建设工程合同范本.docx
- 文档编号:1955608
- 上传时间:2022-10-25
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:35.72KB
建设工程合同范本.docx
《建设工程合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程合同范本.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建设工程合同范本
建设工程合同范本
建设工程合同范本1
委任单位:
____________
施工单位:
____________
就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、工程名称:
___________________________
二、工程地点:
________________________
三、工程项目内容:
________________________
四、工程期限
本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、工程造价为人民币:
____________________________________
六、付款方式
1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。
2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。
(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)
七、材料设备:
本工程所需的工程材料由乙方负责选购,准时组织进场,材料设备保管场地由甲方供应,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。
施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工
1.乙方必需严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。
2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不行分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料打算不足需增加的投资由乙方负责。
3.施工中甲方提前增改项目,必需事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身损害、设施的损坏,由施工方负责。
5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2.由于乙方供应的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方担当。
3.由于乙方缘由造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。
4.装饰工程质量保修________年。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未阅历收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,平安问题由甲方担当责任并以甲方开头使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章):
________
代表人:
__________________
乙方单位(盖章):
________
代表人:
____日期:
____________________
签订合同地点
建设工程合同范本2
合同条件接受建设工程施工合同示范文件(GF—1999—020XX年,防水落石出______年,安装______年。
2.保修期从甲方批准的竣工之日算起。
工程的保修押金为工程总造价的3%(其中15%为屋面工程保修押金),在保修期满28天后,退还保修金(不计息)。
3.保修期间消灭的质量问题,乙方应在接到甲方通知日起三天内前来负责做无偿修理。
如逾期,甲方有权请第三方进行修理,其修理费用由乙方负责。
4.竣工后,乙方应按规范进行沉降测量,并将资料供应应甲方。
五、其他
1.本工程的中标单位为承包单位,严禁转包,特殊分项工程确需分包部分,应经甲方许可。
项目经理在工地现场时间到位率如少于90%,且中途无故更换项目经理,甲方有权按工程总造价的1%~5%扣取罚金,直至终止合同,由此造成的一切损失由乙方负责,甲方保留索赔的权利。
2.乙方在施工中应依据国家有关施工规范和规程进行施工,施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。
3.乙主必需切实做好平安施工、文明施工,遵守社会治安等有关规定,搞好环境卫生,搞好打算生育工作,因违章而导致罚款和一切后果,均由乙方负责,甲方不负任何责任。
4.工程竣工后中标方应向招标方供应全套符合建筑工程档案要求的资料三套,其中二套为原件。
5.本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。
投标书
_____________市_________公司:
1.依据已收到的《一工程招标文件》,遵照《一市重点建设工程施工招标投标管理方法》的规定,我方经考察现场和争辩上述工程的招标文件后,我方愿以招标方预算造价下浮_____%承包上述工程的施工、竣工和保修。
2.假如我方中标,我方将依据规定提交质量、工期履约金各______元。
3.一旦我方中标,我方保证在_______年______月______日开工,______年______月______日竣工,即_______天(日历天)内竣工并移交整个工程若违约,除罚没全额的工期履约保证金外,每延迟一天再罚_______元。
:
4.如我方中标,我方保证使施工的工程质量达到市优。
若违约,除罚没全额的工期履约的保证金,再按结算总价的_________%人作为违约惩罚金。
5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
6.除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书、本招标文件、我方的投标文件将构成约束我们双方的合同文件。
7.依据惯例,我方将担当全部的投标费用。
投标单位(盖章):
________________
法定代表从(签字并盖章)
__________年_________月_________日
建设工程合同范本3
合同编号:
20XX年第(019)号
兹由甲方托付乙方办理基建工程造价、咨询服务业务,经双方协商,同意共同尊守以下条款。
一、托付服务、审计、验证项目状况
1、工程项目名称:
望都太阳城四期28#、29#、30#、31#楼、开闭所
2、建筑面积:
28392.37m2
3、工程造价(暂估价):
每平米1000元
4、工程地址:
贺兰县望都太阳城小区内
5、工程开工日期:
竣工日期:
二、托付乙方服务的内容或要求服务内容(需服务的内容在以下项目前划
1、编制工程预算、决算、招标标底;
2、审核工程预算、决算;
3、工程量清单编制;
4、施工全过程造价把握;
5、工程竣工结算审核;
6、其他
7、要求:
三、甲方在项目施实过程中应供应的资料(需供应的资料在以下项目前划勾)
1、施工合同、补充合同或施工协议书。
2、工程施工图纸(全套:
土建、安装)。
3、图纸会审资料、设计变更、签证单。
4、施工组织设计、隐蔽工程记录、吊装工程记录。
5、施工过程中双方签证资料。
6、工程(预)决算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)。
7、工程量计算表、主要材料计算表。
8、钢筋实际用量计算明细表。
9、按政策规定需据找补差价的材料价格证明资料。
10、建设单位供料明细表。
11、招投标文件及其他有关影响工程造价、工期等的签证资料。
12、施工单位营业执照、资质证、取费等级证、预算员资料证。
13、跨年度工程施工形象进度明细表。
四、甲方在托付项目中担当的责任和义务
1、供应的计算资料要真实、齐全。
2、施工管理人员要亲密协作。
3、由于甲方在工作运行中,供应的资料虚假不全或有关人员不协作,造成乙方结论不实际或拖延工作进度,应由甲方担当责任和赔偿损失。
(总造价的%)
五、乙方在承办托付咨询业务中应担当的责任和义务。
1、依据国家有关的法律法规的要求进行编制和审核,出具验证报告,保证验证报告的真实性、合法性。
2、依据商定的时间完成编制、审计、核算业务,出具计算、审核、核算报告。
六、收费标准:
1、经双方议定,按结算金额的
2、双方一次性协商收费
七、结算方式:
1、经双方议定,协议签证后,甲方预付乙方工程造价暂估总费用的预付款。
2、乙方向甲方供应出完整的预算书时,甲方在签收预算书时付工程造价暂估总费用30%的款项。
3、进入工程决算时,甲方必需付至总费用的。
4、余款在办理完决算项目签认时一次性付清。
5、补充内容:
甲方要求报进度款时,每月支付乙方用包含总费用中,在结算时预予抵扣。
八、双方任何一方若无故撤消或不履行协议时,该方应赔偿对方经济损失(审计工程总造价的30%)
九、本协议执行中华人民共和国经济合同法有关规定。
十、其它应说明的事项:
十一、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,同时生效。
托付单位(甲方):
承办单位(乙方):
地址:
电话:
代表签字:
地址:
电话:
代表签字:
年月日年月日
建设工程合同范本4
经过双方协商全都,签订本合同。
一、托付人托付咨询人为以下项目供应建设工程造价咨询服务:
1.项目名称:
2.建设地点:
3.资金来源:
4.工程用途:
5.工程规模:
总投资额万元,建筑面积
6.咨询业务范围及内容:
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1.建设工程造价咨询合同标准条件;
2.建设工程造价咨询合同专用条件;
3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意依据本合同的规定,担当本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、托付人同意依据本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自20XX年月日开头实施,至20XX年月日终结。
七、本合同正本2份,托付人、咨询人各执一份,副本2份,托付人、咨询人各执一份。
委托人:
(盖章)咨询人:
(盖章)
法定代表人:
托付代理人:
住所:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
电话:
传真:
电子信箱:
年月
法定代表人:
(签字)托付代理人:
(签字)住所:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
电话:
传真:
电子信箱:
年月日(签字)(签字)日
建设工程合同范本5
项目级别:
_________
立合同单位:
_________(简称借款方)
_________银行_________行(简称贷款方)
借款方在_________年为进行基本建设所需资金,经贷款方审查,同意赐予贷款。
为明确双方经济责任,把握年度投资,双方除遵守_________号临时借款协议外,特签订本年度合同。
第一条借款方依据批准的年度基本建设打算,向贷款方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程,不得挪作他用。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程 合同范本