市政排水工程施工合同示范文本.docx
- 文档编号:1977220
- 上传时间:2022-10-25
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:30.29KB
市政排水工程施工合同示范文本.docx
《市政排水工程施工合同示范文本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《市政排水工程施工合同示范文本.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
市政排水工程施工合同示范文本
市政排水工程施工合同
(示范文本)
第一部分协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
****项目*******市政排水工程
工程地点:
工程内容包括:
****项目*******市政排水工程,包括雨水系统、化粪池及污水系统等室外排水工程。
二、工程承包范围
本工程包括;雨水系统、化粪池及污水系统等室外排水工程,包括前述工程的材料和设施的采购供应、施工安装(含土方挖填、场内运输等)及竣工验收、保修等工作。
与各单体建筑的界面划分为;离建筑物最近的第一口井(含检查井和雨水口施工),施工至本项目外市政排水官网接口。
按照施工图纸显示的内容施工。
三、合同工期
开工日期:
(暂定)201年月日,竣工日期(暂定)201年月日;
合同工期日历天。
具体开工时间以甲方书面开工通知为准。
四、质量标准及工艺要求
1、工程质量标准:
中华人民共和国《建筑工程施工质量验收规范》规定的合格标准。
2、施工工艺要求
雨水、污水的排放依靠重力流实现,在施工中除了控制管网走向的同时重点控制各个雨、污水井的井底标高,化粪池进出口标高,确保管网的坡度达到设计要求,满足雨、污水的排放。
五、合同价款
本工程的合同价款为¥:
0元,大写人民币:
。
1、本工程采用固定总价的方式承(发)包,包工包料、包工期、包质量、包安全,包人、材、机等市场价格波动变化的风险及相关计价性文件政策性调整的风险。
合同价款包含施工、竣工和保修本工程的全部费用,包括管理费、利润、措施项目费用、规费、税金等,均包含在承包人的综合单价及据此计算的合同价款之内。
2、承包人必须严格按照图纸要求施工,保证本工程一次性通过质监等主管部门的专项验收,并不影响整体工程竣工验收。
3、其他本工程甲方指(限)定品牌材料、设备(参考):
序号
指定产品
甲指品牌
技术要求
1
PVC-U双壁波纹管
联塑、顾地
国标
2
铸铁污水井、雨水井、雨水口盖板
缔乐、企力
国标
六、组成合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:
201年月日
合同订立地点:
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:
(公章)承包人:
(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
邮政编码:
邮政编码:
第二部分通用条款
此部分按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)。
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同使用汉语
2.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关地方性法规。
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
《建筑工程施工质量验收规范》以及其他适用于本工程施工、验收等现行的国家、行业、地方的标准和规范。
发包人提供标准、规范的时间:
无
国内没有相应标准、规范时的约定:
无
3、图纸
3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
合同签订后,发包人提前于本工程开工日期10日历天内提供市政室外排水管网及相关专业施工图(蓝图)三份。
发包人对图纸的保密要求:
未经发包人同意不得复制及向承包人以外人员泄露有关图纸内容。
使用国外图纸的要求及费用承担:
无
二、双方一般权利和义务
4、工程师
4.1监理单位委派的工程师
姓名:
职务:
总监理工程师
发包人委托的职权:
工程质量控制、工期控制、信息管理、合同管理、安全监督、全面组织协调;
需要取得发包人批准才能行使的职权:
涉及工程造价的签证、实际工程量的签证、施工中和图纸中的建议、开工令、停工令、复工令。
4.2发包人派驻的工程师
姓名:
职务:
工程部经理
职权:
主持施工现场发包人的工作以及对施工、监理工作的检查
4.3不实行监理的,工程师的职权:
/。
5、项目经理
姓名:
职务:
项目经理
6、发包人工作
6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
已具备。
2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
发包人于开工前按现状条件提供(或协调总包单位提供)施工用水电接驳口、发生的施工用水电费用由承包人负责。
3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
已开通。
4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
如必需,承包人可至发包人处查询。
5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
开工前办理工程施工相关手续。
6)水准点与坐标控制点交验要求:
按施工图由发包人、承包人、监理现场交验。
7)图纸会审和设计交底时间:
另行商定。
8)处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
承包人负责做好保护工作。
如承包人在施工中发现问题应及时报告发包人或监理,由发包人、设计院或监理出具解决方案,承包人负责施工,费用由发包人承担。
9)双方约定发包人应做的其它工作:
/
6.2发包人委托承包人办理的工作:
届时由发包人委托。
7、承包人工作
7.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
无
2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
a、编制施工网络总进度计划;
b、施工过程中资料报表交监理工程师审查。
3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
提供和维修施工现场围栏、看守和警卫等,非夜间施工使用的照明由承包人负责。
如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由承包人承担责任及所发生的费用。
4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
无
5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
承包人应按上级主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定,办理有关手续。
如因承包人未及时办理有关手续而造成的处罚由承包人承担;涉及费用包含在协议书约定的合同总价之内。
6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
竣工验收前负责承包范围内已完工程、成品的保护,并对施工过程中造成其它工程、成品的损坏承担责任,该项费用已计入合同总价。
7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
开工前由发包人以书面形式通知承包人,承包人应采取措施进行保护,费用由发包人承担。
如发现地下管线等,承包人不得破坏,否则必须无条件及时修复,并承担由此发生的费用。
8)施工场地清洁卫生的要求:
服从政府主管部门、发包人、监理和总包单位的安全文明施工管理,保持环境清洁。
9)双方约定承包人应做的其它工作:
本工程纳入招标人在政府部门备案的湖墅观止三组团总承包工程的总包管理,作为备案的总包合同下的分包人,按总包方时间要求负责办理该总分包合同备案的手续办理,并承担相应费用。
三、施工组织设计和工期
8、进度计划
8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
图纸会审及设计交底后一周内向发包方提供施工组织设计(施工方案)和进度计划1份,发包人五天内予以确认或要求承包人进行修改,承包人应按经发包人确认的施工组织设计(施工方案)和进度计划组织施工,因承包人原因未及时提供合格的施工组织设计(施工方案)和进度计划,或未按经确认的施工组织设计和进度计划组织施工而造成发包人损失的,由承包人承担。
工程师确认的时间:
收到承包人资料五天内予以确认。
8.2群体工程中有关进度计划的要求:
因总承包单位各单位工程进度有差异,承包人除应满足合同总工期外,尚应接受总承包单位的合理进度安排,满足各单位工程整体进度要求。
9、工期延误
9.1双方约定工期顺延的情况:
如遇下列情况,经工程师签证后,工期相应顺延,但不涉及费用索赔:
1)按施工准备规定,不能提供施工场地、道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
2)凡发包人负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
3)设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
4)在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
5)政府行为;政府强制要求停止(非承包人原因引起,如全市性的安全整顿,要求建设工地停工等)。
6)不可抗力的因素而延误工期。
7)承包人在上述情况发生后7天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告,逾期不提供报告,视为不存在顺延工期。
工程师在收到报告后7天内予以确认。
9.2因承包人原因而导致工期延误,则按3000元/天进行处罚,并承担由此给发包人造成的其他损失。
四、质量与验收
10、工程质量必须达到以下国家及地方相关标准规定的相关内容,包括但不限于:
10.1国家规范及图集
1)《雨水口图集》(05S518);
2)《排水检查井图集》(02S515);
3)《井盖及踏步图集》(97S501-1);
4)《混凝土排水管道基础及接口图集》(04S516);
5)《埋地塑料排水管施工图集》(04S520);
6)《小型排水构筑物图集》(04S519);
7)《砖砌化粪池图集》(02S701);
8)《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);
9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);
10.2未尽事宜参照其它国家相关图集、规范及规程执行。
10.3质量符合国家验收标准。
双方对质量评定意见不一致时,由武汉市质监站进行质量裁定。
10.4对质量的其它约定;
1)一次验收合格且不影响整体工程创优;
2)达到约定质量标准不罚;
3)由承包人原因引起的一次验收不合格,承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格,承包人未能在监理或发包方发文中限期内整改合格,承包人承担5000元/次的违约金。
若承包人无力补充完善,需另委托其他单位时,承包人应承担全部费用,并承担由此给发包人造成的其他损失;
4)由于承包人原因引起的工程质量不合格而造成重大经济损失或工程质量事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的承包费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,并承担由此给发包人造成的其他损失。
5)承包人保证本工程通过政府主管部门及相应检测
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 市政 排水工程 施工 合同 示范 文本