增强工程合同意识规范价款结算行为文档格式.docx
- 文档编号:21076841
- 上传时间:2023-01-27
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:28.49KB
增强工程合同意识规范价款结算行为文档格式.docx
《增强工程合同意识规范价款结算行为文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《增强工程合同意识规范价款结算行为文档格式.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
体现了由于施工过程的连续性带来的工程价款结算的阶段性和连续性相结合的要求。
从而要求对工程造价实施全过程控制,规范了工程价款结算的整个过程,有利于改变目前存在的不重视施工过程中的造价控制,仅重视竣工后的结算审查的片面认识。
3.明确规定了工程价款结算过程中发、承包人各自承担事项的时间期限以及超过期限所要承担的责任和后果。
使工程价款结算有了明确的时间概念,保证合同履约的顺利进行。
①规定了工程发生变更时,提出、确认工程价款变更的时限(第9条、第10条);
②规定了预付款支付时限(第12条);
③规定了进度款结算时的工程计量及价款支付时限(第13条);
④规定了竣工结算的审查及支付时限(第14条)。
4.明确规定了工程预付款、进度款、竣工结算款的支付比例范围,具体支付比例或数额由发、承包双方在合同中约定(第12条
(一)、第13条(三)、第14条(四)款)。
使工程价款的支付标准在工程实施中的不同阶段都有据可查。
5.明确规定了索赔是工程竣工价款结算的内容之一(第14条(五)款),有利于推动工程建设管理水平的提高,确保依法履约,违约索赔。
6.明确规定了合同价款约定以外的零星项目应经发、承包双方办理施工签证后施工以及未经签证就施工的责任(第14条(六)款)。
体现了项目施工应采用书面合同的法律要求,有利于减少合同纠纷。
7.明确规定了发、承包双方授权的现场代表签字的现场签证及索赔等费用应在工程竣工结算中如实办理(第15条)。
有利于发、承包双方加强管理,认真履行职责,对自身行为负责。
8.明确规定了承包人应在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料(第14条),而不再是施工合同示范文本通用条款规定的在竣工验收报告经发包人认可后的28天内递交,符合《中华人民共和国合同法》279条中“验收合格的,发包人应当按照约定支付价款”的规定,以便尽可能实现工程竣工验收与工程竣工结算审查同时办理、同时结束,保证工程价款的及时支付。
9.明确规定了工程竣工结算经发、承包人签字盖章后有效(第14条
(二)2款、第18条)。
对困绕工程建设领域多年,特别是国有资金投资工程的竣工结算由谁审查有效的问题有了明确的答案。
有利于治理多头审查、一审再审的顽症。
10.明确规定了如发包人不按合同约定支付预付款和(或)进度款,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任(第12条
(二)、第13条(三)3款)。
使承包人能及时采取措施,规避风险,对有效遏制工程款拖欠意义重大。
11.明确规定了造价咨询机构出具的竣工结算报告经发、承包双方签字后生效。
当事人一方有异议的,按合同约定的争议程序处理(第18条)。
充分保护了施工合同双方当事人的合法权益,可有效促使造价咨询单位和造价工程师提高执业质量。
12.明确规定了发包人对工程质量有异议,不影响竣工结算办理,已竣工验收或虽未验收但实际投入使用的工程应按保修合同执行,已竣工未验收或停建工程按质量监督机构的处理决定执行(第19条)。
有效制约了发包人以质量争议为由拖延工程竣工结算的行为。
13.明确规定了发包人背离合同实质性内容另行订立的协议无效(第22条),有利于遏制“黑白’’合同的发生。
14.明确规定了工程竣工后,发、承包双方应及时办清工程竣工结算,否则,工程不得交付使用.有关部门不予办理权属登记(第21条)。
体现了“一手交钱、一手交货”的商品交换规则,有利于制止新的工程款拖欠。
15.明确规定了施工专业分包、劳务分包也应在合同中约定工程价款及结算办法(第24条)。
以有效保证专业分包、劳务分包的工程价款结算。
16.明确规定了合同示范文本内容如与本办法不一致,以本办法为准(第28条)。
由于本办法对建设部、国家工商总局发布的施工合同示范文本中的通用条款在工程预付款支付时限、进度款工程计量时限、竣工结算报告递交及审查时限等作了重大的合理修改,有利于进一步规范工程价款结算行为。
《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的疑难解析
《司法解释》给我们带来了什么?
《司法解释》统一了司法实践对相关问题的处理
它从合同效力、合同解除、工程质量、工期、价款结算以及纠纷管辖程序等方面进一步明确和系统规定了建设工程施工合同签订和履行过程中的一系列重要法律问题,统一了司法实践对相关问题的处理。
对于建设工程施工合同双方当事人,即发包人和承包人来讲,《司法解释》的意义就更为切实了,一方面表现在《司法解释》系统的给合同当事人在签订和履行合同时,以明确的风险防范和控制的指引;
另一方面表现在《司法解释》对合同当事人的相关权利义务作了新的规定,对发包人和承包人的相关利益分配作了新的调整,需要发包人和承包人重视和研究这些新的规定,特别是对于作为工程承包人的建筑施工企业来说,如何利用有关规定来保护企业的合法利益,防范新的风险,这是《司法解释》给建筑施工企业带来的新课题。
对建筑领域和司法实践中突出有争议的垫资、黑白合同等的效力问题,《司法解释》原则上将垫资按有效处理,充分尊重当事人意思自治,由当事人自己去约定是否垫资,以及如何计取垫资款利息,但当事人如果不约定也要对自己的不作为承担责任,即不约定利息不支持。
关于黑白合同,司法解释规定应以备案的中标合同,即“白合同”为依据,这对于经常在“黑合同”中被迫做让利等不公平承诺的承包人来讲,可以说是重大利好规定,承包人应重视研究如何利用相关规定,并体现到企业工程合同管理实务中来。
《司法解释》比较系统地回答和明确了合同无效的情形以及处理原则,承发包双方合同解除权的情形和合同解除的处理原则,就合同无效情形坚持了《合同法》规定的原则,就合同无效处理的规定分工程是否竣工验收合格的不同情形,确定了不同的处理原则,对《合同法》的有关原则有所突破,这个突破也给施工企业一个确定的指引——确保工程质量是防范合同无效风险损失的基本保障和基础防线。
有关工程价款结算设计变更价款计算标准及工程量计算的规定强调了当事人的举证责任,这对承包人有关合同变更管理、资料档案管理提出了较高的要求;
《司法解释》关于明确发包人预期不答复视为认可结算的规定对结算久拖不结的解决也有相当的促进作用,承包人应注意加强结算方面的约定和管理。
问题一:
根据《司法解释》第4条的规定,我们是否可以这样理解:
施工合同被认定无效后,人民法院可以凭职权收缴当事人已经取得的非法所得;
而如果是仲裁案件,仲裁委员会则无权收缴?
仲裁处理该类案件是同样应当把司法解释第4条规定作为法律依据的。
因为合同法、民法通则都有对无效合同当事人非法所得进行收缴的相关规定。
如果收缴这部分非法所得在法院处理时可行,在仲裁时不处理,在理论上是讲是不通的,在实践中也是行不通的。
在实际上,仲裁庭是可以裁决的,只是裁决完了要由法院去执行。
而且仲裁对收缴非法所得作出裁决后由法院去执行,和仲裁裁决本来就由人民法院执行也是不相冲突的。
问题二:
施工合同签订后,双方以补充协议的方式对中标的合同价款进行调整,如果当时双方都认为补充协议确未违反双方的真实意思表示。
而过后承包人又以补充协议违反招标投标法为由要求认定补充协议无效,这时如何确定合同价款?
这本身就是黑白合同的认定问题。
司法解释规定,中标合同备案后,当事人不得就合同中实质性内容另行约定,应以中标合同为准。
当然,这并不是说合同签订后就不能变更了,按合同法的规定,合同签订后当然可以变更,只是补充协议对实质性内容进行变更后也需要再次备案,只有进行了重新备案后才能作为依据。
这个问题就像是夫妻结婚后可以离婚可以再结婚一样,这是你的自由,只是每次都要去履行登记手续,未履行这个手续就是非法的。
当然,黑白合同和是否是真实意思表示不能相提并论。
在实际中,有的黑合同并非当事人的真实意思表示,是承包人出于无奈或者为了中标承包工程而不得已为之的。
司法解释第21条规定的本意是限制当事人以真实意思为由规避法律和政府的相关规定(低价招标并且备案来少交规税),这是法律对当事人的不正确的“真实意思”的干预。
因此,履约过程中如要签订合同中实质内容发生变更的补充,关键是要有法定的变更事由,并同样办理备案手续。
问题三:
建设工程《示范合同》中关于确定变更价款的31.2款中约定:
承包人在双方确定变更事项后的14天内,不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。
那么承包人在14天内没有变更价款的专项报告,但有双方签字确认的变更事项记录,月进度款的报告中也包括了该月发生的变更工程价款金额,这是否可视为承包方未违反上述合同的约定?
这涉及变更的签证确认以及具体操作问题。
有的变更签证只是确定一个事实,上面写着“情况属实”甚至“收到”,这和确定合同变更的具体金额价款是不同的概念。
因此,关键是看变更的签证手续应该如何规范操作。
如果对签证具体价款变更已经作了明确约定的,那就作为合同结算依据加进去就是了;
如果签证只是确定了具体事实而未确定变更价款的,那么就以图纸为依据来确定变更价款,按照司法解释第16条和第19条来操作,也即当事人对变更的价款不能协商一致,可以提交鉴定单位确定。
问题四:
依据司法解释第20条规定的内容,如果当事人仅仅约定了竣工结算的期限,而没有约定承包商提交决算报告后,发包人“在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件”的,如何处理?
另外:
“不予答复”如何理解?
司法解释第20条的立法用意是有效制约逾期不结算工程价款,鼓励要求双方对结算期限的法律后果作明确约定,以体现“过期视为认可”这样一种原则,这对制约某些发包人以拖延决算的目的是很有重要意义的。
但如果合同仅仅约定了期限而没有约定逾期后的法律后果――过期视做认可,实际上等于没有充分利用“司法解释”这一精神,自然视为没有约定。
关于“不予答复”的理解,是发包人对承包人申报的结算价款的同意与否是否作了答复。
而且,如果发包人不同意结算,要注意其限制条件是“没有正当理由”。
如果发包人有正当的理由没有同意承包人的结算,则不能当然视为“不予答复”。
问题五:
签订合同时无设计图纸,是边设计边施工的合同,但合同又约定了“一口价”,那么结算工程款发生争议时,是依据司法解释第22条,不予对工程造价进行鉴定,还是依据司法解释第16条第2款,参照定额重新审价?
这种既没有设计图纸,也没有计价的依据,却又以固定价格承发包工程的情况是根本违反建设程序中的基本规则的。
如果实际情况就是如此,则应适用按实结算的原则,即按司法解释第16条的规定处理。
只要干活了,就要计价。
边施工边设计的工程,施工中提供的图纸就是你的计价依据。
如果没有设计图纸就按照承包人实际施工量来计算造价。
这种所谓的“一口价”是没有标的的,如果在确定“一口价”的时候没有任何图纸,那就没有包干依据,应当全部打开,予以鉴定,对实际发生的工程量计价,叫做“约而不定,包而不实”。
问题六:
合同没有约定计息,但有滞纳金计付标准,可以吗?
司法解释第17条规定:
当事人对工程欠款利息计付标准有约定的,按约定处理。
如果当事人在合同中没有约定利息计付标准,而约定了滞纳金计付标准,对于这种情况如何适用?
标准是否有限制?
这里有很多个概念,利息、滞纳金、违约金、赔偿金、双倍利息等,这和合同法有关违约责任的规定是相符的。
违约责任的承担方式基本有两种:
一种是补偿性的,一种是惩罚性的。
当事人可以根据合同的具体情况自由约定刚才说的这几种违约责任的承担。
问题是所涉及的利息和滞纳金标准,如果当事人对这两种违约金有具体约定,都要从约定。
此外还有个法律问题,当事人约定了比较高的违约金后,当需要依约定追究责任时,一方当事人认为约定的标准过高要求降低的,按合同法第114条规定是可以申请人民法院降低的。
至于是否降低,如何降低,则要由双方各自举证以影响法官或仲裁员的自由心证。
因此,关于标准的高低应从合同的具体情况出发由当事人自己约定,就标准而言,不应该有限制,只要当事人自己有约定即可。
问题七:
当事人双方在合同签订时没有对逾期竣工的违约责任作具体约定,在案件处理时如何适用该解释?
问题涉及的情况可能是这样:
当事人在采用《施工合同示范文本》时,对通用条款第35条“违约”条款具体处理时,没有按要求在专用条款中对逾期竣工的违约金作具体约定,造成合同对逾期竣工的违约责任约定不明确。
对此种情况的处理,应当适用法律的规定。
合同法第七章“违约责任”对此作了一系列相应规定。
司法解释第8条“发包人的解除权”对承包人逾期竣工的违约责任规定可以解除合同,第10条“解除合同后的处理原则”规定:
“建设工程施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;
已经完成的建设工程质量不合格的,参照本解释第三条规定处理。
因一方违约导致合同解除的,违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。
”
问题八:
只要建筑质量合格,合同无效,按司法解释第2条的规定,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
是否可以类推,不管施工企业有没有资质,只要建筑质量合格,都可以承揽工程,这是否在客观上鼓励违法?
司法解释第2条的规定得不出这种结论,更没有暗示说你没有资质也可以承揽工程的意思。
如果发生了司法解释第2条规定的这种情况,应该按已完工程质量是否合格作为分水岭进行挂钩处理。
司法解释留了一个空间,司法解释第5条有一个配套的规定,该规定说:
“承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持。
”这条规定所谓的没有资质的当事人事实上是有承包工程的实际能力的。
如本来是三级企业现在已转为二级企业,在没有完全取得相应资质之前完成了工程,虽然没有资质,但是质量是完全合格的,司法解释针对的是这种特殊情况,而丝毫没有放松资质条件的意思。
问题九:
招投标完成后,确定了固定价,但签订合同时又改为可调价的,所签合同是否有效?
此时备案与不备案是否有什么不同?
首先,要看固定价和可调价哪一个在合同中并经过了备案。
通常情况是经中标确认的计价方式即固定价才能获得备案。
如果是这样,那么答案是以备案的固定价为结算依据,如果这个问题的意思是指中标时约定了固定计价方式而后来又改为可调价方式,备案单位没有发现并作了备案的,那么就出现备案了一个非中标合同的情况。
备案了,但不是中标合同,则不属于司法解释第21条规定的范畴。
因为,司法解释为黑白合同的区别界限要求既中标又备案,如果备案的不是中标合同,则不能以司法解释第21条的规定处理。
在中标后签约前改变中标计价方式,通常在行政主管部门是不会获得备案的。
因此,这一问题中备案不备案是否有不同,其答案是肯定不同的。
此外,招标完成时如果已确定了固定价,又改变为可调价的,这是违反法律强制性规定的。
招标投标法第46条第1款规定:
“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
”合同的计价方式属于实质性内容,因此,中标的实质性内容被改变,违反了法律的强制性规定,其行为不应得到法律保护。
司法解释第21条黑白合同的处理依据,正是这一条法律规定。
问题十:
承包人在未取得开工许可证的情况下进行施工,并已完工,双方签订的建设施工合同无效,那么双方的责任如何认定?
对违章建筑的工程款,承包人能否要求发包人支付?
没有法律依据说没有施工许可证合同就是无效的。
办理施工许可证的规定在建筑法的第8条,此条规定使用的法律词语是“应当”而不是“必须”,并不属于强制性规定,因此,没有施工许可证开工只涉及行政处罚,并不必然导致合同的无效。
没有施工许可证在行政责任方面,可能受到行政部门的处罚,其责任应由承发包双方分担,因为开工前要办理施工许可证,是承发包双方共同应当明知的。
其次,施工许可证在认定工程开工时,也有作为界限的法律意义,如办理了施工许可证,那么在当事人对开工日期发生争议时,可以施工许可证发放时间作为依据。
此外,没有办理施工许可证,工程并不就是违章建筑了。
即使工程是违章建筑,只要质量合格,工程价款照算,不存在发包人因此免除工程价款的承担问题,工程款还是应当支付的。
问题十一:
发包人未按照合同约定支付形象进度款,承包人是否可在竣工时拒绝交付竣工资料,按合同法第66条行使后履行抗辩权?
如果可以,在发生纠纷时,发包人反诉承包人延误工期,承包人应否承当违约责任?
若发包人在诉讼期间,已向承包人支付全部工程款,那么,实际施工人起诉发包人索要工程款的诉讼案件,发包人能否免责?
工程合同是有履行顺序的,合同法第269条第1款规定:
“建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
”因此,承包人应先履行完工义务,发包人应后履行付款义务。
但是在形象进度款方面,当承包人完成了一个阶段形象进度,发包人应当支付相应形象阶段的进度款。
如果发包人未支付的是进度款,则承包人就享有抗辩权,可以不履行继续施工的义务。
有没有后履行抗辩权及如何行使应该看合同约定,示范文本对这个问题有明确的规定。
示范文本第26条第4款规定:
“发包人不按合同约定支付工程进度款的,双方又未达成延期付款协议的,承包人可以停止施工,由发包人承担违约责任。
”该条约定有一个关键点,就是承包人行使中止或解除合同的抗辩权,有一条合同约定的附随义务就是应该通知,如果承包人用书面方式通知了发包人,发包人仍不履行,然后有权行使抗辩权,有权按照合同约定中止,还可以进一步解除合同。
因此,这个问题的答案是承包人如果依约行使抗辩权,就不应当承担违约责任。
如果发包人反诉承包人工期延误的,因为发包人未按期支付进度款导致承包人停工,则承包人没有工期延误问题,工期依法可以顺延。
至于如果确有证据证明发包人在诉讼期间已经支付了全部工程款,这只说明发包人对自己的过错采取了补救措施,但不因此可以免除之前的违约责任;
如果甲方在诉讼期间已经支付了全部工程款,针对付款责任可以免责,但违约责任仍不能因此免除。
问题十二:
依据司法解释第15条规定,工程质量鉴定合格的,承包人因停工造成的损失可不可以向发包人主张?
司法解释第15条是这样规定的:
“建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
”这个规定仅说了工期可以顺延,但常识告诉我们,施工方停工就会造成损失,那么这部分除工期顺延之外的损失该如何处理呢?
施工合同在示范文本中对这个问题其实是有明确规定的。
示范文本通用条款的第18条“重新检验”约定:
“无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。
检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。
检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
问题十三:
对照司法解释第26条规定,司法实践中,实际施工人可能是没有工商登记的民工队,此时诉讼主体如何确定?
如果是共同诉讼的话,实际施工人的个人和违法分包人之间的债权应为劳动债权,是否意味着劳动债权无须经过劳动仲裁即可进入诉讼程序?
最高法院在制定司法解释时,涉及处理原则时是难以这么具体的。
当然这个问题是一个有实际意义执行司法解释的操作问题。
可以认为:
实际施工人包括成建制的劳务企业即法人,非法人团体的民工队或称小包队伍,以及自然人即农民工个人。
实际施工人既然包含着这三种情况,就不属于一般的劳动争议;
而且,实际施工人的劳务报酬是包含在工程价款中的直接费中的人工费的一部分,要解决这部分特殊的劳务报酬争议,必然需要和解决工程款拖欠同步解决。
实际施工人追索的不是简单的劳动债权,而是工程款的一部分,因此,实际施工人追索劳务报酬按司法解释第26条规定,可以直接进入诉讼程序。
至于诉讼主体如何确定,这指的应该是不同的实际施工人的起诉主体,如果是法人的,可直接以法人名义起诉;
如果是民工队,则以其他经济组织形态,由包工头作为负责人起诉;
而如果是民工个人或群体个人的,以自然人或群体派代表方式起诉。
针对提起共同诉讼,则不论分包方式是否有效,均可按司法解释第26条之程序规定起诉,实际施工人的合法权益依法应获得保护。
问题十四:
总包方和分包方的合同有约定,待建设方付工程款后总包方再支付分包方的工程款,现总包方以建设方未支付工程款为由不支付分包方款项,这条理由是否成立?
是否有效?
司法解释总共28条规定中也没有这个问题的答复,因此只能从司法实践中的角度来看这个问题。
总分包合同有“待建设方支付工程款后,总包方再支付分包方的工程款”的约定,这个约定本身是合法的,总包和分包双方理应信守这个约定。
此外,我国建筑法对总分包的法律责任有相应规定,建筑法第29条规定总分包就分包工程对建设单位承担连带责任;
建筑法第55条规定总分包应当对分包工程的质量承担连带责任。
连带责任的内容应包含权利和义务两方面,完成分包工程并确保分包工程质量是总分包双方的共同义务,而收取建设单位的工程款是共同的权利,因此,如总分包双方已约定待收到建设单位工程款再支付分包方工程款,体现的是对连带的权利即收取工程款作了特别约定,此约定符合建筑法的相关规定。
在司法实践中,如果总分包的合同如提问者所称的情形,法官一般都会按总分包合同的这个约定来处理案件。
问题十五:
双方签订合同后,由于发包人原因并未实际履行,承包人如何提出索赔,索赔的依据是什么?
如果提出利润索赔,法院会支持吗?
对于因发包人的原因迟延开工,承包方是有权提出索赔的。
首先,我国合同法第113条规定:
一方当事人不履行合同给对方造成损失,其赔偿数额应相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。
因此,如果确因发包方的原因不实际履行承发包合同,就是发包人违约,承包人可以提出违约索赔,包括可得利益的索赔,这是这种索赔的法律依据。
其次,《建设工程施工合同示范文本》通用条款部分第11.2款有相应约定,该条款约定:
“因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。
发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。
”这一条款针对承发包合同因发包方原因延迟开工,其违约责任除赔偿损失外,还应承担工期顺延的责任,即
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 增强 工程 合同 意识 规范 价款 结算 行为
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)