建设后续工程分包合同范本.docx
- 文档编号:2078212
- 上传时间:2022-10-26
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:15.50KB
建设后续工程分包合同范本.docx
《建设后续工程分包合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设后续工程分包合同范本.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建设后续工程分包合同范本
建设后续工程分包合同范本
建设后续工程分包合同范本
发包人:
承包人:
xx小区安置房建设项目是区政府XX年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。
为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程施工事项协商一致,订立本合同补充协议书。
一、工程概况
工程名称:
xx小区后续分项工程
工程地点:
xx小区
二、工程承包范围
承包范围:
xx小区后续工程模板
三、合同工期
开工日期:
XX年月23日
四、付款方式
支付23680万元,承包方正常供应工程所需模板。
五、工程实施过程中,若工程量有增减变化,由承包方提出申请,监理和发包方确认后,报政府批准后实施,据实结算。
六、工程质量安全等要求按原合同执行
七、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任:
发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺模板供应不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任:
发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常供应模板的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。
八、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
九、合同生效
合同订立时间:
XX年1月28日
合同订立地点:
本合同双方约定签订后生效。
承包人:
(签章) 发包人:
(签章)
身份证号:
银行卡号:
联系方式:
二○一四年一月二十八日
更多文章装饰工程分包合同书范本装饰工程分包合同范本装饰工程分包合同的范本建筑安装工程分包合同范本建筑工程分包合同范本国际工程分包合同书范本建筑安装工程分包合同
(一)建筑安装工程分包合同
(二)建筑安装工程分包合同(四)装修工程分包合同
2019-02-20
建设后续工程分包合同范本
发包人:
承包人:
xx小区安置房建设项目是区政府XX年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。
为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程施工事项协商一致,订立本合同补充协议书。
一、工程概况
工程名称:
xx小区后续分项工程
工程地点:
xx小区
二、工程承包范围
承包范围:
xx小区后续工程模板
三、合同工期
开工日期:
XX年月23日
四、付款方式
支付23680万元,承包方正常供应工程所需模板。
五、工程实施过程中,若工程量有增减变化,由承包方提出申请,监理和发包方确认后,报政府批准后实施,据实结算。
六、工程质量安全等要求按原合同执行
七、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任:
发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺模板供应不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任:
发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常供应模板的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。
八、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
九、合同生效
合同订立时间:
XX年1月28日
合同订立地点:
本合同双方约定签订后生效。
承包人:
(签章) 发包人:
(签章)
身份证号:
银行卡号:
联系方式:
二○一四年一月二十八日
更多文章装饰工程分包合同书范本装饰工程分包合同范本装饰工程分包合同的范本建筑安装工程分包合同范本建筑工程分包合同范本国际工程分包合同书范本建筑安装工程分包合同
(一)建筑安装工程分包合同
(二)建筑安装工程分包合同(四)装修工程分包合同
2019-02-20
建设后续工程分包合同范本
发包人:
承包人:
xx小区安置房建设项目是区政府XX年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。
为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程施工事项协商一致,订立本合同补充协议书。
一、工程概况
工程名称:
xx小区后续分项工程
工程地点:
xx小区
二、工程承包范围
承包范围:
xx小区后续工程模板
三、合同工期
开工日期:
XX年月23日
四、付款方式
支付23680万元,承包方正常供应工程所需模板。
五、工程实施过程中,若工程量有增减变化,由承包方提出申请,监理和发包方确认后,报政府批准后实施,据实结算。
六、工程质量安全等要求按原合同执行
七、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任:
发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺模板供应不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任:
发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常供应模板的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。
八、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
九、合同生效
合同订立时间:
XX年1月28日
合同订立地点:
本合同双方约定签订后生效。
承包人:
(签章) 发包人:
(签章)
身份证号:
银行卡号:
联系方式:
二○一四年一月二十八日
更多文章装饰工程分包合同书范本装饰工程分包合同范本装饰工程分包合同的范本建筑安装工程分包合同范本建筑工程分包合同范本国际工程分包合同书范本建筑安装工程分包合同
(一)建筑安装工程分包合同
(二)建筑安装工程分包合同(四)装修工程分包合同
2019-02-20
建设后续工程分包合同范本
发包人:
承包人:
xx小区安置房建设项目是区政府XX年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。
为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程施工事项协商一致,订立本合同补充协议书。
一、工程概况
工程名称:
xx小区后续分项工程
工程地点:
xx小区
二、工程承包范围
承包范围:
xx小区后续工程模板
三、合同工期
开工日期:
XX年月23日
四、付款方式
支付23680万元,承包方正常供应工程所需模板。
五、工程实施过程中,若工程量有增减变化,由承包方提出申请,监理和发包方确认后,报政府批准后实施,据实结算。
六、工程质量安全等要求按原合同执行
七、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任:
发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺模板供应不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任:
发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常供应模板的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。
八、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
九、合同生效
合同订立时间:
XX年1月28日
合同订立地点:
本合同双方约定签订后生效。
承包人:
(签章) 发包人:
(签章)
身份证号:
银行卡号:
联系方式:
二○一四年一月二十八日
更多文章装饰工程分包合同书范本装饰工程分包合同范本装饰工程分包合同的范本建筑安装工程分包合同范本建筑工程分包合同范本国际工程分包合同书范本建筑安装工程分包合同
(一)建筑安装工程分包合同
(二)建筑安装工程分包合同(四)装修工程分包合同
2019-02-20
建设后续工程分包合同范本
发包人:
承包人:
xx小区安置房建设项目是区政府XX年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。
为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程施工事项协商一致,订立本合同补充协议书。
一、工程概况
工程名称:
xx小区后续分项工程
工程地点:
xx小区
二、工程承包范围
承包范围:
xx小区后续工程模板
三、合同工期
开工日期:
XX年月23日
四、付款方式
支付23680万元,承包方正常供应工程所需模板。
五、工程实施过程中,若工程量有增减变化,由承包方提出申请,监理和发包方确认后,报政府批准后实施,据实结算。
六、工程质量安全等要求按原合同执行
七、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任:
发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺模板供应不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任:
发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常供应模板的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。
八、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
九、合同生效
合同订立时间:
XX年1月28日
合同订立地点:
本合同双方约定签订后生效。
承包人:
(签章) 发包人:
(签章)
身份证号:
银行卡号:
联系方式:
二○一四年一月二十八日
更多文章装饰工程分包合同书范本装饰工程分包合同范本装饰
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 后续 工程 分包 合同范本