劳动力计划。
如由于施工技术力量不足,不按甲方要求施工,不能按规定工期完成任务,不按国家质量标准施工,所造成的一切损失由乙方承担,同时甲方有权解除合同并更换队伍。
4、做好文明安全施工,并坚持工完场清,施工垃圾每天及时清运,保持施工现场清洁卫生。
5、加强自身队伍素质教育和管理,不做违法、违规的事,不从事非法活动,做好安全、防火、防盗工作。
6、乙方及所有施工人员及管理人员不能向甲方提出任何无理要求和无理取闹、衅事、罢工等,如出现上述现象由乙方承担全部经济损失和一切法律责任,导致工程延期,每逾期一日乙方需向甲方支付总工程款5%的逾期违约金。
7、乙方现场施工期间水、电管理、卫生管理、住宿管理、治安管理必须按甲方的制度规范要求执行,如造成浪费由乙方承担。
第九条、安全责任、
乙方如在施工过程中及工程承包期间造成自身或他人的机损和人身事故,乙方负完全责任,因此发生的费用由乙方自理,甲方不承担任何责任。
第十条、违约责任、
1、施工及使用过程中出现的由于乙方施工质量原因空鼓、脱落等引起一切直接和间接的经济损失由乙方负责赔偿,同时乙方必须在甲方指定的时间内负责修复完毕并验收合格。
2、双方本着平等互利,自愿协商原则,共同遵守本合同条款,任何一方违反本合同的任何条款,除了本合同已经约定的处罚及违约金之外,守约方仍有权要求违约方承担5万元的惩罚性违约金,违约金不足以赔偿守约方损失的,守约方对违约方享有继续追偿的权利。
第十一条、纠纷解决
在合同履约过程中发生纠纷,双方友好协商,如协商不成时,可向起诉方所在地人民法院提出诉讼。
第十二条、其它
1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方及时协商解决。
2、本合同未尽事宜,双方友好协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同共三页,合同一式肆份,甲方执叁份、乙方执壹份。
甲方单位名称:
乙方单位名称:
开户行名称:
开户行名称:
开户账号:
开户账号:
税务登记号:
税务登记号:
签订合同代表(签字):
签订合同代表(签字)
年月日年月日
篇六:
粉刷合同
室内外粉刷协议
(简称甲方)
(简称乙方)
一、工程名称:
室内外粉刷
二、承包形式
包工不包料()包工包料()
三、工程计算办法
按实际面积计算。
四、单价:
内墙涂料__元/每平方米,外墙涂料__元/每平方米,内墙乳胶漆__元/每平方米,外墙乳胶漆__元/每平方米
五、工期要求
乙方按照项目部的要求,及时安排施工人员进场,密切配合项目部和各工种的交叉作业施工,工期必须按项目部要求进行施工,保质保量完成任务。
六、付款方法
在施工中,甲方付给乙方所需的材料费用,付总造价的___%,完工后全部付清。
七、甲方责任
1、提供施工场地,协调与各配合单位的关系。
2、组织施工技术交底、质量安全技术交底,并做好相关记录。
3、监督检查乙方施工中存在的质量问题、安全隐患。
并且在施
工中立即整改。
八、乙方责
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 粉刷 合同范本