整理道路施工合同范本Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:20739598
- 上传时间:2023-01-25
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:21.71KB
整理道路施工合同范本Word文档下载推荐.docx
《整理道路施工合同范本Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《整理道路施工合同范本Word文档下载推荐.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块
1.3承包范围:
总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)
1.4承包方式:
包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5合同价款:
合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)
大写元
1.8质量标准:
合格。
1.9工期:
工程总日历工期天。
具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸
2.1图纸
2.1发包人提供:
2.2技术标准:
2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;
2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务
3.1发包人的权利和义务
3.1.1发包人委派的业主代表:
姓名:
职务:
监理单位:
职权:
对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作:
3.1.3.1负责场地三通一平;
3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2承包人的权利和义务
3.2.1项目经理
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作:
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.3负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
3.2.2.4负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。
做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
3.2.2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。
四、工程价款
A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。
该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
B.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料:
报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。
D.工程报价单详附件,工程量按实结算
五、工程价款的支付
5.1工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的75%;
5.2工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5%的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;
六.安全文明施工
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;
发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七.竣工验收
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。
竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。
&
nbsp;
&
合同编号:
发包方(甲方):
签订地点:
承包方(乙方):
甲乙双方根据我国《合同法》及相关法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装饰(修)合同,具体条款如下:
1、工程概况:
2、工程名称:
工程地点:
承包范围:
承包方式:
承包内容:
3、开工日期:
工期:
4、工程质量标准:
5、工程造价:
(人民币大写)
(&
人民币小写)
6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表,按实用数缴纳水电费,如无法安装水电表,则按规定将从工程款中扣除水电费。
7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。
8、付款方式:
合同经双方签字盖章后生效。
工程全部完工、验收合格,经工程审计,并经业主负责人签字,支付至审计后决算价的&
%。
尾款&
%做质保金。
质保金支付程序,在质保期内,由用户通知施工单位所需维修事项,若施工单位尽心尽责的服务,用户满意,则一年后,无任何质量问题,经用户单位及有关职能部门签字,支付施工单位尾款。
若施工单位不能及时响应及处理维修事项,用户有权另找工程队维修,经费从尾款中支付。
9、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。
10、结算按&
执行。
11、违约责任
1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的&
%为违约金。
;
2)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
3)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责整改,工期不予顺延;
4)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的&
%为违约金;
12、合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第__&
_种方式解决:
1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2)、向合同签订地人民法院起诉。
13、其他具体规定
14、附则
1)、本合同由甲、乙双方共同签订,合同一式六份,甲方五份、乙方一份。
本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2)、本合同签订后工程不得转包。
3)、本合同若有附件,则附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方&
乙方
单位名称:
(加盖合同专用章)
单位地址:
法定代表人:
委托代理人(签字):
联系电话:
帐&
号:
税&
邮&
编:
传真号码:
开户银行:
户名:
账号:
nbs
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 整理 道路 施工 合同范本