工程索赔案例分析报告Word格式.docx
- 文档编号:20410210
- 上传时间:2023-01-22
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:29.80KB
工程索赔案例分析报告Word格式.docx
《工程索赔案例分析报告Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程索赔案例分析报告Word格式.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔。
再次,
索赔是一种未经对方确认的单方行为,其对对方尚未形成约束
力,这种索赔要求能否得到最终实现,必须要通过确认(如双
方协商、调解、仲裁或诉讼)后才能定夺。
本案例中施工单位因钢材价格上涨要求索赔,调整合同价格,
经查在土建合同第六章工程价款与支付中有以下结算规定:
1、本工程计费面积
9950
平方米,按
元/平方米单价包干,
本合同造价暂定为人民币
875.6
万元。
2、乙方已清楚并考虑工地周围环境、交通道路、现场地质条
件、周围地下管网、现场条件、承包围、施工图纸、施工组
织设计,并已考虑施工技术措施、安全维护、工期赶工等因
素。
乙方为完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用
均已包含在本工程造价,不再另外计取。
3、按国家规定应由乙方缴纳的各种税费已包含在本工程造价
,由乙方负责缴纳。
4、在合同确定的施工图纸设计基础上,变更修改分部分项工
程带来的费用变化在±
2%围时,结算时不予考虑。
超过
±
2%时与增加工程(签证工程、图纸外、超出附件一围的工
程)按以下取费标准:
(1)土建工程套用
2001
年《省建筑工程综合定额》,按
穗建价(2002)363
号文和本合同附件一所确定的标准计费;
安装工程按
2002
年《省安装工程综合定额》与《地
区安装工程常用项目补充综合定额》。
土建与安装均按市
三类工程总价下浮
3%计取。
材料调差按施工期当季度市场材差。
条款未对材价格上涨等合同价格影响因素作出明确规定,但考
虑到本合同为单价包干合同,建筑面积按实际计算。
价格上涨
属于
股份公司的风险,应在议标时考虑在包干单价中,且
在签订合同过程中也无异议。
故业主未同意此项索赔要求。
股份公司按实际完成工程量重新编制预算价为
800.569
万元,
编制预算标准参考合同规定的变更修改分部分项工程带来的费
用变化取费标准。
材料价格按
XX
市场信息价调整。
业主不同
意此预算,原因是预算编制依据不合理,理由充分,在议标中
股份公司是考虑自己的实力向业主作出了优惠,不能简单参
照增加工程结算办法,只能按合同单价水平。
在合同第十三章《其它约定》中
3.4
规定:
履行合同过程中发
生争议,首先应本着友好态度协商解决,若协商不成,任何一
方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
甲乙双方协商不成,最终乙方向
市人民法院提起诉讼。
经
市人民法院审理最终判决如下:
甲乙双方终止合同。
乙方可以按增加工程结算办法编制预算,
但要考虑优惠比例,即考虑预算价与合同价的比值,同时按甲
乙双方与监理确认的工程量计算,最终确认完成工程价款为
600.2316
甲方重新引入
建安公司,议标完成后,签订了剩余工程补
充协议价
3480000
元,加上
股份公司的工程价款为
948.2316
万元,比原合同价要高,且在诉讼期间,浪费了时间,
影响工程工期。
3、总结与经验教训
3.1
处理索赔应按以下原则:
3.1.1、此项索赔是否具有合同依据、索赔理由是否充分、程
序是否恰当
具体来说,与合同对照,事件已造成了承包人施工成本的额外
支出或总工期延误;
造成费用增加或工期延误的原因,按合同
约定不属于承包人应承担的责任;
承包人按合同规定的程序提
交了索赔意向通知和索赔报告,以上是索赔得以成立的先决条
件。
3.1.2、在索赔事件初发时承包商是否采取了控制措施
按国际惯例,凡遇偶然事故发生影响工程施工时,承包商有责
任采取力所能与的一切措施,防止事态扩大,尽力挽回损失。
如确有事实证明承包商在当时未采取任何措施,业主可拒绝其
补偿损失的要求。
3.1.3、认真核定索赔工期、款额,肯定其合理的索赔要求,
反驳、修正其不合理的要求,使之更加合理、准确,如确定工
期索赔,要看被延误的工作是否处于施工进度计划关键线路上
的施工容,只有位于关键线路上的工作容的滞后,才会影
响到竣工日期。
在审核停工损失中,不应以日工费计算,通常
采取人工单价乘以折算系数计算;
停驶的机械费补偿,应按机
械折旧费或设备租赁费计算,不应包括运转操作费用。
再如施
工期间遭遇不可抗力,对承包方的人员伤亡、机械设备损坏与
停工损失,不予补偿,但延误的工期可相应顺延。
3.1.4
费用索赔以补偿实际损失为原则,在确定赔偿金额时,
应遵循下述两个原则:
所有赔偿金额都应该是施工单位为旅行
合同所必须支出的费用;
按此金额赔偿后,应是施工单位恢复
到未发生事件前的财务状况。
即施工单位不致因赔偿事件而遭
受任何损失,但也不得因赔偿事件而获得额外收益。
在本案例中,施工单位要索赔,但要遵循索赔的原则和程序,
不能漫天要价,不考虑事件发生的实际情况,且在索赔期间自
动撤场,未采取积极措施,造成工程停工,不能连续施工。
业
主需要投入更多的财力、人力、物力才能重新进入正常施工状
态。
索赔计算要有依据,不能凭空想象。
要以实际完成工程量、签
订的合同、双方协商文件、签证、会议纪要等为依据。
对于单价包干合同,要注意风险的分配,风险转移要考虑双方
的实际承担能力,谁最有能力解决风险问题就由谁来承担风险。
如果双方对工程可能遇到的情况估计不足,可以考虑采用可调
单价合同,这样一来对双方都可以减风险,达到共赢的局面。
3.2
通过这个案例,我们得到有关风险控制经验与教训:
3.2.1、首先施工单位自己要有成本风险控制意识。
只要一接
到施工项目就一定赢利的时代已经过去。
建筑市场已由买方市
场转变为卖方市场,市场竞争激烈,如果建筑单位的成本控制
不严格,就会造成项目亏本。
所以施工单位也应加强成本控制
和风险意识。
特别是项目施工过程中的造价风险因素分析、识
别、归类、控制、转移或消化。
在项目班子的组成上,安排既
懂技术又对风险控制熟悉的造价工程师,任命造价风险意识强
的项目经理负责项目班子的组建工作。
3.2.2
在签定合同中要注意材料价差调整条款,合同规定主
要材料上涨的调值公式。
参照经常使用专门的调价公式(考虑
主要材料上涨):
Pn=a+bLn/L0+cEn/E0+dMn/M0+…(其中
a
为
固定值,指合同中不参与调价部分如利润、管理费、税金等,
b、c、d
为主要材料占造价比例,且
a+b+c+d=1.L0、E0、M0
投标截止前一个月物价指数,Ln、En、Mn
为验收计价前一个月
物价指数)。
避免业主通过不公平的合同条款将材料价格上涨
的风险全部转嫁给施工单位。
3.2.3
与材料商的强强联合协议,转移材料价格上涨带来的风
险。
预测材料价格的变化趋势,加强成本风险管理。
3.2.4
建筑企业应建立行业协会,通过协会的指导与协调作用,
加强整个施工企业的抵御风险能力。
3.2.5、同时业主也要转变观念,不能将所有风险都转嫁给施
工单位,要有风险共担的意识。
不然就会造成施工单位严重亏
损,无法继续施工,最终退场。
业主不得不重新委托其他施工
单位施工。
既耽误工期也浪费成本。
本案例中如果设置了调价
公式,对主要材料的价格波动进行约定,合理考虑价格风险,
就可以减少双方的争议。
3.2.7、对于施工单位的违约,在签订合同时业主可以要求施
工单位提供履约保函,减少因施工单位违约造成的损失。
本案
例中由于
股份公司退场,增加造价
72.6316
万元,如果
xx
股份公司提供了履约保函,甲方将处于有利位置,可以减少不
必要的损失。
3.2.8、索赔应甲乙双方协商解决,尽量减少诉讼,主要是诉
讼需要大量时间、人力、财力,对双方都是个损失。
3.2.9、施工单位索赔时要注意索赔技巧。
在工程施工过程中
的索赔谈判,一定要发挥公关能力,注意搞好私人关系,避免
和业主发生冲突,多谈干扰的不可预见性,少谈业主的个人失
误;
多谈困难,多诉苦,给业主一个受损者的形象。
既能争取
业主的同情和支持,又能双赢是原则性索赔谈判追求的最终目
标。
3.3
选择一种好的合同管理模式对项目成功影响巨大,
Partnering
模式(伙伴关系)对此案例有借鉴作用。
模式是指项目参与各方为了获取特定的商业利益,
充分利用各方资源而做的一种相互承诺。
信任、承诺、共享是
模式三大基本要素,信任是其中最重要的关键因
信任既包括各参与方彼此的信任,也包括各参与方部信
任,即参与方的执行员工对
模式理解和支持。
彼
此之间的信任达到一定成熟度,监督和防减少,参与的一方
违反合同而带来的可能损失,随着信任水平的提高而为此付出
的成本急剧上升。
合作伙伴式管理既可以保持分工的效率,又
可以获得合作的好处。
模式除了正式的合同之外,
参与各方彼此之间还要签订一份非合同式的协议,在协议中有
专门的争议处理系统,采用
模式可以减少争议和
诉讼的发生。
工程工程费用索赔申请表
致:
(建设单位/监理单位)
根据施工合同条款
条的规定,提出
费
用索赔申请,索赔金额(大写)
。
索赔的理由和证明(附后):
索赔金额的计算:
施工单位(章):
施工项目负责人(签章):
年 月 日
年 月 日
工程名称:
编号:
工程费用索赔申请表格式
(监理单位)
条的规定,由于
________________________________的原因,我方要求索
赔金额(大写)_____________________________,请予以批
准。
索赔的详细理由与经过:
附:
证明材料
承包单位(章)__________
项目经理_____________
一级建造师建设工程索赔讲义
Q
学·
行业培训网2008-11-18
来源:
1Z206060
建设工程索赔
在国际工程承包市场上,工程索赔是承包人和发包人保护
自身正当权益、弥补工程损失的重要而有效的手段。
1Z206061
掌握建设工程索赔的依据
建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事
人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非
自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程
序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
索赔是一种正
当的权利要求,它是合同当事人之间一项正常的而且普遍
存在的合同管理业务,是一种以法律和合同为依据的合情
合理的行为。
一、索赔的起因
索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起:
1.合同对方违约,不履行或未能正确履行合同义务与责任;
2,合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾等,设计图纸、
技术规错误等;
3.合同变更;
4.工程环境变化,包括法律、物价和自然条件的变化等;
5.不可抗力因素,如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状
态等。
二、索赔的分类
(一)按索赔有关当事人分类
1.承包人与发包人之间的索赔;
2.承包人与分包人之间的索赔;
3.承包人或发包人与供货人之间的索赔;
4.承包人或发包人与保险人之间的索赔。
(二)按照索赔目的和要求分类
工期索赔,一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求
延长工期;
费用索赔,即要求补偿经济损失,调整合同价格。
(三)按照索赔事件的性质分类
工程延期索赔,因为发包人未按合同要求提供施工条件,
或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期
拖延的,承包人向发包人提出索赔;
如果由于承包人原因
导致工期拖延,发包人可以向承包人提出索赔;
由于非分
包人的原因导致工期拖延,分包人可以向承包人提出索赔;
工程加速索赔,通常是由于发包人或工程师指令承包人加
快施工进度,缩短工期,引起承包人的人力、物力、财力
的额外开支,承包人提出索赔;
承包人指令分包人加快进
度,分包人也可以向承包人提出索赔;
工程变更索赔,由于发包人或工程师指令增加或减少工程
量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等,造成工
期延长和费用增加,承包人对此向发包人提出索赔,分包
人也可以对此向承包人提出索赔;
工程终止索赔,由于发包人违约或发生了不可抗力事件等
造成工程非正常终止,承包人和分包人因蒙受经济损失而
提出索赔;
如果由于承包人或者分包人的原因导致工程非
正常终止,或者合同无法继续履行,发包人可以对此提出
索赔;
不可预见的外部障碍或条件索赔,即承包商施工期间在现
场遇到一个有经验的出版商通常不能预见的外界障碍或条
件,例如地质条件与预计的(业主提供的资料)不同,出
现未预见的岩石、淤泥或地下水等,导致承包人损失,这
类风险通常应该由发包人承担,即承包人可以据此提出索
赔;
不可抗力事件引起的索赔,在新版
FIDIC
施工合同条件中,
不可抗力通常是满足以下条件的特殊事件或情况:
一方无
法控制的、该方在签订合同前不能对之进行合理防备的、
发生后该方不能合理避免或克服的、不主要归因于他方的。
不可抗力事件发生导致承包人损失,通常应该由发包人承
担,即承包人可以据此提出索赔;
其他索赔,如货币贬值、汇率变化、物价变化、政策法令
变化等原因引起的索赔。
(四)承包商向业主的索赔
在建设工程实践中,比较多的是承包商向业主提出索赔。
常见的建设工程施工索赔如下。
1.因合同文件引起的索赔
(1)有关合同文件的组戚问题引起的索赔;
(2)关于合同文件有效性引起的索赔;
(3)因图纸或工程量表中的错误而引起的索赔。
2.有关工程施工的索赔
(1)地质条件变化引起的索赔;
(2)工程中人为障碍引起的索赔;
(3)增减工程量的索赔;
(4)各种额外的试验和检查费用的偿付;
(5)工程质量要求的变更引起的索赔;
(6)指定分包商违约或延误造成的索赔;
(7)其他有关施工的索赔。
3.关于价款方面的索赔
(1)关于价格调整方面的索赔;
(2)关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔;
(3)拖延支付工程款的索赔。
4.关于工期的索赔
(1)关于延展工期的索赔;
(2)由于延误产生损失的索赔;
(3)赶工费用的索赔。
5.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
(1)特殊风险的索赔
特殊风险一般是指战争、敌对行动、入侵、敌人的行为,
核污染与冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或篡
权、战等等。
(2)人力不可抗拒灾害的索赔
人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害,由这类灾害造成的
损失应向承保的保险公司索赔。
在许多合同中承包人以业
主和承包人共同的名义投保工程一切险,这种索赔可同业
主一起进行。
6.工程暂停、终止合同的索赔
(1)施工过程中,工程师有权下令暂停全部或任何部分工
程,只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造
成的,承包人不仅可以得到要求工期延展的权利,而且可
以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。
(2)终止合同和暂停工程的意义是不同的。
有些是由于意
外风险造成的损害十分严重因而终止合同,也有些是由“错
误”引起的合同终止,例如业主认为承包人不能履约而终止
合同,甚至从工地驱逐该承包人。
7.财务费用补偿的索赔
财务费用的损失要求补偿,是指因各种原因使承包人财务
开支增大而导致的贷款利息等财务费用。
(五)业主向承包商索赔
在承包商未按合同要施工程时,除了工程师可向承包
商发出批评或警告,要求承包商与时改正外,在许多情况
下,工程师可以代表业主根据合同向承包商提出索赔。
1.索赔费用和利涧
承包商未按合同要施工程,发生下列损害业主权益或
违约的情况时,业主可索赔费用和(或)利涧:
(1)工程进度太慢,要求承包商赶工时,可索赔工程师的
加班费;
(2)合同工期已到而工程仍未完工,可索赔误期损害赔偿
费;
(3)质量不满足合同要求,如不按照工程师的指示拆除不
合格工程和材料,不进行返工或不按照工程师的指示在缺
陷责任期修复缺陷,则业主可找另一家公司完成此类工
作,并向承包商索赔成本与利润;
(4)质量不满足合同要求,工程被拒绝接收,在承包商自
费修复后,业主可索赔重新检验费;
(5)未按合同要求办理保险,业主可前去办理并扣除或索
赔相应的费用;
(6)由于合同变更或其他原因造成工程施工的性质、围
或进度计划等方面发生变化,承包商未按合同要求去与时
办理保险,由此造成的损失或损害可向承包商索赔;
(7)未按合同要求采取合理措施,造成运输道路、桥梁等
的破坏;
(8)未按合同条件要求,无故不向分包商付款;
(9)严重违背合同(如工程进度一拖再拖,质量经常不合
格等),工程师一再警告而没有明显改进时,业主可没收
履约保函。
2.索赔工期
于
1999
年出版的新版合同条件《施工合同条件》
(“新红皮书”)规定,当承包商的工程质量不能满足要求,
即某项缺陷或损害使工程、区段或某项主要生产设备不能
按原定目的使用时,业主有权延长工程或某一区段的缺陷
通知期。
三、反索赔的概念
反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔,不让对
方索赔成功或者全部成功。
一般认为,索赔是双向的,业
主和承包商都可以向对方提出索赔要求,任何一方也都可
以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击,这种反击和反
驳就是反索赔。
在工程实践过程中,当合同一方向对方提出索赔要求,合
同另一方对对方的索赔要求和索赔文件可能会有三种选择:
1.全部认可对方的索赔,包括索赔之数额;
2.全部否定对方的索赔;
3.部分否定对方的索赔。
针对一方的索赔要求,反索赔的一方应以事实为依据,以
合同为准绳,反驳和拒绝对方的不合理要求或索赔要求中
的不合理部分。
四、索赔成立的条件
(—)构成施工项目索赔条件的事件
索赔事件,又称为干扰事件,是指那些使实际情况与合同
规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。
在工
程实施过程中,要不断地跟踪、监督索赔事件,就可以不
断地发现索赔机会。
通常,承包商可以提起索赔的事件有:
1.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;
2.因工程变更(合设计变更、发包人提出的工程变更、监
理工程师提出的工程变更,以与承包人提出并经监理工程
师批准的变更)造成的时间、费用损失;
3.由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确
切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、
费用的增加;
4.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费
用增加;
5.发包人延误支付期限造成承包人的损失;
6.对合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承
包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;
7.非承包人的原因导致工程暂时停工;
8.物价上涨,法规变化与其他。
(二)索赔成立的前提条件
索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:
1.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外
支出,或直接工期损失;
2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承
包人的行为责任或风险责任;
3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索
赔报告。
以上三个条件必须同时具备,缺一不可。
五、索赔的依据
总体而言,索赔的依据主要是三个方面:
1.合同文件;
2.法律、法规;
3.工程建设惯例。
针对具体的索赔要求(工期或费用),索赔的具体依据也
不一样,例如,有关工期的索赔就要依据有关的进度计划、
变更指令等。
(—)合同文件
合同文件是索赔的最主要依据,包括:
1.本合同协议书;
2.中标通知书;
3.投标书与其附件;
5.合同通用条款;
6.标准、规与有关技术文件;
7.图纸;
8.工程量清单;
9.工程报价单或预算书。
合同履行中,发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书
面协议或文件应视为合同文件
的组成部分。
在《建设工程施工合同示文本》(GF
99
0201)中列举了
发包人可以向承包人提出索赔的依据条款,也列举了承包
人在哪些条件下可以向发包人提出索赔;
《建设工程施工
专业分包合同(示文本)》中列举了承包人与分包人之
间索赔的诸多依据条款。
(二)订立合同所依据的法律法规
1.适用法律和法规
建设工程合同文件适用国家的法律和行政法规古需要明示
的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
2.适用标准、规
双方在专用条款约定适用国家标准、规和名称。
六、索赔证据
(—)索赔证据的合义
索赔证据是当事人用来支持其索赔成立或和索赔有关的证
明文件和资料。
索赔证据作为索赔文件的组成部分,在很
大程度上关系到索赔的成功与否。
证据不全、不足或没有
证据,索赔是很难获得成功的。
在工程项目实施过程中,会产生大量的工程信息和资料,
这些信息和资料是开展索赔的重要证据。
因此,在施工过
程中应该自始至终做好资料积累工作,建立完善的资料记
录和科学管理制度,认真系统地积累和管理合同、质量、
进度以与财务收支等方面的资料。
(二)可以作为证据使用的材料
可以作为证据使用的材料有以下七种。
1.书证。
是指以其文字或数字记载的容起证明作用的书
面文书和其他载体。
如合同文本、财务账册、欠据、收据、
往来信函以与确定有关权利的判决书、法律文件等。
2.物证。
是指以其存在、存放的地点外部特征与物质特性
来证明案件事实真相的证据。
如购销过程中封存的样品,
被损坏的机械、设备,有质量问题的产品等。
3.证人证言。
是指知道、了解事实真相的人所提供的证词,
或向司法机关所作的述。
4.视听材料。
是指能够证明案件真实情况的音像资料。
如
录音带、录像带等。
5.被告人供述和有关当事人述。
它包括:
犯罪嫌疑人、
被告人向司法机关所作的承认犯罪并交待犯罪事实的述
或否认犯罪或具有从轻、减轻、免除处罚的辩解、申诉。
被害人、当事人就案件事实向司法
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 索赔 案例 分析 报告