污水管道施工合同范本Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:19366242
- 上传时间:2023-01-05
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:17.84KB
污水管道施工合同范本Word文档下载推荐.docx
《污水管道施工合同范本Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《污水管道施工合同范本Word文档下载推荐.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1.7工程质量及工程标准:
工程由小区南端至通衢路大桥污水管道组成,工程长度约计260米,管径1500㎜。
管道实际长度、管径型号和检查井以实际发生并经过现场验收签证为准。
1.8合同价款:
检查井;
(元∕个)管道安装;
(元∕米)支护;
(元∕米)约计()万元人民币。
第二条:
图纸及附件
.1提供日期:
开工前;
提供套数:
两套。
.2图纸特殊保密要求和费用:
无。
第三条:
甲乙方驻地代表
.1甲方驻工地代表:
陈忠赢
.2乙方驻工地代表:
第四条:
甲方工作
.1负责工程占地迁占、协调料场占地。
.2负责施工用水的水源、施工用电的电源。
.3提供地下管线资料、水准点与坐标控制点。
.5组织图纸会审和技术交底;
依据国家现行市政工程施工技术规范,制定施工监理程序和施工管理办法。
.6组织定期检验和工程验收。
.7按合同规定拨付工程款。
.8组织有关单位进行工程的竣工验收。
第五条:
乙方工作
.1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
.2服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。
.3负责校验水准点、坐标控制点,测量原地面纵横断高程。
.4保护地下管线。
.5负责施工现场交通和噪音控制。
.6负责成品路面和施工管线的保护。
.7负责现场材料、物资设备等安全保卫。
.8保持施工场地文明、卫生。
.9负责施工人员的人身安全和施工质量安全。
.10负责工程施工期间保证体验中心的正常通行和施工现场的道路通畅。
第六条质量与验收
.1质量等级:
合格。
.2质量管理:
现场监理跟踪管理,甲方代表监督检查,组织工程竣工验收。
.3验收标准:
执行《污水管道工程施工及验收规范》
.4验收方式:
分为隐蔽工程验收、中间验收和交竣工验收。
凡验收不合格的部位、工序等必须无条件修复或返工。
.5质量监督:
本工程接受禹城市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。
第七条工程款支付
.1土方开槽完毕支付工程总造价的15%。
.竣工验收支付工程总造价的35%.
本小区开盘后15日内付清余款。
第八条:
工程量核实
.1乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。
.2甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。
并履行完付款程序。
第九条:
材料和设备供应
.1钢筋混凝土管由甲方供应。
.2其余材料和设备由乙方自备。
.3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告,达到合格要求。
第十条:
设计变更
10.1未经甲方同意乙方不得变更设计施工,确需进行变更时应有原设计单位出据变更图纸或变更单。
10.2甲方变更设计应提前5天通知乙方。
第十一条:
竣工结算
11.1结算方式:
乙方负责竣工结算并提报结算报告。
工程量按双方核实认可的实际完成工程量为准。
第十二条:
违约责任
12.1乙方必须按期保质完成任务。
除不可抗力的自然因素和甲方同意外,工期不得顺延。
逾期一天乙方需向甲方支付1000元违约金。
12.2甲方要按合同规定按时付款,延时付款要加倍承担欠款利息。
第十三条:
缺陷责任和保修
13.1保修内容、范围:
全部承包工程。
并承担保修费用。
13.2保修期限:
按国家规定执行。
13.3缺陷责任期:
一年。
第十四条:
争议解决方式
14.1仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。
第十五条:
合同份数
16.1本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份。
第十七条:
合同生效终止时间
17.1本合同双方签字生效。
17.2本合同付清价款、保修期满后终止。
发包方(章)承包方(章)
年月日:
污水管道施工合同范文二发包方:
(乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,双方签订以下合同,共同遵守执行。
1、工程名称:
浚县浚州大道道路工程
、工程地点:
浚县浚州大道西延段
、工程内容:
雨水、污水、管渠工程。
、承包范围:
清包工
、工程质量及工程标准:
工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。
、合同价款:
(见后附价格表)。
1、提供图纸、技术指导及技术交底。
、负责工程施工统一协调工作。
、负责组织技术、安全、质量定期检验和工程验收。
、组织有关单位进行工程的竣工验收。
、提供施工中所用的施工材料、机械、场地作业面。
1、严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
、服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。
、负责现场施工技术测量控制。
、负责施工现场施工的小型机具及施工人员的劳保用品。
、负责成品管(渠)和施工管线的保护。
、负责现场材料、物资设备等安全保卫。
、保持施工场地文明、卫生。
、负责施工人员的人身安全和施工质量安全。
第四条质量与验收
1、质量等级:
、质量管理:
、验收标准:
执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。
、验收方式:
分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。
凡验收不合格的部位、工序、单项工程等乙方必须无条件修复或返工。
、质量监督:
本工程接受业主和质量监督站监督和质量裁定。
第五条工程款支付
1、工程款支付按工程施工进度的80%拨付给乙方。
、工程完工后,除扣除乙方5%质量保证金,其余款项在一个月内结清。
甲方待竣工验收合格后5%质量保证金在一周内支付给乙方。
第六条:
1、乙方在工程进行过程中,每周提报一次工程量,双方核实。
、乙方在施工完工后十天内汇总提报实际完成的工程量。
、甲方在施工完工后二十天内核定实际完成的工程量。
第七条:
1、乙方必须按期保质完成任务。
除不可抗力的自然因素和甲方同意外,工期不得刻意拖延。
、甲方要按合同约定履行责任。
1、保修内容、范围:
、保修期限:
从施工完工到工程竣工验收合格后一周。
1、仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。
1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
1、本合同双方签字生效,合同付清价款、保修期满后终止。
发包方(签字):
承包方(签字):
电话:
年月日
污水管道施工合同范文三发包方:
(甲方)
雨水管、渠工程
郑州市北三环渠东路至经三路段南侧
雨水管(渠)安装工程(全长1848m),主管(渠)、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。
全部(含机械、材料、人工等工程所需所有费用|)
1.5工程质量及工程标准:
工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。
1.6合同价款:
一次包干价壹佰捌拾万元整(¥:
元)。
一套。
.1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。
.2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。
.3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。
.7组织有关单位进行工程的竣工验收。
.6负责成品管(渠)和施工管线的保护。
配合甲方对调价材料进行价格签证。
.8负责及时整理和上报施工资料。
.9保持施工场地文明、卫生。
.10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。
.11负责工程资金垫资的问题。
.12负责提供给甲方所有纳税证明原件。
执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。
凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。
本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。
.1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。
.2工程竣工验收合格后,乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。
.1乙方在工程进行过程中,每周提报一次工程量,双方核实。
.2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。
.3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。
乙方所采购材料和设备供应
.1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。
11.1乙方必须按期保质完成任务。
11.2甲方要按合同约定履行责任。
12.1保修内容、范围:
12.2保修期限:
12.3缺陷责任期:
13.1仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。
14.1本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
合同生效终止时间15.1本合同双方签字生效。
15.2本合同付清价款、保修期满后终止。
看了污水管道施工合同的人还看了:
1.污水处理工程承包合同范本
2.管道施工合同样本
3.管道工程施工合同样本
4.管道安装施工合同范本
5.室外管网工程施工合同范本
6.下水管道承包合同模板
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 污水 管道 施工 合同范本