电力设施施工合同文档格式.docx
- 文档编号:21152531
- 上传时间:2023-01-28
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:35.42KB
电力设施施工合同文档格式.docx
《电力设施施工合同文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力设施施工合同文档格式.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
材料、设备由乙方供应。
供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方承担全部责任。
六、工程质量
1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
3、工程质量:
合格工程。
七、工程价款
以上两台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整(小写:
126000元整)。
含正规发票。
八、工程费用结算方式
1、付款方式:
转账(合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整;
完成全部工程内容并检测、
验收合格且通电后付清余款)
2、开户银行及帐号
乙方:
开户银行:
账号:
九、甲方应承担的主要工作及责任
1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。
2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除,确保具备开工条件。
5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
施工现场满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
6、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误
工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
7、甲方驻工地代表:
。
十、乙方承担的主要工作及责任
1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套,并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。
2、所有施工人员必须具有相应的资质证书,亮证施工,并随时接受甲方的检查。
3、必须管理好施工材料、机械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担任何责任。
4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工,自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。
乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工人员、设备、材料安全,并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。
5、工程质量:
本工程应符合《电气装置安装工程20kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92)相关要求,质量合格。
6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内,乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。
7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。
8、乙方驻工地代表:
联系电话:
十一、工程变更
1、施工中,不得擅自变更工程设计。
如需对原设计进行变更,其增减工程量的费用,由乙方自行承担。
2、如因甲方原因,致使工程停工,甲方应赔偿乙方造成的损失,并给付已完成部分的工程费用。
如因乙方原因造成工程中途停工,而给甲方造成的损失由乙方承担。
十二、工程竣工验收
1、竣工验收标准:
《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明,施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。
2、本工程的质量保修期为:
自工程竣工验收合格之日起12个月。
保修期内,如发生质量问题乙方负全责,同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。
否则,甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责,并承担因维修不及时给甲方造成的损失。
十三、其他
1、本工程严禁任何形式的转包、分包,由此造成的损失全部由乙方承担,且甲方有权单方终止合同。
2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。
合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时,由甲乙双方协商解决。
协商不成的,由合同签订地法院依法裁
决。
本合同签订地。
4、本合同一式六份,甲乙双方各持三份,具有同等法律效力。
十四、附件
1、建设工程造价预(结)算书
2、安装图
3、线路施工图
甲方(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
乙方(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
签订时间:
年月日
篇二:
小区电力施工合同模板
XX小区送电工程建设协议书
工程名称:
XX小区二期送电工程建设单位:
XX开发有限公司
实施单位:
签订日期:
兹因建设需要,甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务,为经双方自愿,协商一致,签定本合同,并共同履行。
合同双方当事人:
建设单位:
XX有限公司(以下简称甲方)
法定代表人(签章):
委托代理人(签章):
实施单位:
(以下简称乙方)
负责人(签章):
第一条:
乙方承担的送电工程建设任务
XX送电工程
工程地址:
XXXXXXX
工程竣工后按实际面积计算,费用进行相应增减。
第二条:
甲乙双方责任
甲方责任如下:
(一)甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。
(二)依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。
乙方责任如下:
(一)居民住宅:
从供电线路(或变电站、开闭站的电缆接头)至居民表计以上的所有供配电设施。
(二)公建设施:
从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。
(三)送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。
(四)乙方在施工过程的安全由乙方负责。
第三条:
合同金额及付款方式
经双方商议,合同总金额为人民币XXX元,大写肆佰陆拾陆万元整。
(甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元,施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。
)
甲方先交伍拾万元做为前期费用。
如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。
第四条:
规划、设计变更的约定及违约责任
合同签订后,如有任何变更,甲方应在有关部门批准同意之日起3日内,书面通知乙方,如乙方已开始设备材料采购,则本合同价款不变,如乙方还未开始进行设备材料采购,则按照变更后的工程量重新商定合同金额。
第五条:
质量保证
(一)乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。
(二)甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道,并能满足国家标准及规范,同时符合电力部门安全运行要求。
第六条:
甲方应按约定的时间和要求完成以下工作:
(一)提供施工条件:
甲方负责配合乙方进行配电施工。
办理施工所需各种证件、批件和临时用地;
向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管线路资料,保证数据真实准确;
协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
开工前使施工现场具备施工条件,开工后继续协调遗留问题。
(二)提供场地条件:
负责办理红线内青苗、树木赔偿,负责协调处理地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。
负责房屋拆迁,清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。
(三)提供水电及交通条件:
负责开通公共通道与施工场地间的道路,满足施工运输的需要。
负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地,满足供应需要。
(四)提供技术资料:
向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料,并组织进行设计交底及现场校验。
甲方对其提供的上述资料的真实性负责。
(五)对已完工红线内的电力管线,甲方应协调其他施工单位注意保护,如有损坏,甲方负责协调处理。
(六)提供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位臵,方便居民及底商客户使用。
甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误,承担由此造成的经济支出及各项损失。
第七条:
乙方应按约定的时间和要求完成以下工作:
(一)确保工程进度与质量:
按设计图纸、技术标准及相关规范要求进行施工,建立健全施工质量保证体系。
(二)乙方在甲方红线内施工,需接受甲方的调度安排,如因此引起工程延误,则工期顺延;
甲方提供红线内其他管线图,乙方注意对沿线已完工程进行保护,如有损坏,应及时修复或赔偿相关费用。
(三)遵守国家的法律、法规。
第八条:
工程延期
对以下造成竣工日期推迟的延误,工期应相应顺延。
(一)工程量变化和设计变更。
(二)一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
(三)不可抗力。
(四)自甲方项目资料齐全递交规划部门之日起,建设工程规划许可手续未在二个月内办理完毕。
(五)约定或甲方代表同意顺延的其它情况。
第九条:
送电日期
甲方交纳全部付款后,组织人员施工送电。
第十条:
协议期限
协议期限自双方签字盖章之日起,至合同履行完毕为止。
第十一条:
违约
甲方不按约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支
篇三:
电力设施建设工程施工合同
建设单位:
施工单位:
年月日
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应使用条例》、
《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律,法规等规定,为维护供
用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就工
程的相关事宜,双方本着平等互利,协商一致的原则,达成如下条款。
供双方信守。
一、工程概况。
2
二、工程承包形式、内容。
1、工程形式
2程项目架设10KV用电线路,主要包括电缆敷设、采购和安装KVA
变压器台,相关高压配电、高压远程抄表装置系统、高压集控计
量柜的设施建设,并负责办理相应的供用电手续,直至当地供电局检测、
验收合格;
满足甲方用电需求。
本工程范围内配置容量按照《延安市新
建设住宅供配电设施建设技术指导》及甲方提供的建筑户型面积户数
及公共建设面积进行计算准确,电气设备及材料以本工程电气设计施工
图所列为准。
1测验收合格且通电。
(1)、由于甲方原因使乙方延误工期,经甲方代表同意后,工期顺延。
(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟,工期顺延。
(3)、由于政府部门及电力系统要求统一停产整顿时,乙方工期可以顺延。
四、图纸资料。
1、甲方向乙方提出要求,乙方向甲方提供电气施工图纸资料,本合同缔结后10日内,乙方向甲方提供施工图纸两套,其中施工现场图套。
3、工程预算书
五、材料设备供应。
品合格证,如在产品保修期内出现安全质量问题,由乙方承担;
若是因甲方使用方法不当造成的损坏,乙方不负任何责任。
六、工程质量。
1、乙方的施工应符合国家电力行业设计、安装标准。
为税后价。
1、工程费用标准及结算方式。
(1)、工程采用陕西省电力公司根据物价部门规定的10KV以下电气安装工程预算编制定额及配套定额。
2、工程费付款方式:
次付清所有工程费用)
(1)、付款方式:
现金/转账(合同签订后三个工作日内付工程总造设备到达现场后再预付工程总造价%;
即元(即:
)。
工程完工并经供电局验收合格后再付工程总造价%,即元(即:
)全部结清施工费用。
八、甲方应承担的主要工作及责任。
1、该工程所涉及的青苗赔偿、配电房等基础设施费用由甲方承担。
2、积极协助乙方处理配电施工过程中发生的不利于施工的所有外部因素。
如甲方在乙方施工中故意损坏乙方安装的各种设备,所造成的损失由甲方承担。
4、完成施工现场场地障碍的清除,确保具备开工条件,保证施工期间畅通。
5、保证施工现场满足施工运输的需要,保证施工期间的道路畅通。
6、协调施工现场上各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。
7、甲方未按照合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误的工期根据电力部门安全程序及相关规定进行顺延。
8、在接供电局通知需缴纳分时划拨电费时,甲方不得以任何理由进行拖延(注:
分时划拨电费不在工程费用内包含),若因未能及时进行上交而造成施工延误,甲方应赔偿乙方的所有损失。
9、甲方必须按期给乙方支付工程款。
如超过10天仍不付款,每天按总工程款万分之三承担违约金。
九、乙方承担的责任:
1、按照给甲方提供的施工图纸进行施工。
2、所有施工人员必须具有相应的资质证书,做到施工现场安全防护、文明施工;
按照相关的规定办理施工手续,如发生安全事故一切责任由乙方承担。
3、必须管理好施工机械,如管理不善发生遗失,甲方不承担任何责任。
4、本工程所需材料和电气设备均由乙方组织采购,同时乙方应将电气材料和电气设备相关资料完工后交付甲方备案。
5、乙方采购的电气设备必须具有国家相关部门颁发的电气设备生产许可证、产品合格证、认证证书、实验报告。
乙方对其设备在质量保修期内负完全责任,如有不合格的材料和制品乙方必须负责更换并承担
篇四:
电力设施建设工程施工合同-居民用电
建设单位:
施工单位:
(居民用电建设合同)
年月日
电力工程建设合同
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定,为了维护供用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。
全包。
包括低压总表1块,安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆,安装低压户表塑料表箱,分户表块。
年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。
2、工程开工条件:
乙方按照用电需求完成施工,要求在月日前完成交付工作。
3、如遇下列情况,工期相应顺延。
(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续,施工工期顺延。
1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。
供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。
(具体详见《合同技术参数》)
1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。
本工程总包价为人民币万元。
(大写:
元整)。
八、工程费用标准及结算方式
1、工程采用《20KV及以下配电工程建设预算编制与计算标准》以及《20KV及以下配电工程预算金额》【20XX】年的定额及配套定额。
签订合同之日付工程款的50%,工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。
1、提供乙方办理设备迁移所需的材料,并协助乙方办理相关手续。
5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求,施工现场满足施工运输的需要。
6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。
7、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
8、在设备未投入运行前,负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作,因保卫不力造成设备偷窃,由甲方负责,乙方按照50元/天支付甲方安保费用。
9、甲方驻工地代表:
1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。
2、必须管理好施工材料、机械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担任何责任。
3、严格按照设计标准施工。
4、乙方必须按规程制度和合同规定,服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理,且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。
本工程应符合《电气装置安装工程10kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92)相关要求,质量合格。
8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。
9、乙方驻工地代表:
十一、安全施工
1、甲方应积极配合乙方做好安全设施,应对施工现场进行障碍物清理,清除施工现场及安全隐患,确保工程安全顺利进行。
乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工安全,并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。
自工程竣工验收合格之日起3个月。
保修期内,如发生质量问题,甲方在当日内通知乙方,乙方应在接到通知后当日内派人进行维修。
协商不成的,由合同签订地法院依法裁决。
本合同签订地。
4、本合同一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。
乙方(盖章):
签订时间:
篇五:
大冶市灵乡镇梅红山旅游区建设指挥部梅红山庄配电房基础电力工程
20XX年5月11日
甲方:
大冶市灵乡镇梅红山旅游区建设指挥部乙方:
朱容昌
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定,为了维护供电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就梅红山庄配电房基础工程的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。
12
基础部份全包
乙方负责为梅红山庄配电房基础工程施工
三、结算内容:
(按实结算)以灵乡城建局同类工程结算为依据。
四、工程日期:
自20XX年5月11日至20XX年6月11日。
五、工程质量:
1、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
六、竣工验收:
1、本工程自竣工验收合格之日起三个月保修,如发生质量乙方负全部责任。
七、其他:
1、本工程严禁任何形式转包、分包,由此造成的损失全部由乙方承担,且甲方有权单方终止合同。
合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实实信原则,履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程发生争议时,由甲乙双方协商解决,协商不成的,由合同签订地法院依法裁决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
八、附件
2、合同一份
3、本合同签字即生效具有法律效力。
甲方(盖章)乙方(盖章)
甲方签字:
乙方签字:
20XX年5月11日
篇六:
电力设备安装施工承包合同
电力设备安装施工承包合同
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程电力线路及设备安装工程施工承包事项协商一致,订立本协议。
3、施工现
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电力设施 施工 合同