范本2建设工程劳务分包合同分包联营使用Word格式.docx
- 文档编号:20043618
- 上传时间:2023-01-16
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:26.40KB
范本2建设工程劳务分包合同分包联营使用Word格式.docx
《范本2建设工程劳务分包合同分包联营使用Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《范本2建设工程劳务分包合同分包联营使用Word格式.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
视工程情况可全部或部分委托乙方提供或购买材料、设备,包质量、包工期包安全文明方式承建。
三、建设工期:
合同总工期90日历天数,计划开工日期为2015年6月25日,竣工日期为2015年9月22日(具体开工时间以监理工程师批准的开工报告为准。
如遇人力不可抗拒的因素影响,经甲方及发包人方许可,工期顺延。
四、工程造价:
本工程合同价为(人民币元,(大写:
其中安全防护、文明施工措施费:
元。
最终总造价以发包人审计确定的数量为准。
五、组织领导
1、乙方负责安排人员组建项目部。
2、乙方不得对工程进行转包,对有特殊工艺要求的分项工程在
征得甲方书面同意后,共同确定专业分包队伍。
乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理和规章制度。
3、乙方必须确保设置有相关资格证书的专业管理人员,负责安排施工、人员调配,对工程的进度、技术、质量、安全和文明施工负责。
项目部管理人员的身份证、职称证、岗位证复印件及相关工作经历应在甲方处备案。
4、乙方必须确保进场人员的技术素质,所有岗位(工种均持证上岗。
六、甲方的权力和责任
1、为确保工程质量、进度、安全和文明施工,有权对该工程进行指挥、监督,随时检查乙方施工情况、资金使用情况和公章的管理情况。
2、审核乙方每月完成的工程量,协助乙方收取工程款。
3、除按本合同第六条第6款,第八条第三款、第四款、第五款、第六款执行外,余额工程进度款按时拨入乙方帐户。
4、在本项目实施过程中,乙方如有影响甲方信誉的行为,或达不到发包人和监理的质量要求,经一次书面劝告仍不进行整改或整改后仍达不到发包人、监理及甲方要求,甲方有权单方解除本合同并责令乙方退场,另行安排队伍施工,且乙方需向甲方承担违约责任。
本合同自甲方解除通知到达之时解除。
乙方应与收到通知书之日起三日内无条件撤场,否则由此产生的外部赔偿责任概由乙方全部承担。
5、根据工地施工情况,负责为该工程配备管理人员,坚持到施工现场,负责监督、指导乙方施工全部过程中工程质量、进度、安全等工作,对存在的质量问题、安全隐患等下发整改通知书。
6、甲方负责人的费用由乙方承担。
具体费用为:
甲方派出1名现场管理人员,每人每月1500元。
分包方负责提供现场管理人员在项目当地有效的手机通讯卡,承担每月手机通讯费/元,并承担每月一次往返的探亲差旅费。
如果现场管理人员一个月内往返超
过二次:
经乙方提出因工程需要现场管理人员往返的,其发生费用由乙方承担;
如果因甲方需要现场管理人员往返的,其费用由甲方承担。
交通工具根据实际需要、安全、节约的原则合理选择。
乙方要安排好甲方管理人员的生活、住宿、办公等场所并承担相对应费用。
7、如因乙方未能按合同工期完工及其它原因造成甲方建造师不能按合同工期在建设网上解锁的,乙方应向甲方支付建造师逾期锁定费用,费用为:
一级建造师2000元/月,贰级建造师1000元/月,直至甲方建造师解锁为止。
七、乙方的权力和责任
1、具备相应劳务分包资质。
负责为该工程配备与甲方“五大员”对应之工程技术人员作为甲方助理,与甲方通力合作对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;
未经甲方书面授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;
自觉遵守法律法规及有关规章制度。
服从甲方的管理和指挥,严格按合同约定的工程质量、进度、安全和文明施工的要求施工,必须达到招标文件及总包合同的要求,具体要求如下:
工期目标:
竣工日期2015年9月22日,
对工期目标的承诺:
误期违约金赔偿金额1000元/天;
质量目标:
合格,
对质量目标的承诺:
因承包人原因,工程质量未达到合格标准,承包人除应自担费用立即整改返工,直至达到质量验收合格外,还应承担合同总价款的0.5%的违约处罚;
安全管理目标:
对安全管理目标的承诺:
达不到按工程总造价0.5%处罚;
文明施工目标:
优良,
对文明施工目标的承诺:
达不到按工程总造价0.5%处罚;
2、有权收取除约定的相关费用和风险金外的工程款;
3、工期:
乙方应按照施工合同要求,认真组织、科学安排、确保按施工合同工期要求交付工程。
因工期提前获得发包人的奖励全部由乙方享受;
因工期拖延而被发包人的处罚也全额由乙方承担,并按该处罚额的两倍赔偿甲方因此受到的声誉损失。
因延误工期而被发包人勒令退场、停止甲方在本工程所在地投标等严重后果的,除主动协助甲方协调处理外,乙方赔偿甲方贰拾万元/月的经济损失,直至甲方在本工程所在地恢复正常投标资格为止。
5、质量:
乙方必须重视工程质量,严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》,确保工程质量达到施工合同中的质量标准要求。
(1工程质量不合格,应在发包人或监理规定的时间内返工或返修,并承担由此发生的一切费用。
(2因工程质量严重不合格(包括材料的使用被发包人或监理两次下达停工令,甲方将中止本合同,乙方无条件退出该工程并承担相应损失,甲方另选管理人员组织该工程的施工。
(3在施工过程中出现工程质量、安全文明事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理,由乙方承担一切法律后果和经济损失。
乙方除了承担因事故造成的一切损失外,还要按甲方的有关规定加重处罚:
出现上“黑榜”公示情况的罚款20000元/次;
性质较为恶劣,影响到公司正常经营活动(停止甲方投标资格的,除了主动配合甲方协调解决外,另处罚款100000-200000元/月。
因工期和质量、安全文明问题发包人要求甲方主要领导到场出面协商的,罚款10000元/次;
要求甲方法人到场的,罚款30000元/次;
累计三次
要求甲方主要领导到场出面协商的,甲方有权单方面中止本合同并收回本项目,由此造成的损失由乙方自行承担。
(4工程达到合同要求的质量标准,甲方对乙方不奖不罚;
工程达到工程所在地地(市级及以上级别的“创优工程”,甲方按发包人奖励全额奖励乙方。
6、安全:
乙方在施工过程中必须重视安全生产。
遵守国家、行业及工程所在地的安全生产法规,完善各项安全管理措施。
(1加强施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,甲方驻现场管理人员有权制止违章作业与违章施工,对拒不服从指挥而造成安全事故的,由乙方承担由此产生的全部责任。
加强检查力度,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。
否则,由乙方承担由此产生的全部责任;
(2该工程完工并移交发包人前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起的诉讼、控告、索赔责任以及可能发生的相关费用。
7、文明施工:
乙方对施工现场内的文明施工负总责,施工现场必须设立一图五牌,协助甲方做好企业文化宣传,按照相关文件及甲方有关规定及要求搭建大临设施。
在施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合有关市政工程施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,加强对文明施工的检查,确保不发生任何违反文明施工的行为,否则由此造成的一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自行承担。
8、乙方不得拖欠本项目的民工工资,甲方有权监督乙方民工费的使用情况,一旦发现乙方拖欠民工工资的情况,甲方有权代扣民工费及相关费用,由此发生的一切费用均由乙方承担。
9、乙方必须专款专用。
各种材料款、机械设备费必须按工程进度款的比例支付给材料、设备商。
工程款收清,材料、机械设备费付清。
一旦发现乙方没按比例支付,甲方有权代扣代付,由此发生
的一切费用均由乙方承担。
10、乙方应于每月月底提供当月费用使用情况明细表给甲方,甲方有权对相关费用的使用情况进行核对。
11、乙方必须为施工场地内自有人员及劳务人员办理意外伤害保险(建筑工程团体意外伤害保险及建筑施工人员意外伤害团体医疗保险,每人人身伤亡责任限额不少于30万元;
未办理项目不予支付工程款。
总包合同保险条款高于本要求的按总包合同办理
。
八、工程款及相关费用
1、工程价款与支付,按照甲方与发包人方签订的施工合同中专用条款“合同价格与支付”的条款执行。
由甲方按施工合同约定的相关要求,向发包人报送每月工程进度并申请工程进度款,经发包人同意支付进度款后,进度款必须由甲方派员协助或为乙方及时出具收款票据,供乙方向发包人收取工程帐款。
2、乙方收取的各项工程款,无论发包人采用现金或支票方式支付,乙方均应先行划转至甲方指定银行帐户,经甲方扣减有关费用后5天内划转给乙方。
3.本工程甲方向乙方收取工程总造价的/%管理费。
管理费随工程进度款同步扣除,甲方收取的管理费不包括税金。
4、乙方应向国家缴纳的各种税费,由甲方按乙方工程进度款的
/%予以代扣代缴,若乙方自行交缴税费,必须交付至武昌税局,并向甲方提供缴税复印件;
如遇国家税务部门调整税率,按调整后的税率执行。
5、甲方按本工程进度款的/%提留质量、安全和其它风险金。
如果乙方在本工程施工过程中没有发生工程质量事故、安全事故、拖欠民工工资和材料、机械设备费等影响甲方声誉的,工程竣工验收合格后,扣除第六条第7款和第七条相关费用一周内由甲方无息退还乙方。
否则,甲方首先用该风险金进行工程返修、赔偿和代付相关费用,不足部分从工程款或履约保证金中扣除。
6、甲方按本工程进度款的1%提留资料保证金,该工程资料齐全备案后退还。
乙方应向甲方提供一套竣工资料(包括发包人规
定的声像资料及备案证原件。
竣工资料在预验收后28天内全部完成,如乙方不能按期完成,每延误一天按500元处罚。
7、财务和资金的管理
(1乙方应配备专职的会计和出纳,设立项目专户,专款专用,独立核算项目有关的成本费用,严格按会计规范处理原始凭据。
项目完工后,会计资料交存甲方,以备建设方审计。
(2甲方定期检查乙方帐簿,指导和监督乙方财务人员规范会计业务,定期检查成本控制,加强财务监督。
(3对于世行贷款的项目,特别是千万以上的项目,由甲方统一作帐,视同甲方的项目核算,所有财务资料由甲方统一管理。
(4对于由甲方作帐的项目,乙方需提供项目施工中支付料、工、费的原始发票,并且各项发票的附件必须符合审验程序。
九、争议解决方式
1、工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第_/__种方式解决争议:
(1双方达成仲裁协议,向__/_仲裁委员会申请仲裁;
(2向武昌区人民法院起诉。
2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
(1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
(2调解要求停止合同工作,且为双方接受;
(3仲裁机构要求停止合同工作;
(4法院要求停止合同工作。
十、其他约定
1、竣工验收与结算:
按甲方与发包人方签订的施工合同中的专用条款中“竣工验收与结算”条款执行。
工程竣工验收后,乙方除向发包人或工程接收等有关单位提交竣工资料外,还应在半月内向甲方提供完整的竣工资料贰套。
2、竣工验收后乙方对工程保修贰年,保修期内若出现由于施工原因引起的工程损坏,由乙方无偿补修。
3、工程验收后,由乙方负责与发包人办理工程结算。
工程结算要及时办理,若因乙方原因,造成工程结算久拖不决影响甲方声誉和正常经营生产的,在壹个月时间内经甲方提醒仍然不改的,甲方将终止本合同,由甲方自行办理,并在预留的风险金或工程质量保修金中扣罚壹万元。
4、乙方必须严格履行甲方与发包人签订施工合同中的各项条款。
5、甲方将定期或不定期派综合检查小组对工程的进度、安全、质量、文明施工,资金使用和公章的使用情况进行检查,对查出的问题,乙方应按照甲方的要求及时整改。
乙方应每月向甲方工程管理部门提供工程实施情况报告。
在生产经营过程中,乙方需要甲方人员参与的,应提前通知,甲方参与人员只做协助配合工作,最终事情决定权在乙方,并由乙方承担责任,甲方人员将不负任何责任。
甲方人员为本项目的协调工作而发生的费用,由乙方承担。
6、不得以甲方及其项目部名义对外签订劳务合同、材料合同、机械合同、借贷、担保等经济类合同或协议,违反本条约定引起的经济纠纷及其他事项全部由乙方承担一切后果。
7、工程竣工验收,经发包人审计后,保修期满,除国家有专门的规定(如:
质量终身责任制外,本合同失效。
9、《安全责任协议书》与本合同具有同等法律效力。
10、本合同一式两份,甲乙双方各持壹份。
双方签订盖章之日起生效。
11、本合同未尽事宜,双方协商解决。
未尽事宜约定事件:
甲方(公章:
乙方(公章:
负责人:
经办人:
年月日
安全责任协议书
根据“安全第一,预防为主”的方针,努力营造安全生产的局面,切实保障本工程安全顺利实施,双方就本工程施工中的安全生产管理工作明确如下安全责任协议。
一、工程名称:
武昌区沙湖系统雨污水混错接改造工程
二、工程地点:
三、责任单位应认真贯彻落实党和国家的各项安全生产方针、政策、法律、法令,执行地方各级政府以及主管单位制定的各项安全法规、条例、制度。
四、“落实责任,保障安全”。
责任单位应建立和健全安全生产责任制,落实各个管理人员和施工作业人员的安全责任,建立安全管理网络,使安全工作真正做到“齐抓共管”。
同时责任单位应配备有责任心、懂安全业务的专职安全员,负责施工现场的安全生产日常管理工作。
对安全隐患做到早发现早整改。
五、项目负责人要切实履行好安全第一责任人的职责,确保安全资金和各项安全措施及时到位,杜绝“三违”现象的发生。
六、责任单位应根据施工组织设计编制好施工安全措施方案,并认真组织实施,对重点部位的施工要编制专项施工安全措施方案并按照方案组织实施。
七、主管单位除了派驻现场代表以外,还不定期对工程的施工情况进行检查,责任单位对主管单位提出的安全指令和安全整改意见必须及时落实并回复。
发现紧急险情,主管单位代表有权立即停止施工作业。
八、一旦发生伤亡事故,责任单位必须按有关规定上报和处理,不得瞒报、谎报、拒报,并采取有效措施防止事故扩大。
九、责任单位负责做好安全生产的基础工作,认真填写、整理好安全管理的各项数据和原始记录,按主管单位的要求及时上报。
十、责任单位应积极、主动配合主管单位开展各项安全检查、学习、培训、宣传活动。
主管单位应向责任单位提供有关安全管理的规章制度和学习资料。
十一、责任单位必须服从主管单位的安全管理,并认真执行主管单位制定的各项安全管理制度;
对责任单位的不安全行为以及出现的后果,主管单位有权对责任单位进行处罚甚至采取一切必要的措施进行处理。
十二、本安全责任协议书一式四份,双方各持两份,经双方签字盖章生效。
主管单位:
主管单位代表:
责任单位:
责任单位代表:
文明施工与环境保护补充协议
(全称武汉顺跃市政工程有限公司
(全称武汉市金辉建筑劳务有限公司
根据《武汉市建筑工程文明施工管理办法》及相关行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,特在武昌区沙湖系统雨污水混错接改造工程《建设工程施工劳务分包合同》的基础上签订市政工程文明施工补充协议。
一、文明施工管理目标
1、达到《武汉市市政工程文明施工标准》,创文明施工优良现场。
2、施工过程中不得发生不文明行为,受到城管、交管、环保及建设管理部门的行政处罚或通报批评;
3、认真处理市民及周边单位的投诉,及时处理整改率100﹪;
4、施工现场及项目办公、生活区不发生斗殴、吵架、赌博及其他不文明行为;
5、不发生群体上访、闹事事件;
6、不发生因不文明施工造成不良社会影响,被新闻媒体进行曝光的事件。
二、文明施工与环境保护费
费用支付:
文明施工与环境保护费用专项管理,采用定量预付、竣工结算的方式支付。
(1工程开工时,按发包人拨付文明施工与环境保护费用的比例的80%预付,在此之前,乙方须自筹资金做好文明施工与环境保护工作。
(2单项工程完成三分之二施工量时,经分期检查,本工程文明施工达到目标要求的,按文明施工与环境保护费用的10%支付,
未达到合格标准的不予支付。
(3工程竣工验收移交前,经甲方检查确认,本工程文明施工达到目标要求的,验收移交后甲方支付工程竣工结算审计的文明施工与环境保护费用余额。
否则,不予支付。
三、文明施工基本要求
1.施工现场实行封闭管理,沿工地四周按甲方要求设置围档,并有专人维护、保洁,保持围档整洁、牢固、完整、统一、美观。
施工现场设醒目警示标志,夜间施工围挡要悬挂红色警示灯,确保行人安全,本工程围挡要求:
根据施工现场实际情况,采用硬质围挡。
如乙方未按甲方代表要求执行,甲方有权委托第三方实施,费用从乙方工程款中扣除。
2.按规定公示“一图七牌”:
施工现场大门口公示统一制作的施工现场总平面图、工程概况牌、管理人及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、温馨提示牌、工期公示牌;
一图七牌安装应牢固完整和字迹清楚。
3.施工现场严格按平面布置图布置有序。
(1施工现场运输便道及进出口通道应硬化,并满足行车要求;
(2现场排水良好,地面无渍水;
合理设置泥浆沉淀池,严禁泥浆(污水直接排入城市排水管网和河流、湖泊。
(3材料设备分类归堆,整齐有序,不得在围挡外堆放;
(4工棚搭设应符合规定,临时设施不应搭建在围挡上;
(5生活区与施工区应分隔;
(6从实际出发设便民安全通道。
(7因市政施工影响市民出行,应根据实际情况,设置人行安全通道,并有醒目标志;
在商铺和居民门前进行沟槽施工,必须搭
设“便民桥”以利周边行人进出。
4.采取有效措施降尘减污,现场无尘土飞扬
(1运输土方的车辆实行封闭化运输;
(2工地余土、余渣及时清理,回填预留余土用密度网或彩条布进行覆盖,沙石料必须覆盖防止扬尘。
施工过程中,易产生扬尘的工序必须采取降尘措施,施工现场的浮土必须及时湿水清扫,防止场内扬尘;
(3大型基坑和排水管道工程进行土方运输,有条件设置冲洗槽时必须设置冲洗槽(槽内水体应定期更换,不具备条件的配备冲洗或洒水设施,并在车辆进出口(进出口通道不超过二个通道指派专人清扫保洁,防止车辆带泥上路引起路面扬尘;
(4夜间施工要经有关部门批准,在规定时间和范围内作业,要采取车辆严禁鸣笛,装卸材料应轻拿轻放等降噪措施,减少噪音干扰。
(6施工现场严禁焚烧各类废弃物
5.临时生活设施(包括宿舍、食堂、厕所、淋浴房、盥洗处、工间休息茶亭必须符合环保、卫生、节能、安全和消防的要求。
(1施工现场人员行为文明,持证挂牌上岗,无不良行为。
(2文明施工管理资料规范、齐全。
(3工程完工后,要做到工完料尽场清,并抓紧办理交验手续,未通过验收和正式移交前由乙方负责现场管理。
四、文明施工管理责任
1.甲方文明施工管理职责:
负责核定安全文明施工措施费用,并按合同约定拨付;
(1负责工程现场文明施工综合协调工作;
(2督促乙方贯彻落实有关文明施工、城市管理的法规,政府有关文件及公司有关要求;
(3协助政府有关管理部门对施工现场文明施工进行的检查、督促及执法管理;
(4督促乙方及时整改文明施工方面存在的问题;
(5进行安全文明施工检查、评比、奖惩工作,定期通报工程文明施工情况;
2.乙方文明施工责任:
乙方是本工程文明施工的责任主体,承担文明施工的直接责任,在整个工程现场范围内承担文明施工统一管理的责任:
(1遵守各级政府有关文明施工的规定和甲方《安全文明施工标准》,依照法规结合工程实际制定安全文明施工措施,并认真实施;
(2依法办理有关手续,主动接受政府有关部门监督,服从甲方的监督管理和依法接受监理;
(3及时整改文明施工中存在的问题;
(4建立文明施工责任制,现场有专人负责文明施工管理工作;
(5对施工作业人员要进行文明施工教育,在工程施工交底时要把文明施工作为一项主要内容,并做好交底记录;
(6落实市政府文明施工的要求,做好施工现场文明施工集中整治工作;
(7对施工现场参建各方进行统一文明施工管理。
五、保证措施
施工期间,乙方发生下列文明施工方面的问题,甲方有权对乙方进行处罚:
1.乙方有下列情况之一的,处以5000-20000元的保证金违约金处罚:
(1)因不文明施工造成不良社会影响,被新闻媒体进行了曝光的;
(2)施工作业人员、施工管理人员在施工现场打架斗殴,造成不良社会影响的;
(3)未及时处理市民及周边单位的投诉,同一问题出现重复投诉的;
2.在项目实施过程中,施工现场因不文明行为受到城管、交管、环保及建设管理部门的行政处罚或通报批评一次,处以50000的文明施工保证金违约金处罚;
被发包人和建设行政主管部门进行文明施工不良行为公示,处以100000元文明施工保证金的违约金处罚,乙方无条件退场;
本工程完工通过正式验收后,文明施工保证金扣除处罚金额后的余额,经甲方代表审核后一次全部无息退还。
六、其它事项1.本协议为《建设工程施工劳务分包合同》补充协议,经双方法人代表、委托代理人签字后生效。
2.本协议有效期:
从双方方签字之日起至本工程完工通过正式验收止。
甲方:
法定代表人:
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 范本 建设 工程 劳务 分包 合同 联营 使用