深圳小产权房屋买卖合同Word文件下载.docx
- 文档编号:21129126
- 上传时间:2023-01-27
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:30.24KB
深圳小产权房屋买卖合同Word文件下载.docx
《深圳小产权房屋买卖合同Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深圳小产权房屋买卖合同Word文件下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
甲方出售该房屋时必须得
到开发商的认可,本合同签订后,甲方要保证以后乙方享有甲方相同的
居住权利,如果出现开发商不认可乙方为该房屋房东的身份,则视为甲方违约,乙方有权要求甲方退还向其支付的所有款项并赔偿乙方的经济损失。
六、房屋交付
甲方应当于交付房屋前一周内,通知乙方进行房屋交接;
乙方应在收到通知之日起一周内对房屋及装饰、设备情况进行查验,交付之前发生的费用及风险由甲方承担;
自交付之日起,房屋及配套设施物品损坏或所发生的费用及风险由乙方自行承担。
甲方将房屋交付给乙方时,乙方应将剩余的贰拾玖万元人民币房款一次性支付给甲方。
七、违约责任
1、甲方在本合同签订之日算起,可以在此房屋内再居住七个月时间,应当于公历年月日前交付乙方房屋,同时交付房屋产权证件及有关合同收据等;
交付该房屋时应将上述房产内的水、电、通信络等原有设施及相关资料一并交付给乙方,甲方保证在交付乙方房屋时将上述设施的费用结清,并须协议乙方办理水、电、通信络等过户手续。
2、甲方如不按合同规定的日期交付房屋或乙方如不按合同规定的付款方式付款,违约方每逾期1天需支付100元人民币的违约金支付给对方。
3、违约方逾期超过两个月时,对方有权解除本合同。
如甲方反悔本合同,定金双倍赔偿给乙方;
(注:
如解除本合同时,违约方不再向对方结算逾期1天100元人民币的违约金)
4、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,甲方必须无条件配合乙方同开发商或有关部门进行处理。
5、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。
如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款。
6、如因规划部门、设计部门的原因导致影响房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。
八、注意事项:
1、房屋内的立式空调、电视机、电脑、洗衣机、冰箱、家具(含沙发、茶几、餐桌、床)归甲方所有,剩下的如:
厨房电热水器、太阳能热水器、厨柜、灶具、油烟机及卧室挂式空调壹台和所有窗帘等装修配套施设用品归乙方所有。
2、甲方在签订本合同后在房屋内居住期间,要保证房子的墙壁、地板、屋顶和其它装饰物的干净整洁,如出现弄脏大片墙壁、损坏装修配套设施等行为,甲方要赔偿乙方房屋维修费用。
3、甲方在签订本合同后在房屋内居住期间,如需在墙体打孔等要征得乙方的同意,在搬离该房屋时对于在墙壁上打孔安装的电器、家具等物品如需拆卸搬走,需征得甲方的同意。
九、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;
协商不成可提交当地仲裁委员会仲裁或人民法院处理。
十、其他约定:
本合同自双方签字、按指印之日起生效。
本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式4份,甲乙方各执一份,见证人各一份。
甲方:
联系电话:
年月日
乙方:
见证人:
年月日
篇二:
买卖小产权房要注意些什么
买卖小产权房要注意些什么
首先你要确定买家和卖家在不在一个村或者一个集体里面如果在可以交易因为集体土地只能在本村之内流转。
如果你是外来人,买了也是无效,不动产以登记为准出售后无法过户。
就算住律师公证等等都是无效的,因为法律已经规定小产权房禁止买卖。
小产权房如果是合法获取的应该有绿本,绿本是无法抵押贷款的,买卖必须一次性付款如果你是外地人买了当地房产由于小产权房是禁止买卖和不动产以登记为准,所以只要不过户,卖家随时有权利要回去。
你必须无条件退房。
就算房价涨到100W一平方也退,因为你们之间的交易是无效的,是非法的,是不受法律保护的。
一、小产权房可以买卖吗
1、什么是小产权房。
“小产权房”不是法律概念,是人们在社会实践中形成的一种约定俗成的称谓。
所谓“小产权房”是指在农民集体土地上建设的房屋,未缴纳土地出让金等费用,其产权证不是由国家房管部门颁发,而是由乡政府或村委会颁发,所以叫做“乡产权房”,又叫“小产权房”。
乡镇政府发证的所谓小产权房产,实际上没有真正的产权。
这种房没有国家发的土地使用证和预售许可证,购房合同国土房管局也不会给予备案。
所谓产权证也不是真正合法有效的产权证。
2、小产权房可以买卖,但是存在风险。
根据《国务院关于继续积极稳妥地进行城镇住房制度改革的通知》,职工购买公有住宅,在国家规定的住房面积内,可以按标准价出售。
职工购房后另外拥有部分产权,可以继承和出售,但出售要在购买5年以后才能进行,原售房的产权单位有优先购买权,售房的收入在扣除相关税费后,按个人与单位或政府各自所占的产权比例进行分配。
从这里可以看出部分产权和全部产权的一些区别。
部分产权与全部产权的不同之处在于,部分产权是强调永久使用权和继承权,而对收益权和处分权的行使则限定在一定范围之内。
小产权房是一个狭义概念,通过政府批准有正规建设手续的新民居是合法的,可以长久拥有居住。
对没有合法建设手续的房屋,不要去买这个才是真正的小产权,它不合法随时会被强制拆除。
1、根据建委发出购房风险提示指出,“使用权”、“乡产权”、“小产权”的房屋无产权保障,不具有房屋所有、转让、处分、收益等权利,且不能办理房屋产权过户手续。
2、像小产权中的“乡产房”、“村产房”等并没有国家的产权证书,只有乡政府或村委会给的产权证,不能像大产权的房子一样抵押、流转。
如果遇到国家征地或拆迁,购房人的利益将很难保证。
双方签署的购房合同也不是法律认可的正式购房合同,如果房产出现纠纷,缺少法律支持。
3、购买乡产权那样的小产权房无法办理贷款,只能一次性或分期付款,这样无形中会加大购房人的资金压力,增加购房风险。
4、如遇到拆迁,将被视为违章建筑,得不到拆迁补偿。
就算有补偿,也是先将补偿款给产权拥有者,之后按先前购房协议补偿到每一位小产权房业主,如果没有协议,或者产权拥有者不讲诚信,小业主的利益得不到保障。
以上就是对“小产权房可以买吗,购买小产权房需要注意哪些问题”的一些介绍。
购房时,不能轻信出售人的口头宣传和承诺,买房前,须查验房出售人是否具备销售房屋的主体资格,查验商品房项目的建设手续,城市居民不要购买在集体土地上建设的房屋,决定买房时,须审慎签订商品房买卖合同,在购买小产权房时,要了解可能存在的风险,必要时可以咨询专业的律师,根据他们丰富的经验,提供有效的帮助,防止利益受到损害。
士地管理条例》第六十五条第三、四款,禁止在集体所有的土地上开发建设商品房。
禁止村民将宅基地上建设的住宅向城镇居民出售;
禁止城镇居民购买农村宅基地。
《国务院办公厅关于严格执行有关农村集体建设用地法律和政策的通知》国办发〔XX〕71号,农村住宅用地只能分配给本村村民,城镇居民不得到农村购买宅基地、农民住宅或“小产权房”。
依照法律规定,销售商品房应当具备建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证和商品房销售许可证。
小产权房未经士地行政管理部门批准而使用集体所有土地的涉嫌违法用地;
小产权房无建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的涉嫌违法建设;
小产权房没有取得商品房销售许可证,因而不能办理《*******房屋所有权证书》。
对于小产权房,无论是国土资源部还是国务院,态度向来强硬。
建设部提醒消费者,不要购买在集体土地上建设的房屋。
“小产权”实际上并不是真正产权,这种房屋既没有土地使用证和预售许可证,国土房管局也不会给购房合同备案。
如果非集体经济组织成员购买了此类房屋,将无法办理房屋产权登记,合法权益难以得到保护。
有些项目允诺办理的“乡产权”“小产权”,均不符合法律规定,不受法律保护。
此外,建设部还提醒广大消费者,在购买新建商品房过程中,要注意加强风险意识和维权意识,不轻信口头宣传和承诺。
无法确定宣传和承诺是否能够兑现的,最好要求开发商以书面合同形式予以确定,否则很难受到法律保护。
更重要的是,买房前一定要查验房地产企业是否具备销售房屋的主体资格,购买新建商品房时,须事先了解并查阅所购买的房屋是否取得《商品房预售许可证》。
还要查验商品房建设手续,开发建设手续不齐全的房屋,将不能办理产权登记手续。
小产权房能买吗?
张律师表示:
目前通常所谓的“小产权房”,也称“乡产权房”,是指由乡镇政府而不是国家颁发产权证的房产。
所以,“小产权”其实就是“乡产权”“集体产权”,它并不真正构成严格法律意义上的产权。
说的再直白一些,“小产权房”是一些村集体组织或者开发商打着新农村建设等名义出售的、建筑在集体土地上的房屋或是由农民自行组织建造的“商品房”。
所以,市民购买小产权房是不受法律保护的。
小产权房在手续全的情况下,也只能算是合格的农民房。
他还表示,现在的小产权方是不能够在市场流通的,一些中介也只是在暗中兜售。
严格意义上说,买卖小产权房是违法行为,小产权房也是禁止市场流通的。
市民购买小产权房利益受到侵害时,也得不到法律保护。
小产权房存在的法律风险主要有:
1、属于违法用地、违法建设的小产权房有依法被拆除的危险性。
2、小产权房没有取得国家颁发的房屋所有权产权证书,不能合法设定房屋抵押权,不具房屋所有权,不能办理房屋过户手续,不能进行二手房交易。
3、如遇有国家征地或者拆迁的情形,购房者的利益很难得到法律的有效保护。
4、小产权房购房合同属违法,应当认定无效。
如果遇有房屋产权纠纷则缺少有效的解决纠纷的依据和法律保护。
5、购买小产权房无法办理贷款,只能一次性付款或分期付款。
“小产权房”并不是一个法律上的概念,它只是人们在社会实践中形成的一种约定俗成的称谓。
目前通常所谓的“小产权房”,也称“乡产权房”,是指由乡镇政府而不是国家颁发产权证的房产。
所以,“小产权”其实就是“乡产权”,它并不构成真正法律意义上的产权。
目前的“小产权房”、“乡产权房”有两种:
一种是在集体建设用地上建成的,即“宅基地”上建成的房子,只属于该农村的集体所有者,连外村农民都不能够买;
另一种是在集体企业用地或者占用耕地违法建设的。
和一般意义上的商品房相比,“小产权房”没有土地出让金概念,也没有开发商疯狂的利润攫取,所以,“小产权房”的价格,一般仅是同地区商品房价格的1/3甚至更低。
这是大量城镇居民顶着产权风险购买“小产权房”的根本原因。
首先应当明确的是乡产权房只要依法办理了相关审批手续,其就是合法建筑,法律是允许乡村集体在集体土地上建造住宅的。
因此,并非只要是乡产权房就是非法建筑,其只是因销售环节存在的一些问题和现行法律法规发生冲突,才让人误认为是非法建筑。
既然是合法的,那么乡产权房是否可以购买和转让呢?
根据《*******土地管理法》的规定,农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。
而农村宅基地属集体所有,村民对宅基地也只有享有使用权,农民将房屋卖给城市居民的买卖行为不能受到的法律认可与保护,也就不能办理土地使用证、房产证、契税证等合法手续。
由此可见,乡产权房是不能向非本集体成员的第三人转让或出售的。
但这并不是说乡产权房就不能转让,而是说其转让或销售的对象是有限制的,只能在集体成员内部是可以转让、置换。
买小产权房基本都是追求个性价比,但是仔细算账并不划得来。
1、没保障,国家不认可的交易行为,无产权保证,时下对小产权房的处理已经已经归纳如城改部分,如拆迁仅能获得少部分赔偿。
2、硬件设施差,基本上小产权房都是城中村等部分的集体用地,开发条件与理念决定产品,故在产品设计,园区规划,配套建设等几方面很少有及格。
3、并不见得便宜多少,此类房屋都需要一次性付款或根据工程进度付款,最多给你个5年分期付款,资金压力较大,如根据政策产权转正,还需缴纳土地出让金,配套费等相关费用,并不省钱。
还真不如按揭买个商品房来的放心。
4、如果一定要买,一定记好,买已经有入住的,否则有炸楼的危险。
建议最好别买,因为小产权房国家规定是不允许上市交易的。
因为小产权房没有法律保障。
而且也没有独立的房产证。
确实要买,要注意:
1、看开发主体是否合法。
实施城中村土地开发的主体可以是村民,还可以是农村集体经济组织依法成立的具备法人资格和房地产开发资质的经济实体,也可以是村委会依法委托的房地产开发企业。
但主体一定要取得合法开发土地的资格。
2、看是否取得了国有土地使用证。
按照有关规定,城中村的开发用地,必须由武汉市土地整理储备中心征为国有土地,实现土地性质的转变,再通过“招拍挂”方式交给土地使用者使用,并由武汉市国土房产局核发国有土地使用证。
3、看是否符合城市规划。
城中村改造项目,必须符合城市总体规划,只有符合城市整体规划,购房者的房屋所有权证书才有一定的取得保障。
4、看是否取得了建筑工程施工许可证。
城中村改造项目应按照《建筑法》的规定,进行报建、招标、施工、监理及组织竣工验收。
5、看有没有商品房销(预)售许可证。
这是城中村改造项目准许向社会销售的重要标志。
城中村改造项目应符合《房地产法》的规定,经武汉市国土房产局审核,各项条件符合有关法律法规的规定,取得商品房销(预)售许可证后,才能向社会销售。
村委统建房过户要多少钱
房屋是否满五年?
是否唯一住房?
是否首次购房?
根据前面所问、评估价、面积等情况,缴纳如下:
1、测绘费元/平方,买方;
2、评估费%(评估额,允许浮动),买方;
3、契税评估额初次90平内1%、90平~140平内%,超过140平或非首次3%,买方缴纳;
4、所得税按全额的1%,由卖方承担,满五年唯一住房减免;
5、交易费6/平方,双方;
6、工本费80元,买方(工本印花税5元)买方;
7、营业税%卖方缴纳,普通住房满五年可减免。
需要提醒的是,购房者户口需要在该村~
二十几万就能买一套房子,这在高房价的深圳是非常大的诱惑,正因为如此,很多人都开始购买带有巨大风险的小产权房。
我们的记者调查时就发现,深圳的小产权房销售依然火爆。
在深圳龙华新区记者了解到,这个片区的十几栋楼的小产权房中,大部分已经卖掉,现也只剩下了几间。
记者暗访了深圳小产权房售楼人员
售楼人员:
一栋楼有30多户。
记者:
现在还剩多少没卖?
现在还剩一个两房的,就是我带你看的,跟那个14楼的还是一样的。
这种的还有两套,再加一个样板房。
对于小产权房没有房产的风险,售楼人员表示,虽没有房产证但有两证一书足以对买房者进行保障。
售楼人员:
两证一书就是那个规划许可证、建设许可证。
还有一书呢?
就是见证书。
这些到时候办手续,都会有的,保证见证书都有的,包括买地皮的收据。
这样的手续将来能转让房屋么?
记者随后又来到了龙华新区靠近深圳北站地铁口的一家小产权房售楼处询问。
有两证一书,小产权房都是一样的,两证一书。
如果以后想卖,转手容易吗?
你怎么买的就怎么卖,很简单的。
要什么手续?
你怎么买就怎么卖。
比如说跟老板签了个合作建房,然后就把那个合同改个名字。
记者:
合同的名字能改吗?
你要卖就当着律师、老板的面,三方到一起改。
没有正规的房产证,这些售楼人员所说的买卖到底是一种什么交易呢?
记者遇到的一位正在装修房子的业主,说出了实情。
他在几栋小产权楼盘中一下买了三套房子。
据他讲,现在的小产权房交易都是私下交易。
小产权房业主
业主:
你那里可以公证的。
去公证处,人家给一张纸给你,那个很容易的。
你办手续更快,你办完了就给钱了,这种交易很方便的。
就是私底下交易?
一样的,我们买了这么多,我们都不怕,你怕什么。
篇三:
小产权房屋买卖合同范本
房屋买卖合同范本
出卖人(甲方):
住址:
联系电话:
买受人(乙方):
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。
一、甲方自愿将其位于包头市________________区_______________________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的价款出售给乙方。
二、乙方支付甲方合同保证定金_______万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;
三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。
等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。
本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。
其他税费按有关法律规定负担。
乙方缴纳首付款后,按期缴纳银行按揭贷款。
四、本合同签订后,甲方对________________________的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳按揭贷款及各项物业费用。
本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立买卖、抵押、出租等任何侵犯乙方权利的合同。
六、违约责任
1、甲方应当于年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。
逾期超过三个月时,乙方有权解除本合同。
解约时,甲方除将已收的房价款及乙方代为缴纳的银行贷款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币三十万元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。
其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。
逾期超过三个月时,甲方有权解除合同。
解约时,乙方已付定金作为甲方的损失赔偿金。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。
4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。
如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照当时市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用等。
5、当过户条件成熟时,甲方拒绝协助办理过户手续或者甲方原因拖延办理超过90个自然天的,乙方有权单方解除合同,甲方除按照当时市场评估价返还乙方房屋价款及装修费用等外,支付乙方三十万元人民币作为赔偿金。
七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;
协商不成的,依法向青山区人民法院起诉。
八、其他约定
九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
十、本合同一式叁份,甲方执两份,乙执一份。
甲方:
(手印)乙方:
(手印)
年月日年月日
篇四:
二手小产权房买卖协议
房屋买卖协议书
卖方(甲方)姓名(签字捺印):
身份证号码:
买方(乙方)姓名(签字捺印):
见证人:
姓名(签字捺印)姓名(签字捺印)
姓名(签字捺印)姓名(签字捺印)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,共同信守执行。
第一条经甲乙双方共同协商,乙方同意购买甲方拥有的座落在枣庄市薛城区陶庄镇尚马福巢号楼五单元二楼西户住宅壹套(建筑面积平方米)及配套车库壹间(建筑面积平方米)。
甲方保证对其所售房屋拥有完全的所有权,没有抵押、贷款等各种负担。
第二条上述住宅及车库交易价格为人民币万元整(壹拾柒万伍仟元整),此价格由甲乙双方签订协议书之日起生效不得变更。
第三条付款方式:
乙方一次性交清购房全款人民币万元整(壹拾柒万伍仟元整)甲方应于收到乙方全额房款之日起将交易的房屋全部交付给乙方所有。
甲方不再拥有产权及使用权等和此房屋相关的任何权利。
第四条房屋交易完成后,乙方办理房屋相关手续,需甲方出面配合协助办理的,甲方需在规定办理期限内积极配合乙方办理各种手续,所需费用由乙方承担。
第五条房屋交易前所产生的水电费及其他费用由甲方结清,交易后所产生的水电费及其他费用由乙方承担。
第六条自房屋交易完成之日起,如遇拆迁等与此房相关的权利、义务等均由乙方享有和承担,在此之前由此房产生的权利、义务均由甲方享有和承担。
第七条违约责任
(一)房屋交易完成后,甲方违约不出售上述住宅及车库的,甲方除必须按乙方规定的时间退还已收到的乙方购房款外,必须另行支付给乙方元违约金。
如房屋出现增值,则甲方还需向乙方支付增值金额;
如乙方已付款但终止购房的,乙方需承担元违约金。
(二)自乙方要求甲方协助办理房屋相关手续之日起,甲方未在合理时间内协助乙方办理手续的,甲方除必须及时配合乙方办理外,按日支付违约金元。
第八条本协议经甲乙双方共同签字后生效,本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
本协议具有法律效力。
第九条本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;
协商不成的可申请仲裁或依法向人民法院起诉。
第十条本协议中未规定的事项均遵照中华人民共和国有关法律法规执行。
签订日期:
年月日
篇五:
小产权房买卖流程
买方看房、买卖双方初步洽谈价格、付款方式、交房日期等事项,一般买卖双方产生的所有费用都归买方支付。
小产权房买卖流程二:
查档
买卖双方持房产证原件或按揭合同原价到档案大厦国土部门查房档案。
小产权房买卖流程三:
签合同
买卖双方协商房屋价格、定金、首期款、资金监管、贷款申请时间、赎楼费用、过户申请时间、税费支付方式、交房日期、租客情况、佣金的支付时间及比例、违约责任,确定这几大要点后,买卖双方与中介签订三方合同或者买卖双方签订合同,把上述内容写入合同(深圳市统一格式合同),支付定金给中介公司。
小产权房买卖流程四:
公证
卖方同担保公司到公证处进行公证,卖方委托担保公司办理相关事务。
小产权房买卖流程五:
资金监管及贷款申请
买方支付首期款到
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 深圳 产权 房屋买卖 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)