电梯工程分包合同Word文件下载.docx
- 文档编号:19539961
- 上传时间:2023-01-07
- 格式:DOCX
- 页数:34
- 大小:43.73KB
电梯工程分包合同Word文件下载.docx
《电梯工程分包合同Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电梯工程分包合同Word文件下载.docx(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
设备的全部材料均属安装范围内,设备未带的主要材料由甲方负责提
供,其余安装零星材料均已含在承包费中,乙方自行解决。
乙方负责自备工程需用的所有工具及个人安全设备。
甲方免费提供使用大型工具乙方负责维护与保管。
安装前必须开箱点件,向甲方报开箱点件时间(已文字形式)。
明确破损件名称及型号提供明细单(开箱点件时间算起三日内报公
司),超出时间按安装队自行购买计算。
第五条甲方责任
安装期间,甲方将派出1名项目经理前往现场,负责协调厂家、总包
与业主之间的工作。
不定期的质量及安全检查工作。
承担政府验收费。
按照约定支付乙方工程款。
第六条乙方责任
乙方需向甲方提供公司及施工人员所需资质、上岗证、身份证。
在项目施工期间一切听从现场甲方有关人员的指挥。
乙方自行解决工程所需的安装工具,安全保护用品。
负责解决甲方质检人员及政府相关部门提出的因安装不当所造成的整
改要求,并在要求期限内完成。
乙方人员必须工作服、安全帽费用由乙方承担。
乙方应积极配合总包及土建施工单位,满足总包的施工进度要求。
严格遵守现场各项管理制度,做好电梯备件的管理,库房及住宿场所
做好防火、防水、防盗,并符合甲方各部门对文明施工的考核指标。
乙方应保管好本工程的各种资料和合同文本,并填写好班组自检记录。
且要按照甲方有关部门规定保证资料与工程同步。
工程完工后,所有
工程材料一齐交于甲方统一存档。
乙方须负责监督其安装人员在施工在施工期间遵守安全规则,在施工
期间因乙方造成的意外事故而引起的一切赔偿及法律责任皆由乙方承
担。
乙方在施工过程中必须加强现场所有成品的保护工作,如发生损坏。
由乙方负责赔偿。
乙方必须按照总包指定的地点堆放垃圾,不得随意堆放,做到场地清
洁,人离场清。
乙方负责电梯安装工程的全部辅助工程。
未尽事宜,乙方须以甲方与电梯厂电梯安装合同执行。
乙方初检后安装队将随机文件,装箱单,三角钥匙,技术资料,配件
返还甲方技术部,甲方技术部出具资料收回证明。
乙方凭据甲方技术部安装认可书,资料收回证明到财务结算安装款。
乙方可自行负责安装人员的各项保险费用(乙方必须提供保险原件给
甲方)。
如乙方施工人员未有保险,甲方可强行给乙方施工人员参加保
险,保险费用从安装款中扣除。
第七条质量保证
保证升降梯安装质量达到国家验收标准和厂家的安装标准。
在施工期间,如果甲方检查组发现工程有不合乎图纸、质量标准及地
方劳动局要求的,乙方要负责在指定日期内修复,如乙方不能在指定
期间内完成修复工作,甲方将自行修复或请第三人修复,所有费用由
乙方承担。
在保修期满内如发现施工质量或施工不当造成的缺陷,乙方应负责承
担无偿的返工、更换,并赔偿甲方因此而遭受的损失。
乙方承诺在保修期届满后,如工程出现重大质量问题,按质量鉴定部
门的意见及质量法有关规定执行。
安装初检有技术部门验收,由技术部出具认可书。
第八条双方责任
乙方在施工全程负责成品保护。
按厂家合约规定共同进行电梯的开箱和验收。
第九条合同违约
如合同未能在本合同文件指定的竣工日期(合同总工期日历天数)
或任何允许调整工期内竣工,否则,每逾期一天乙方应向甲方支付合同
金额的千分之五的违约金。
甲方有权根据本合同在应付乙方金额内扣
除。
如乙方有下列任何违约行为之一,在甲方发出指明乙方违约行为并要求
纠正的通知之时起5日内,乙方仍然不予纠正,甲方有权终止合同,由
此而引起的一切损失均由乙方承担。
(1)由于乙方原因,并按施工进度计划拖延已满7日且未制定有效措
施的;
(2)如工程质量、施工工艺、材料、设备等不符合合同及有关规范的
要求,严重影响工程进行的;
(3)乙方未经甲方同意转包或分包的;
(4)再次验收仍不合格,达不到合同规定的质量等级要求。
第十条附则
本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。
电梯安装费尾款结清后,本合同终止。
对合同执行中出现的争议,若双方不能通过协商达成一致的,可通过
呼伦贝尔仲裁委员会仲裁解决。
对在合同执行中出现的本合同未定事宜,通过协商以补充协议的方式
明确,补充协议与本合同有同等效力。
甲方:
乙方:
身份证:
身份证:
代表:
代表:
签约时间:
签约时间:
篇二:
电梯安装合同范本[总承包-分包]
电梯安装合同
甲方(发包人):
乙方(承包人):
根据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》等有关法律、法规、规章、部
门及行业规定、标准等的规定,并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的
原则,甲乙双方经友好协商,签订本合同。
1.设备型号、数量及安装价格
甲方将本次所有电梯的安装、调试并负责通过质检部门的验收等工作委托乙方进行工程实
施,本工程合同价详细单价见下表:
该价格为固定价格,在合同有效期内,甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的
价格上涨风险。
以上价格中已经包含并不限于甲方根据本合同要求应向乙方支付的保险费、吊装就位费、
脚手架费、安装调试工程费、安装水电费、井道照明、政府质监部门初次验收等全部费用(但
不含总包配合费),为产品在甲方施工现场“交钥匙工程”的价格。
2.安装地点:
甲方负责协调乙方与电梯供单位对所安装电梯进行移交。
交验完成后的保管、卸装责任乙
方负责。
乙方应按甲方在上述指定的安装地点对所安装电梯进行交验。
乙方自行承担安装验收合格交付甲方前的一切费用和风险。
3.安装工期
本合同安装工期:
双方约定合同总工期为日(以日历日计算)。
因乙方原因导致
电梯无法按时完成安装,全部违约责任由乙方承担。
电梯进场开始安装时间暂定为年月日,乙方安装队伍进场提前一周通知甲方。
待甲方确认后方可进场安装。
如开始安装时间有变化,以甲方通知时间为准,工期不变。
4.电梯安装质量要求
GB7588-20XX《电梯制造与安装安全规范》;
GB10060-1997《电梯安装验收规范》;
GB50310-20XX《电梯工程施工质量验收规范》。
5.双方的职责要求
甲方责任:
在乙方进场前,负责提供电梯设备到达现场后电梯存放场地,甲方在安装施工现场
提供面积合适的电梯部件存储库房,以便存放安装配件及工具。
电梯存放场地、库房的安
全、防盗、卫生等均由乙方负责并需服从总承包方的要求和管理;
提供土建布置图规定的机房、井道、底坑,提供各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰
基准线;
负责协调电梯安装期间的用水用电的供应,保证乙方安装、调试、验收工作的正常进行。
按要求引入安装、调试用的动力和照明电源接口(施工地点水平距离300米范围内,水电表由
乙方负责),安装调试过程中产生水电费按表生成,该部分发生的费用由乙方承担;
负责安装施工期间与其他工程单位交叉作业时的协调工作;
土建修改和安装完毕后的填充及整修工作。
乙方责任:
服务配合说明及安装队伍见证性资料严格按照投标文件执行。
当合同设备到货,土建具
备安装条件后,根据工期编制《安装进度计划表》、《施工组织设计方案》,明确施工流程、施
工周期,明确与总承包方之间的责任,以便相互配合如期完工;
电梯安装由乙方直接委派具备A级安装资质的队伍进行安装,不得外包给当地代理商安
装,确保安装质量和工期;
按照国家标准和乙方企业电梯安装规范,完成合同设备的安装和调试、运行,直至通过
设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证;
负责乙方施工人员的食宿费用、安全保险、人身保险。
乙方按有关规定采取严格的安全
措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此产生的所有损失(包括并不限于因此
给甲方造成工程逾期、对外赔偿的全部损失及其违约金与甲方聘请律师的费用等);
负责电梯的保管、存放、吊运、就位、安装、调试、运行、验收及其电梯交付前的财产
安全;
电梯设备进入工地后一直到电梯安装验收合格前,负责保管电梯设备;
参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工进度,保证现场的安全文明施工及垃圾
处理;
负责安装质量的自检验收工作,配合政府主管部门完成验收工作,并承担验收费
用。
负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用;
遵守施工现场的有关规章制度;
为甲方派出的设备管理人员免费进行现场培训,为今后日常正常使用和维修保养设备
做准备。
安装现场培训甲方的系统管理操作及简单维修人员不少于名。
乙方应根据甲方的
需要提供注重实践的技术培训,使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护
工作,以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行;
培训内容(包括并不限于):
电梯的工作原理、基本机构和功能,电梯部件的分解和修理,整
机的操作、保养、调整和故障判断及排除,电梯日常管理和紧急情况处理。
双方责任:
在合同设备预计安装日期的前日,甲方应与乙方联系,乙方派代表赴现场查看工地。
乙方依据双方合同确认的土建设计图进行测量检查。
发现不符合要求的,甲方应整改,并排除
污水杂物。
甲方协助乙方按当地建委及质量技术监督部门、消防部门等政府主管部门的要求办理安
装施工报批及有关安全施工手续,申报需交纳的费用由乙方承担。
安装完成经乙方自检后,由
甲、乙双方共同赴政府主管部门预约验收,验收费用由乙方承担。
经政府监管部门验收合格,为安装验收合格日,在政府部门出具合格证后日内,乙
方应向甲方办理电梯移交手续。
甲方接受乙方移交后,即安排专门人员负责设备的日常管理。
制订相关的安全使用管理制度、制订乘客须知。
6.安装费用付款方式
安装单位进入施工现场前十日内,支付相应批次安装费的30%。
计人民币元
(大写:
元整)。
通过地方质量监督部门验收并取得电梯设备合格证,且甲方在收到乙方开具的相应批次的
合规全额安装发票后,甲方七日内支付相应批次安装费的70%。
计人民币元(大写:
质保金及退还:
工程竣工(从全部电梯通过当地政府质量监督管理部门的验收并取得合格
证之日起算)验收满两年后,根据乙方提供的付款资料(付款资料包括:
乙方的付款报告、甲
方指定部门出具的保修期满质量合格证明)。
无质量问题质保期满后15日内无息退还;
若有质
量问题,质保期满后扣除因乙方产品质量问题造成的维修及甲方其他损失费用后,剩余质保金
无息退还.
备注:
由乙方出具金额为合同设备总价1%的银行保函作为安装质保金,保质期两年,在采购
合同中已约定。
每次付款前乙方负责提出申请并按甲方规定填写相关表格,经监理审批后报甲方办理付
款手续,甲方负责按规定期限付款。
7.合同的变更和违约责任
合同履行过程中,所有变更均须甲、乙双方书面签字盖章确认。
变更内容在签字盖章确认
后即成为原合同的一部分,与原合同具有同等法律效力。
乙方由于其自身原因不能完成或不能按时完成电梯安装,则乙方应向甲方支付违约金。
其
支付方法为:
乙方每日应当按本合同总价款5‰的标准支付给甲方违约金;
若此违约金不足以
弥补甲方损失的,乙方应当按甲方损失的30%向甲方支付违约金。
逾期超过
权单方面解除本合同。
甲方应按合同约定的付款方式与时间付款、甲方由于其自身的原因不能在本合同约定的时间内按时支付合同款项时,甲方应向乙方支付延误违约金,其支付方法为:
每延误一周,金额为合同总金额的5‰,不足一周的以一周计算,但此违约金最多不超过合同总金额的10%。
因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行),根据不可抗力的影响,免除相应的责任,本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
在本合同履行过程中,如发生纠纷,应先行协商。
协商不成,双方均应当在甲方项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
8.售后服务
乙方提供24小时热线电话,接到报修电话后2小时内赶到现场。
每月专业维保人员巡检1-2次。
质保期满后的维保服务,乙方可以根据甲方的需要提供全包、半包或者定期服务,终身提
。
乙方须在甲方或甲方委托人(物业公司)通知后应立即做出答复,乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态,甲方将先以电话或传真方式通知乙方。
乙方若不及时维修,经甲方或甲方委托人(物业公司)书面通知后,乙方仍未能改正,甲方可扣除乙方的相应金额质保金并有权另行选择维修单位,解除乙方整个项目维修权利,此后发生的维修费用,全部由乙方承担。
如遇电话无法解决的问题,乙方须派员在3小时内赶到现场,并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;
当乙方未在规定时间内解决的情况下,甲方有权委托他方处理,因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;
当乙方质量保修金不足以支付质保事项或不能满足处理质保问题时,乙方应当补足;
乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度,若在户内则应接受业主的监
篇三:
电梯安装劳务分包合同
电梯安装劳务分包合同
XX电梯有限公司
乙方:
甲、乙双方根据《劳动法》和《劳动合同法》,本着自愿、平等、互利的原则就(项目名称)电梯安装工作劳务分包相关事宜达成以下协议条款,供双方遵照执行。
一、工程概况
项目地点:
项目名称:
工程内容:
二、工程承包范围:
台电梯的安装工程,即场内保管、安装、调试、维修保养等,直至通过国家法定机构检测合格发放检测报告和准用证及年质保并保证年检合格的所有工作内容。
三、安装设备型号、数量及安装检测费用:
价格单位:
元
四、安装调试费组成以及支付方式:
1、本合同安装调试费用总金额为¥元(人民币大写:
元整),该价款包括场内保管、安装、调试、维修保养等,直至通过国家法定机构检测合格发放检测报告和准用证及年保修并保证年检合格。
不包括土建配合费用,该费用由甲方支付。
2、施工班组承包费支付流程如下:
①开工10日内支付25%:
支付时需提供→电梯井道检查记录→施工现场问题书
面报告→电梯开箱情况确认清单→随机文件:
电梯合格证、型式试
验报告、安装说明书、装箱清单后,填写工程进度付款审核表,由
施工监督确认、工程部负责人确认、总经理审核、提供发票交财务
部。
②动慢梯7日后支付30%:
支付时需提供→电梯导轨枪柄记录、(此项为现场监
督枪柄确认后才能进行轿厢安装)。
填写工程进度付款审核表,由施
工监督确认、工程部负责人确认、总经理审核、提供发票交财务部。
③电梯验收后支付20%:
支付时需提供→安装自检完成,并通过制造商厂检→甲
方物业验收→维保检验整改及完工确认单→交安装部电梯现场质量记
录、厂方电梯安装过程控制记录、自检记录报告、竣工资料、电梯厅
门及基站钥匙,填写工程进度付款审核表,由施工监督确认、工程部
负责人确认、总经理审核、提供发票交财务部。
④最后25%支付时间为:
每年年底前支付20%。
质保金5%在6个月支付。
填写
施工现场完工确认单,安装部负责人签署确认单,维保负责人签署确
认单、总经理审核、提供发票交财务部。
3、安装基本价格包含的项目:
现场土建勘测、每周参加业主或监理公司主持的工作例会、配合卸货、从现场货物堆放地至库房及电梯井道内的搬运(货物堆放地至库房的距离不大于300米)、开臬、样板架制作、部件安装、进厂后至竣工移交产品阶段的材料保管及成品保护、井道临时照明安装及永久照明安装的人工、底坑爬梯安装的人工、调试、检验的配合、检验过程中的磕码搬运人工、安装过程记录的填写、班组自检、维护移的整合整改、安装所需的工器具。
五、电梯设备的安装施工期:
1、甲方提供井道日期:
年月日前(以现场签证为准),如逾期
提供井道的,则应提前书面通知乙方,乙方完工的期限可适当顺延。
2、安装工期:
甲方提供合格井道及货到地盘后,确定安装进场之日起:
、合同中工期不含政府验收及中间土建配合延误的时间(须有甲方签证)。
、分批次进场时,以上工期是以每批次进场之日起计。
、如一周内遇连续超过八小时以上停电或甲方原因造成停工的,完工期限顺延。
、甲方延期支付首期工程款,完工期限顺延。
六、甲方责任义务:
、在乙方进场施工以前,甲方应当履行以下义务:
、货到现场后,由于甲方原因超过双方约定的时间后二周时间导致电梯不
能及时安装时,负责货物的保管工作(防盗、防潮、防腐蚀、防高温)。
、协调总包方提供在安装作业附近有适当面积的电梯材料、零件、工具的
储存场所。
、协调总包方提供安装、施工期和调试期间所需的电源和水的接驳点,乙
方自行挂表并接入施工现场,费用乙方自理,电费计算方式:
(电表读数+损耗)×
电费单价。
、协调相关单位安装可靠的机房正式门窗,以便保管曳引机、控制柜等电
器设备。
、提供电梯的标高和轴线至电梯的厅门口。
、在乙方进行安装施工时,甲方的义务:
、协助处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。
、指定专业工程人员对电梯进场、安装、调试活动进行跟踪管理。
、协调总包单位配合提供配重物件配合进行电梯的满载运行,配合验收。
、双方验收合格、交接后,负责电梯的保管工作(防盗、防潮)及成品保
护。
、负责协调土建单位。
如因土建配合问题而延误的时间,将不计入安装工期内,但须有甲方的书面签证。
、负责三方通话的机房至监控中心之间埋管及产生的人工费用。
乙方负责轿厢至机房的通话敷线、连线,同时提供值班室的监控电话并协助调试。
七、乙方责任义务:
1、施工班组承包要求:
工程由施工安装队直接承包:
①、在进入施工现场前安装队将安装人员名单报公
司备案,在公司监督下管理,不得进行外包,若不按公司规章管理制度违章操作,出现安全事故、材料损失、造成不良影响的则由安装队自行承担全部责任。
②、电(扶)梯交政府部门验收不合格,第二次复检费用由施工班组自行承担一
切费用,但公司将对施工班组进行罚款,罚款费用为安装总费用的5%。
③、不属于公司安装合同范围内的施工内容,公司不给施工班另行计价。
在七区
十二县外安装的项目可报销往返车费一次,进场施工人员报安装部确认。
④、施工脚手架由公司租凭搭设完毕后移交给施工班组管理,施工班组有责任保
管好脚手架材料堆放在安全可靠的地方,如若被别人偷盗,公司将在工程款中扣除相应的费用。
、电梯到货前,以甲方提供的土建图纸为准,乙方对甲方电梯井道进行检查是否合格,并提供验收意见,否则,由此造成的一切损失与费用由乙方承担。
7.2.1本协议生效后,乙方立即派员前往安装现场进行土建勘探,如不具备安
装条件,把存在的问题以书面形式通知甲方,让甲方安排人员进行整改,否则,由此造成的损失由乙方自行负担。
同时与甲方约定具体开工日期,在设备到货时,会同甲方代表、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。
7.2.2负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证。
7.2.3乙方保证在合同约定的时间内通过政府部门的验收。
7.2.4电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车(拆箱清点、起吊时甲方进行配合,费用由乙方自理)。
7.2.5在安装期间,负责保管设备及部件,负责成品、半成品保护及防盗,直至验收合格移交甲方。
7.2.6按照GB10060-20XX电梯安装验收规范和本合同的电梯质量标准完成设备的安装、调试工作。
7.2.7乙方提供脚手架的材料,由乙方自行搭建和拆卸;
提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。
7.2.8乙方负责井道内部的井道照明。
7.2.9乙方保证其施工人员具备相应专业资格,并对其施工过程中的安全生产负全责。
乙方负责乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。
7.2.10负责安装质量的自检验收,在甲方的配合下向当地特种设备安全监督管理部门申请验收并承担验收费用。
7.2.11负责由于安装乙方原因造成的二次检验的整改和验收费用。
7.2.12保证现场的安全文明施工及垃圾处理。
参加现场施工协调会议,配合甲方土建施工。
7.2.13施工过程中不能损坏其他施工单位的成品、半成品或原材料,造成损失的,由乙方无条件在三日内修复至合格或据实赔偿。
7.2.16乙方负责机房的防尘地坪、通风及空调施工,并保证能通过甲方及政府相关部门的验收。
7.3甲方要求总承包合同约定的管理配合职责:
7.3.1负责井道的土建施工过程,包括门套、嵌缝、召唤按钮箱、机房曳引
机座、缓冲器座等的混凝土灌注。
井道完工后土建总承包方要及时清理井道的杂物,保证机房门窗完整。
排水、防水工程由甲方直接督促土建总承包方完成,并通知乙方及时约定检查日期。
检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应当督促土建总承包方在双方约定的时间内完成。
7.3.2提供
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电梯 工程 分包 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)