强电安装施工标准合同范本Word下载.docx

强电安装施工标准合同范本Word下载.docx

《强电安装施工标准合同范本Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《强电安装施工标准合同范本Word下载.docx（41页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

结算时，

按实质达成的平方数目结算。

二、质量要求

1、工程质量：

依据设计图纸，严格依据国家照明电器

规范和甲方要求施工，工程

质量达到优秀。

三、工期要求：

1、动工日期：

按甲方的指准时间进场施工，以甲方书

面通知为准。

2、完工日期：

按甲方通知的阶段性工期要求施工完工，

并于小区各期入伙前办理

完所有有关手续后交托使用。

四、合同价钱及付款方式

1、乙方的工程款项及付款方式：

合同总价为：

人民币正（￥：

元）。

（1）、工程费的单价：

元/平方米。

以上所有价钱已包含整个工程的施工费、工具资料费、

保险费、监理费、建安费、包含建扎营业税及附带在内的

所有税费等各样花费。

（2）、付款方式：

1、签订合同之日起日内甲方付总

工程款的%；

2、工程所有完工，测试成功即付总工程款的%；

3、经过甲方及有关部门初验查收合格，而且系统无故

障运转一

个月后，再付总工程款的%。

甲方收到乙方提交的以下有效单证后的十个工作日内

付清全款。

全款付清后办理有关移

交锋续。

——经甲方现场确认署名的工程进度证明单调份。

——乙方出具的金额为本合同总价钱的发票（税务局

监制）正本一份。

五、甲、乙两方责任

（一）甲方责任

1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗

埋管道和暗埋盒，并保证管道的通畅；

2、向乙方供给设计所需的甲方红线范围内室外强电管

线平面图、建筑内共用管线

平面图等有关资料；

3、供给施工用水、电的接驳点及必需的暂时施工用处

所；

4、协调本工程与土建、水、电及其余配套工程关系；

5、有权对工程的安装质量进行监察；

实时进行增减工程量的签证；

6、组织工程完工查收，并按合同的规定实时支付工程款并办理结算。

若没有按本

合同第四款第⑵条给乙方付款，则自逾期之日起，每延缓一天，甲方按合同总价的1%的标准向乙方支付违约滞纳金。

（二）乙方责任

1、严格依据要求供给的施工图和施工规范进行本工程

范围内的有线电视络工程

的安装和调试，保证工程质量和施工进度，若有更改

一定经甲方署名认同；

2、属于施工质量问题返工费由乙方负责；

因为乙方原由造成的返工花费、工期损

失和甲乙经济损失等由乙方负责。

3、本工程所属的线路器械须切合国家有关要求，以知足客户的要求；

4、听从甲方工程监察管理，与其余交错的施工单位充足配合和辅助；

5、工程完工后，乙方供给两套完工图给甲方；

6、听从土建单位的总进度安排，保证不影响总工期的达成；

7、落实安全举措，恪守安全施工规定，保证安全、文明施工；

若施工时期或在工

期范围内，因乙方或乙方施工人员自己原由此发生安全事故及伤害，则由乙方肩负所有责任。

8、施工所需水电设备由乙方自行负责解决或供给，施

工过程所发生水电花费由乙

方肩负。

9、按期达成施工任务并保证安装质量、信号调试质量；

组织查完工作，并保证一

次性经过查收获得合格证。

六、违约责任

1、合同三方任何一方不可以执行或不可以全面执行合同条

款（不行抗力除外），均属

违约，违约方应补偿因违约给对方造成的损失。

2、施工中及施工后发现设备、资料货不对版，即不符

合合同要求，乙方应向甲方

肩负合同总价款的30%的违约补偿责任，同时乙方应

无条件改换，不然，甲方有权拒绝在完工查收证书上署名，

并拒绝支付工程款，由此造成的全部损失由乙方负责。

3、如乙方未能在甲方要求的限期内完工并经过查收合

格，则自逾期之日起，每迟

延一天，乙方按合同总价的1%的标准向甲方支付延缓

完工违约金，并补偿由此给甲方造成的所有损失。

但因甲方不实时配合乙方解决施工上的问题或不行抗力造成本工

程延缓完工的，乙方无需肩负本款的延缓违约责任。

七、本合同未尽事宜，可由甲、乙两方另行磋商签订增补协议，磋商不行，任何一方可

直接向宝安区人民法院提起诉讼。

八、本合同须经甲乙两方署名盖印后奏效。

九、本合同共四份，甲、乙两方各执二份，均拥有同样法律效劳。

甲方：

乙方：

代表：

代表：

签约时间：

20年月日

签约地址：

篇二：

强电工程合同

项目

供电配套安装工程合同

本合同由

建设单位：

（下称甲方）

办公地址：

上海世纪大道1589号25楼

和

施工单位：

（下称乙方）

[注:

请企业从商业角度判断能否需要总承包单位签订。

]

订立。

基于甲方拟进行项目供电配套安装工程（以下简称

“本工程”），该工程以指定分包的形式发包，甲方向乙方

供给了绘述所有工程的邀请招标文件。

我们理解,本协

议采纳指定分包的方式。

请贵司留神,依据我国合同法等法律、法例的有关规定,发包人不得将应该由一个承包人达成

的建设工程肢解成若干部散发包给几个发包人。

本合同就

部分工程进行指定分包,其安排有可能被有关主管部门认定

为肢解分包。

别的,我国最高人民法院对于审理建设工程施

工合同纠葛案件的有关司法解说,发包人直接指定分包人分

包专业工程,造成建设工程质量缺点,发包人应该肩负过失

责任。

承包人有过失的,也应该肩负相应的过失责任。

所以

在指定分包的状况下,假如发生工程质量问题或许工程延缓,

可能发包人需要肩负必定的过失责任,而总包商的责任将得以减少。

]

乙方按邀请招标文件进行招标。

兹特此达成协议以下：

乙方赞同依据和依据合同文件规定、有关附带的合同条款及招标文件、招标图纸、合同图纸和工程要求及技术

要求所说明与显示的内容进行小区整体供电方案设计、供

电征询，供电配套供给、施工、送电、维修并达成整项工

程。

1.工程概略：

工程名称：

工程范围：

1、保证依据本合同商定达成豪全花园小区整体用电

方案的设计、用电方案申请，供电方案的

优化及审批经过，并获得上海供电局出具的供电配套

证明书。

代为甲方办理全部有关的手续，花费含在合同价

中。

供电方案需知足整个小区的用电，包含、公建配套、

商业用房、地下车库等，还应试虑并知足整个小区路灯、

公灯等一定的用电容量。

2、配套工程：

自电业变电站外线引入开始，至各单

元及地下车库电表箱为止（含电表）。

包

含外线电缆引入、开关站建筑（不含土建建设及预埋

件）、小区内排管及电缆敷设工程。

外线引入：

包含高

压电缆敷设、电力埋管、挖填土、接地、顶管、破路、电缆井等施工、

调试工作。

开关站建筑：

包含开关站内所有的变压器、高低压开

关柜、计量柜等供给、安装、调试，

站内电缆敷设、接地安装、桥架敷设等的所有工作。

小区内排管：

包含箱变基础、电缆分支箱基础、自开

关站至每户之间的管道、电缆分支

箱至地下车库之间的管道、挖土及填土、接地安装、过道路的保护管等所有的供给、施

工、查收。

小区内电缆敷设：

包含自开关站至住户电表箱及至车

库配电箱的所有电缆敷设、箱变及

电缆分支箱的安装、接地调试、送电线路调试、住户

电表及车库配电箱内电表的供给安

装调试、电缆终端箱、电表箱等所有设备资料的供给、

施工、调试、查收。

3、乙方负责代为甲方办理所有从用电申请到正式送电的有关的全部手续，花费已包含在总价

2.合同价款

合同价款为人民币（小写）元（大写）（在下文简称“合同总价”），

除按合同规定外，合同总价不可以作任何调整。

详细见合同附件一《工程量清单》

本合同总价包含但不限于本合同商定承包范围内的

工作内容及乙方招标文件和甲方招标文

件报价清单中所列所有工作内容。

本合同总价为固定总价，属闭嘴包干性质（包设计、

包供给、包施工、包工期、包质量、

包测试、包查收、包安全、包薪资及资料、人工上升

差价、资料消耗、施工管理费、所有

间接费、综合费率、大型机械进散场费、赶工费、保

险、收益和国家规定的任何收费、税金（包含但不限于设

备入口关税及增值税等）、一定的加班费、物价上升、费

率或汇率的改动、专利费、包装空运、外国及当地存仓、

运输、因资料或设备迟到工地的窝工费等等）。

合同总价

除按本合同的规定外，不得以任何方式调整或更改，任何

计算合同总价（如算术上或数目上）的错误皆由本乙方承

担。

[注:

闭嘴包干价主要合用于工程量小、易于精准计算、

工期短、风险低的工程。

依据我国工程建设合同纠葛的有

关规定,在商定闭嘴价的状况下，因形势更改致使建材价钱

大幅上升而显然不利于承包人的，承包人可恳求增添工程

款。

但建材涨价属正常的市场风险范围，涨价部分应由承

包人肩负。

假如企业以为施工周期较长、不确立要素许多,

则对两方均存在风险,能够资料涨跌幅度、工程增减数目等

作为调整条件进行调整。

请企业从商业上判断确认能否需

要。

深入设计花费、举措花费、施工报审花费、各样施

工/完工手续办理花费、已达成品保护费

用、暂时设备花费、脚手架花费、水电花费、工程保修花费也已包含在合同总价中。

只管有些零件、构件、附件和配件未独自或整体列明，或在合同花费工程量清单中部分费

用项目乙方未报价，但他们均应被视为包含在合同及合同总价中。

本合同总价已包含依据招标图纸、乙方深入设计图纸所显示的所有的工作范围，如乙方在

合同花费清单中填报的工程量少于按以上图纸计算的

工程量，不论这类差距有多大，所波及的花费也已包含在本合同总价中。

如资料、设备装置的性能未能切合技术规范中的性能要求，甲方/代表有官僚求乙方在[]

日历天内调动、增添资料、设备、零件、构件、附件

或其余项目以达到指定的要求。

所增添的花费由乙方自行肩负，工期不予顺延。

除非还有规定，乙方的价钱须包含执行和达成合同文件所描绘的工作及所不可以缺乏的所有

附带工作及花费，不论它们能否在合同文件中有所说

明，亦不论它们能否在签订合同时能够预想到，不然甲方

有权不予支付。

因为物价上升，惹起的资料、设备增添的花费亦包

含在合同总价中，不论上升幅度是多少。

甲方有权减少/撤消所有或部分报价项目的工作内容，

合同总价同时作相应调减。

除甲方书面发出的工程更改所惹起的造价增减以及按

合同文件的规定能够调整的花费外,

不论在任何状况下,乙方不得再向甲方提出任何其余费

用增添的恳求。

乙方提出的任何花费增添一定有甲方代表

人书面署名盖印，不然甲方不予认同。

施工中因设备地点变化或室外管线综合施工而惹起的

管道、线缆的增添或减少，造成花费

的增减亦含在总价中，不作调整。

合同总价中已包含当地电业局对本工程所包含的低压

配电柜、电表箱、配电箱所收取的任

何形式的管理花费、入花费。

本合同总价将不会因浦东供电分企业收费调整、分阶

段施工、建筑面积变化（不超出2％）

而调整。

3.合同工期

完工时间：

，正式送电时间：

。

动工日期以甲方书面通知为准，详尽进度计划由

甲方项目部与乙方确认后执行。

乙方须在甲方要求的

计划工期内达成承包范围内所有工作。

完工日期为经过供电部门查收并正式送电日前为准。

工程完工，乙方应提早10天书面通知甲方组织各方查收，如甲方未能在约准时间内组织验

收，则视为查收经过。

工期延缓时,乙方应肩负违约责任。

超出合同工期每逾期一天乙方应向甲方支付合同总价

的%作为违约金，不行抗力要素及甲方代表人书面署名盖印赞同顺延的情况除外。

4.甲方/甲方代表

本合同协议条款和条件中的“甲方”一词应指。

甲方有权在任何时间拜托或受权予其余单位或人士

负责执行本合同的所有权益及责任，乙

方不得有异议。

甲方代表为张帆先生。

在本合同范围内，波及到工期延伸、花费增添、质量标准变化的所

有指示、指令、信件、联系单、更改单等文件、资料

须经甲方代表署名认同并加盖甲方公章后方确以为有效。

5.乙方项目经理

经甲方赞同,乙方委任先生为项目经理,履行合同商定的权益,执行合同商定的职

责；

项目经理为乙方实行本工程的主要负责人，应长

驻现场，并执行甲方现场项目部的管理规定、条例，不然

视为乙方一方面改换项目经理。

乙方的要求、恳乞降通知应预先以书面形式，并由

乙方项目经理署名后送交甲方代表，在

状况紧迫且没法与甲方代表获得联系的状况下,乙方可

采纳保护工程和人员生命、财富安全的紧迫举措,并在今后

的24小时内向甲方代表送交报告；

一般状况下,项目经理不行易人，如遇特别状况,乙

方应起码提早7天通知甲方，同时提

供在经验、能力、资历、项目经理等级方面不低于先

生的1-2位项目经理供甲方选择，在获取甲方的书面赞同后

方可代表易人，不然乙方应向甲方支付人民币20万元/每人

次作为违约金。

乙方项目经理一定每日驻守施工现场，如私自走开施工现场，则愿意接受甲方每日人民币

[]元的违约金处分。

乙方项目经理未准时参加协调会等例会的，每缺席一次，乙方应支付违约金人民币[]元。

6.工程监理

甲方拜托肩负工程的监理工作,经甲方赞同,监理单位委任先生为总监理工程师,履行合同给予的权益,执行合同规定

的职责。

7.乙方承包工作范围

乙方职责及工作范围，工程内容包含（但不限于）以下

内容:

接受工程现场（本施工现场原则上不供给乙方住

宿）；

负责与供电配套单位进行联系，代甲方实时落实供

电配套工程事宜；

代甲方达成供电专业配套有关的各项申请报告及申

报办证手续；

将经供电局初步赞同的整个小区供电方案设计供给

给甲方，并与甲方共同进行优化；

负责敦促并保证供电配套单位及部门按其所签配套

合同达成工程配套事宜，并在供电配套

安装工程实行中肩负协调工作；

按甲方制定的开发进度执行供电配套工作义务，不

得造成甲方工期的延缓；

样板区、非样

板划分阶段施工。

一定将甲方对供电配套的功能及技术要求实时的与

供电单位进行有效交流，在政府有关政

策及供电配套技术要求赞同的条件下，知足甲方提出

的要求；

恪守甲方对工程有关质量、安全、工程进度、场容

场貌等方面的规章制度和管理规定，服

从甲方调动，亲密配合，保证工程按质、按期的达成。

做好施工现场建筑物管线和周边建筑物、修建物的保护工作和四周环境对安全文明施工的

规定和要求。

按甲方、总包单位的要求动工前参加设计交底会和

工程施工中的生产协调会。

工程完工未正式使用或送电以前，负责做好对现场的全部设备和工程成品保护工作等。

篇三：

为明确工程内

容及三方权益义务，本着互利合作、密切配合、分工负责

依据设计图纸，严格依据国家照明电器规范和甲方要求施工，工程质量达到优秀。

按甲方的指准时间进场施工，以甲方书面通知为准。

2、完工日期：

按甲方通知的阶段性工期要求施工完工，并于小区各期入伙前办理

全款付清后办理有关移交锋续。

2、向乙方供给设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线平面图等有关资料；