高低压配电设备及安装工程合同文档格式.docx
- 文档编号:20888426
- 上传时间:2023-01-26
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:22.35KB
高低压配电设备及安装工程合同文档格式.docx
《高低压配电设备及安装工程合同文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高低压配电设备及安装工程合同文档格式.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
8、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。
9、交付使用时配备高低压操作工具,供配电系统模拟板及其一切技术资料。
10、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续,如报建需增加项目,由施工单位自行负责解决。
11、与集中抄表系统的接口,符合东莞供电部门直抄要求。
以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。
第三条、设备品牌及元器件选用
1、干式变压器采用。
2、柴油发电机组采用。
3、高压柜采用。
4、低压进线、联络开关采用。
5、塑壳开关采用采用。
6、电容器采用。
7、补偿器采用。
8、低压柜体及结构件采用。
9、电缆采用。
10、母线槽采用。
11、二次元件采用。
12、。
13、。
第四条:
工程合同价款
1、本工程采用(□总价包干综合单价包干)的方式承包,合同(□包干总价暂定总价)为人民币:
元(大写:
)。
2、合同总价签订后,除非双方协商一致,否则任何一方不得擅自改变。
3、乙方在合同范围内有漏算、少算工程量的,视为已包含在工程总价之中,结算不作调整,所须全部费用及责任均由乙方承担。
3、甲方原因之设计变更引起工程量的增减按实际发生计算,本合同中已有适用于变更工程的价格,按本合同已有的价格(投标总价下浮%的价格即为合同总价)变更合同价款;
本合同中有类似变更工程价格的,参照本合同已有的价格变更合同价款;
本合同中没有适用于/类似变更工程的价格,按照双方确认的价格计价。
5、发生增加工程时,甲方需作书面通知,乙方报价经甲方确认后,乙方必须在所工程量完工后20天内如实、严谨地向甲方报送工程签证,否则甲方有权拒收并视此增加工程不涉及到合同价款的增加。
第五条:
承包方式
1、本工程采用总价包干的方式承包,即:
包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。
2、本工程严禁分包或转包。
如有分包或转包,甲方有权解除合同,并追究由此一起的一切损失。
第六条:
合同文件的组成
1、本合同
2、工程招标文件
3、施工图纸/施工优化图纸(以供电部门审批确认为准)
4、乙方投标提交的投标书。
第七条:
工程工期及交付成果
1、本工程工期定为个日历天。
2、计划开工日期:
年月日,正式开工日期待甲方具备开工条件后,书面通知乙方为准。
3、工程竣工交付成果为:
工程范围的安装调试完成并正式通电(正式通电日为工程竣工日)。
第八条:
质量合格要求
质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)为合格。
第九条:
工程价款的支付与结算
1、本合同签订后14天内,乙方获得该项目的供电批文后,甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款。
2、施工图纸通过供电部门认可,主材及设备(高低压配电柜、变压器、发电机组等)到达施工现场,经验收合格并开始安装后14天内付合同总价的%。
3、在工程安装完毕后14天内,支付合同总价的%。
4、正常供电并取得竣工验收合格证后,14天内支付合同价款的%。
5、技术资料移交后,甲乙双方办理结算,结算完毕后14天内付合同价款的%。
6、剩余%工程款作为质保金,待保修期满后10天内付清。
7、本工程施工配合费为合同总价的%,即人民币元(大写人民币:
),由甲方统一扣除支付给土建总承包方。
8、每期付款前,乙方须提供当期同等金额的有效发票。
乙方最终提供的发票金额数须等于结算总额(即含结算总价%的总承包施工配合费发票)。
第十条:
材料、设备供应
1、本工程所需的材料、设备等物资的供应均由乙方根据图纸、投标报价方案要求负责采购。
2、乙方所供货物须符合国家标准及规范,并经工程监理或甲方现场工程师检验合格后方能进场施工,否则甲方有权不予以验收,直至乙方安装的设备、材料符合要求为止。
3、进场材料和设备必须是在本合同中甲方指定的品牌,若乙方要更改材料品牌需事先书面报告,并得到工程监理或甲方的书面同意后方能组织材料、设备进场,否则监理或甲方有权制止,并要求乙方退回全部材材料和设备。
4、进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准,并向甲方提供厂家批号、出厂合格证、当年报验的质量检验书等资料证明。
第十一条:
设计变更及工程结算
1、乙方交付的设计图纸、说明、均为施工的有效依据,双方均不得擅自修改。
2、施工设计修改变更单必须经甲方董事长签字同意后才生效,乙方才能予以实施,修改图纸需发给项目利益相关方各一份,作为以后结算的依据。
其它任何未经甲方董事长签字的变更,甲方均不予以认可。
3、乙方的投标书作为双方确定变更合同价款的依据,因变更造成的工程量增加或减少,双方据实调整,单价根据乙方投标书中相应单价并下浮4.67%后执行。
4、工程竣工验收报告经甲方书面认可后28天内,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容,进行工程竣工结算。
第十二条:
双方责任与义务
一、甲方责任及义务
1、签订本合同后甲方向乙方提供有关本工程的技术资料,并协助乙方办理报建、报装的相关资料。
2、为乙方提供放置施工设备、材料的堆放场地及用房,提供乙方施工用电用水接口,由乙方自行装表计量,装好表后通知甲方抄底数,施工中所发生的费用由乙方承担。
3、派驻地施工现场的监理工程师或工程师代表,协助乙方协调与工程总承包方的关系。
对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸的处理及设计变更签证,负责工程中间验收,工程进度拨款签证和其它必须的签证。
4、组织对工程的竣工验收,并按合同规定的付款方式支付工程款,配合乙方办好结算工作,及时结算工程财务和工程尾款。
5、协助乙方办理本工程涉及道路设施开挖等工作。
6、委派为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜。
二、乙方责任及义务
1、乙方应向甲方提交施工图纸肆套,并同时提供施工图电子文档。
2、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划,报监理工程师审核后送交甲方。
3、乙方采购的材料、成品、半成品均须提供原厂证明合格证及质量保证书,进场时报监理工程师及甲方现场工程师检验。
4、按图纸和施工总说明、设计修改(变更或通知单)、国家现行《施工及技术验收规范》组织施工,并按甲方或现场监理工程师的检查、监督,做好施工记录、报验、隐蔽工程记录,及施工技术资料。
5、乙方在施工现场必须任命一名驻工地的项目经理,一名专业的工程师及一名技术员负责(须持有有效上岗证),并向监理工程师和建设单位提供上述人员职务名单及资质证、上岗证复印件,及其现场施工人员的联系电话。
6、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通,做到按施工进度计划实施,保证质量、安全生产、文明施工、环境保护,工程竣工验收合格之前,乙方负责对已完成工程的保护,保护期间发生损坏,乙方自行负责。
7、提高安全意识,按规章操作,做好自我保护,施工期间如果发生安全事故由乙方自负,并立刻报告甲方和建设主管部门。
8、工程竣工验收后清理现场,做到完工清场。
9、办好竣工验收后14日内交三套完整的竣工资料给甲方,并负责甲方使用人员的培训工作。
10、乙方与其他投标单位串通作弊、多头挂靠、以不正当手段取得本合同项下工程的,甲方可随时终止合同,没收乙方的履约保证金,乙方已完成的工程按相关法律规定处理,造成甲方经济损失的,应承担赔偿责任;
本合同项下工程已经完工的,按相关法律规定处理,同时乙方应向甲方支付合同价款的20%作为违约金,造成甲方经济损的,乙方还要负责赔偿。
乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益,一经查实,甲方可按照给付金额5倍追究乙方经济责任,造成本工程质量问题及甲方其他损失的,乙方并应负责赔偿。
11、乙方应及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险等,并保证不因上述事由影响工程施工,否则,因此所造成的一切损失概由乙方承担;
如因乙方未能按时足额支付工资,导致停工或引起群体性事件的,甲方可从应向乙方支付的工程款中扣拨出应付工资,向施工及管理人员支付;
同时,甲方可要求乙方承担违约责任、赔偿损失。
12、乙方应按本合同约定办理报批、报建手续,或无条件配合甲方办理施工、验收、备案等手续。
乙方违反本条约定的,应承担甲方由此产生的直接和间接经济损失,甲方并有权解除本合同。
13、在施工期间,应服从总承包方及甲方的管理。
第十三条:
工程保修
1、本工程整体保修期为年(按国家有关保修条款执行),自竣工验收合格之日起计算。
2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造成的工程质量问题均由乙方负责无偿维修。
3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏,乙方负责免费维修。
若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏,乙方负责维修,其费用由甲方负责。
4、在保修期间,属于保修范围和内容的项目,乙方在接到甲方报障电话或书面通知后,两个工作日内派人修理。
若发生紧急抢修事故,乙方接到事故电话通知后,立即赶往事故现场抢修。
乙方逾期进行维修的,甲方可自行或委托第三方维修,维修费用从乙方的保修金中扣除,不足部分,有权向乙方追偿。
5、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的,甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失,该尾款不足以赔偿甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。
第十四条:
违约责任
一、甲方违约责任
(1)甲方严格遵守合同规定,如有违反,造成工期延误或乙方损失,甲方负责。
(2)甲方应当按时支付工程进度款,若因工程款迟付影响工期延误,由甲方负责,并赔偿乙方的经济损失。
(3)甲方不得无故解除合同,若未经乙方同意解除合同,则需支付工程总价的20%作赔偿金。
二、乙方违约责任
1、乙方未经甲方同意解除合同,需返还甲方已支付的款项,并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
若因乙方责任造成的逾期竣工,从逾期次日起,每逾期一天,按工程总造价3‰向甲方支付违约金;
逾期超过30天,甲方有权解除本合同,乙方就此应当按照合同总价款的20%向甲方支付违约金。
3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电,乙方承担全部违约责任并赔偿甲方合同总价款30%的违约金。
4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工,若未经甲方同意擅自更换材料,乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料,甲方同时还可处以合同总价5%的违约金。
第十五条:
合同变更或解除的条件
1、双方当事人经过自愿协商同意,并且不因此损害国家利益和社会公共利益。
2、由于不可抵抗力致使合同的全部义务不能履行。
3、由于另一方面在合同约定的期限内没有履行合同,且在被允许的推迟的履行的合理期限内仍未履行。
4、由于合同当事人的一方违反合同,以至严重影响订立项目合同时所期望实现的目的或致使合同的履行成为不必要。
第十六条:
争议处理方式
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决。
当事人双方协商不成时,可向市人民法院提起诉讼。
第十七条:
其它
1、工程竣工验收合格7日内,乙方应向甲方提交《工程保修单》作为保修凭证,逾期提供的,甲方有权顺延结算期限。
2、本合同一式份,甲乙双方各执份,每份均具有同等的法律效力,在双方代表签字盖章后生效,在双方履行完合同约定的权利和义务后失效。
3、如双方经协商中途解除合同的,有关清算、赔偿、结算的合同条款仍然有效,直至相应的清算、赔偿、结算完成后失效。
4、乙方为成熟的施工承包商,对本合同及其涵盖的任何风险已作充分、综合的考虑,乙方将按专业精神要求履行合同的约定及其涵盖内容。
5、双方因工程质量问题双方发生争执的,由市当地政府指定的技术单位进行质量鉴定。
6、合同执行过程中,如发生本合同未约定的事项时,双方应在友好协商的基础上签订补充协议,以利于本合同的顺利履行。
7、本合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分,与本合同具同等法律效力,但当附件与本合同相冲突时以本合同条款为准。
8、甲、乙双方约定按合同载明的地址以邮政快递的方式向对方发送各类通知函件及文件,任何一方的地址有变更,应在变更后7日内书面通知对方。
附加协议条款
1、
2、
3、
(以下无合同条款正文)
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
授权委托人:
授权委托人:
地址:
地址:
开户名称:
开户行:
银行帐号:
联系人:
办公电话:
合同签订日期:
年月日
合同签订地:
签订合同有哪些注意事项?
合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下(使用时请删除):
一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。
如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机构的授权书。
对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向专业人员咨询。
根据合同诈骗的特点,为了防止对方利用合同条款来弄虚作假,应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确,便于履行。
四、约定违约条款,违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。
五、约定争议管辖权条款,解决争议办法为协商、诉讼,约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料:
与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。
在合同履行过程中双方变更合作约定,包括数量、价款、交货、付款期限的,也要留下书面凭证。
七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金,由于“定金”具有特定法律含义,请您务必注明“定金”字样。
您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容,法院将无法将其作为定金看待。
八、合同形式:
合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。
除了交货的同时负款的合同外,一般应以书面的形式签定合同,在以信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认,以避免双方在履行过程中发生分歧。
当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同是成立并有效的,但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦,应当尽量的避免;
九、签定合同时还应注意到重要细节
1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料;
2、盖公章时一定要清晰;
3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认;
4、无合同不交易
经济形势变化导致部分企业不能正常履约,少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。
完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。
建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同,保持多份合同内容的完全一致并妥善保存。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 低压配电 设备 安装 工程 合同