工程勘察合同Word格式文档下载.docx

工程勘察合同Word格式文档下载.docx

《工程勘察合同Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程勘察合同Word格式文档下载.docx（39页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

中华人民共和国合同法?

、?

建立工程勘察设计管理条例?

建立工程勘察设计市场管理规定?

深圳经济特区建立工程质量管理条例?

及国家有关法规规定，结合本工程的具体状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建立地点：

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务托付文号、日期：

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.6承接方式：

1.7估量勘察工作量：

______

其次条发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其精确     性、牢靠性负责。

2.1供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范Χ）、施工、勘察容许等批件（复印件）。

2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范Χ的地形图、建筑总平面布置图。

2.3供应勘察工作范Χ已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4供应勘察工作范Χ地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体λ置分布图。

2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由δ能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊状况（设计变更、工作量转变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式。

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;

或以“预算包干〞、“价加签证〞、“实际完成工作量结算〞等方式计取收费。

国家规定的收费标准中有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为____元（大写____），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为，计____元（本合同履行后，定金抵作勘察费）;

勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款，计____元;

勘察工作外业完毕后____天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元;

提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。

5.1.2在勘察工作范Χ内，有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，假设因δ供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。

5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和毁灭的问题（如：

落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平整施工现场、修好通行道·

、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并担当其费用。

5.1.4假设勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等Σ险现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事Σ险作业的现场人员进展保健防护，并担当费用。

5.1.5工程勘察前，假设发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料打算，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用;

如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费____元。

5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。

发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）;

发包人假设要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按提前一天向勘察人支付____元计算加班费。

5.1.9发包人应疼惜勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，δ经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程;

如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人贡任

5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2出于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格;

假设勘察人无力补充完善，需另托付其他单λ时，勘察人应担当全部

推举阅读：

合同某市建立工程勘察合同

勘察费用;

或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。

5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地ò

、地质和水文地质条件）及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条Υ约责任

6.1由于发包人δ给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人担当。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人δ进展勘察工作的，不退还发包人己付定金;

己进展勘察工作的;

完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计____元;

完成的工作量超过50%时，那么应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人δ按合同规定时间（日期）拨付勘察费，超过一日，应偿付δ支付勘察费的千分之一逾期Υ约金。

6.5由于勘察人缘由δ按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;

勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条本合同δ尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条其它商定事项：

______________________

第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，协商或不成的，可以由____仲裁委员会仲裁。

第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;

按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。

发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式____份，发包人____份、勘察人____份。

发包人名称：

勘察人名称：

（盖章）（盖章）

法定代表人：

（签字）法定代表人：

（签字）

托付代理人：

（签字）托付代理人：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

建立行政主管部门备案：

鉴证意见：

备案号：

经办人：

备案日期：

年月日鉴证日期：

年月日

工程勘察合同2

工程名称：

工程地点：

合同编号：

〔由勘察人编填〕

勘察证书等级：

发包人：

勘察人：

签订日期：

中华人民共和国建立部

监制

国家工商行政管理局

建立工程勘察合同

发包人:

勘察人:

发包人托付勘察人担当岩土工程勘察任务。

依据及国家有关法规规定，结合本工程的具体情

况，为明确责任、协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。

1.1工程名称：

1.2工程建立地点：

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务托付文号、日期：

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

任务是满足施工图设计需要，技术要

1.6承接方式：

1.7估量勘察主要工作量：

按业主供应的钻孔布置平面图实施取样；

试验孔XX个钻孔，一般鉴别孔XX个，孔距不大于XX米，取样试验孔孔深XX～XXM;

一般鉴别孔孔深XX～XXM，依据现场实际深度调整，但全部孔深不得小于XXM；

同时必需到达国标取样的要求。

2.1供应本工程批准文件〔复印件〕，以及用地〔附红线范围〕、等批件〔复印件〕。

2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置及布孔图。

2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料〔如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等〕及具体位置分布图。

2.5发包人不能向勘察人供应上述资料，由勘察人自行收集，发包人可以协作。

勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料陆份，电子版一份发包人要求增加的份数另行收费。

求依据国标和XX地方标准要求和勘察组织设计执行。

4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1本工程的勘察工作定于月日开头，天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料及合格的图审报告；

由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊状况〔设计变更、工作量转变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等〕时，工期顺延，费用不增加。

4.2收费标准及付费方式

本工程勘察费总包干价为元整〔￥元〕，固定包干内含税〔供应甲方财务认可的发票〕、临时设施费、工程施工过程效劳费、差旅费等其它费用；

钻机进场当日，发包人向勘察人支付/元，提交合格的勘察成果资料及合格的图审报告并经发包人认可后日内支付合同固定总包干价中的，主厂房根底工程验收合格后支付10%，主体工程竣工验收合格支付5%。

〔根底验收支付10%不行更改，主体工程验收合格支付5%，如谈判不能执行，可在根底验收合格时支付，同时要求施工方主体验收提前盖章〕

5.1发包人责任

5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区〔段〕，发包人应负责查清地下埋藏物，假设因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。

5.1.3发包人应落实土地征用、青苗树木赔偿、水电驳接口〔施工用水、用电及管线费用由乙方担当〕问题。

5.1.4负责组织勘察成果资料审查。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书要求进展工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格。

假设勘察人无力补充完善，需托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用；

或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员

一起验收发包人供应的材料。

5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件〔或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件〕及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

5.2.7在工程建立过程中按国家规定勘查人应参与根底工程验槽及工程竣工验收备案签字盖章等手续，同时确保勘察设计图纸顺当通过图审。

第六条违约责任

6.1由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格或与实际地质状况不符，不能满足技术要求时，其勘察返工费用由勘察人担当，并担当因此给甲方造成的损失。

6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进展勘察工作的，不退还发包人已付定金；

已进展勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付/元的勘察费；

完成的工作量超过50%时，那么应向勘察人支付/元的勘察费。

6.3由于勘察人缘由未按合同规定时间〔日期〕提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费1%，如延期超过10日，甲方有权单方面解除合同，乙方赔偿甲方因此造成的损失。

第七条本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，协商或定调解不成时，发包人、勘察人同意仲裁委员会仲裁。

发包人、勘察人未在本合同中约仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

勘察人应重视平安工作，因勘察人缘由造成的平安事故，由勘察人负责；

2.勘察人供应的勘察报告，需有勘察人的报告专用章；

3.甲方支付勘察费需以转帐方式转入乙方帐户，不得现金支付；

4.每次付款前，勘察人需供应与所付款等额的正规发票。

第九条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；

按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案；

发包人、勘察人认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。

本合同一式陆份，发包人肆份、勘察人贰份。

〔签字〕法定代表人：

（签字〕托付代理人：

（签字）住宅：

电话：

开户银行：

银行帐号：

签订时间:

签订时间:

工程勘察合同3

工程地点：

勘察人：

深圳市规划与国土资源局监制

2.1供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察容许等批件（复印件）。

2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4供应勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

4.1.1本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

或以“预算包干〞、“中标价加签证〞、“实际完成工作量结算〞等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为____元（大写____），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____元（本合同履行后，定金抵作勘察费）;

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，假设因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。

落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并担当其费用。

5.1.4假设勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进展保健防护，并担当费用。

发包人假设要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。

5.1.9发包人应疼惜勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程;

假设勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用;

5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作