东营市综合楼大厅LED显示屏采购合同1Word格式.docx
- 文档编号:18972617
- 上传时间:2023-01-02
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:24.47KB
东营市综合楼大厅LED显示屏采购合同1Word格式.docx
《东营市综合楼大厅LED显示屏采购合同1Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《东营市综合楼大厅LED显示屏采购合同1Word格式.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
第六条工期:
合同签订后后15天内完成设备的安装、调试工作。
第七条发货时间及收货地点:
乙方负责在工期内,将货物送达施工地点
第八条运输方式:
汽运
第九条验收标准:
按照中华人民共和国电子行业标准《LED显示屏测试方法SJ/T11281-2007及LED显示屏通用规范SJ/T11141-2003》及技术参数附表(附表二)验收。
第十条设备的安装与调试:
由乙方负责安装与调试
第十一条价款支付方式及期限:
本工程施工完毕、验收合格后付合同金额的30%;
验收合格满一年付合同金额的30%;
验收合格满两年付合同金额的30%,余款10%,保修期满一次性付清。
第十二条违约责任:
因乙方过错,显示屏未能按合同约定时间交付甲方,给甲方造成损失,则乙方应承担逾期交货的违约责任。
因甲方特殊软件的技术资料未能及时提供或因甲方的其他原因而耽误乙方交货期不属于乙方过错。
第十三条合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方友好协商解决,协商不成,向本合同签订地人民法院诉讼.
第十四条合同生效:
自双方签字盖章之日起生效
第十五条:
施工期间,乙方应遵守安全施工的相关规定,施工过程中如产生工伤事故由乙方自负。
第十六条合同附件具有与合同正文同等的法律效力。
本合同一式捌份,甲方执6份,乙方执2份。
甲方(公章):
东营市*********乙方(公章):
山东*********电子器具有限公司
所在地:
山东省广饶县所在地:
山东省无棣县
代表(签字):
代表(签字):
电话:
开户行:
中国工商银行无棣县支行
传真:
银行帐号:
1613003109200049216
电话:
0543-6328858
传真:
:
0543-6789899
签约日期:
2015年8月22日签约日期:
2015年8月22日
附件1:
设备清单列表
序号
名称
参数
数量
单位
产地
品牌
1
LED显示屏
P3户内全彩
18
㎡
强力巨彩
2
开关电源
DC5V40A
128
台
常州创联
3
发送卡
802D,双卡级联支持2048*1152
4
张
深圳灵星雨
接收卡
板载12个HUB75接口,单卡最大支持1024*256
64
5
LED播放软件
文本支持Word/Excel,支持所有动画格式,支持节目表编辑
套
6
控制计算机
联想扬天T4900v
北京联想
7
视频处理器
输入CVBS/VGA/DVI/HDMI
北京视睿迅
8
音箱
额定功率40W,室内音柱
广州雷拓
9
功放
额定功率120w,合并式功放
10
散热风扇
FP108,AC22038w
杭州兴丰电子
11
多功能卡
温度、湿度监控、亮度调节、
远程控制、声音传输
12
钢结构及装饰
定制
13
智能配电系统
20kw,含时控开关
浙江正泰
14
工程布线
BVV5*10,
项
山东阳谷
附件2:
大厅电子屏技术参数
大厅电子屏技术参数部分
1、技术参数:
项目
性能参数
像素组成
1R1G1B(2121黑灯、金线封装)
像素间距
3mm
物理密度
111111点/M2
模组尺寸
(宽)192mm×
(高)192mm
模组分辨率
(宽)64点×
(高)64点
物理分辨率
4096点/块
屏体重量
≤26Kg/M2
亮度
260----2200cd/m2可调
最佳可视距离
3m~30m
视角
水平140°
垂直60°
灰度等级
8192级灰度
颜色
16.7M
换帧速度
≥60帧/秒
刷新频率
≥1200帧/秒
15
环境温度
存贮-30℃~90℃
16
工作温度
存贮-20℃~60℃
17
相对湿度
10%~95%
工作电压
AC220V/380V±
10%,50Hz(三相五线制)
19
平均功耗
≤350W/m2
20
最大功耗
≤900W/m2
21
控制方式
PC联网控制,屏幕像素与控制机显示器点点对应,同步映射
22
控制系统
PCTV卡+DVI显卡+光纤传输
23
有效通讯距离
<10Km(单模光纤传输,无中继)
24
操作系统
WIN7/8/XP
25
视频信号
可接入PAL/NTSC
26
连续工作时间
>72小时
27
平均无故障时间
>10000小时
28
显示管寿命
>10万小时
29
平整度
任相邻像素间≤0.5mm,模组拼接间隙<1mm
30
显示性能
无拖边、无毛刺、画面无闪烁、无抖动
31
图像处理
降噪、增强、运动补偿,边缘增强
32
拼装结构
模块化结构设计
33
品牌/管芯
美国科瑞,电源推荐创联品牌。
34
设备保修服务
提供3年以上的设备软硬件保修
2、显示屏系统设计:
3.2显示屏系统概述
本系统由显示屏系统控制部分、显示屏体部分、外围音视频部分等组成,各部分通过局域网与INTERNET相连接相互进行通讯。
各部分组成及功能如下:
显示控制部分
组成
功能
编辑机
对显示屏播出的动画、文字、图片进行编辑、存储、备份
播放机
用于控制显示屏播放的计算机
HUB
组成局域网的连接设备
监视器
监视全彩色显示屏的播出
光传感部分
测试显示屏亮度并通过控制系统进行自动调节屏幕亮度
温度传感部分
温度传感系统通过温度传感器将屏体周围的温度指标传输给控制柜,控制柜根据需要自动启动空调系统或屏体风机系统
烟雾传感部分
烟雾传感系统主要由烟雾传感器和报警器组成,当屏体周围的烟雾浓度达到一定程度时,自动报警。
配电部分
用于显示屏的电源配给和控制
大屏幕导播
用于显示屏播放的控制软件
视频控制软件
用于显示屏播放视频的控制软件
亮度调整软件
用于显示屏亮度调整的控制软件
显示屏体部分
显示模块
LED组成的拼装显示单元
显示屏框架
用于安装和支撑显示屏的部分
显示屏外装修
采用进口复合铝板对显示屏进行外装潢的部分
外围视频部分
DVD
用播放光碟媒体的机器并为显示屏提供视频源
电视机
用于为显示屏接入闭路电视信号,并时时监视内容
音视频控制器
可以接入8路视频和多路音频信号并可随时进行切换。
可接入的视频格式有RGBHV,YUV,YC,COMPOSITE,VIDEO。
本设备视频输出部分为显示屏提供高质量的视频信号,音频输出为体育馆音响系统提供音频源。
3、显示屏控制系统配置:
数据发送卡(含串口线)
**
数据接收卡
DVI显卡(含DVI线)
播控软件(附光盘、说明书)
中控制机(不低于i54590/8G/2G显存/19液晶显示器)点对点显示
功放(提供HDMI接口,分量,同轴接口,光纤等输入接口及HDMI接口,分量输出,功率120w)、音响功率不低于40w等
电视卡支持HDMI/VGA/AV输出和AV输入
附件3
建设工程廉政责任书
发包人:
东营市*********
承包人:
为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;
不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定:
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,依据有关法律、法规给予处理;
涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;
给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,依据有关法律法规处理;
给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分,与建设工程合同具有同等法律效力。
经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
(公章)承包人:
(公章)
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人:
(签字)委托代理人:
(签字)
附件4:
工程施工安全合同
发包单位(简称甲方):
承包单位(简称乙方):
山东*********电子器具有限公司
依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家有关安全生产管理的法律、法规、标准,按照“安全第一、预防为主”的原则,就甲乙双方在东营市*********综合楼大厅LED显示屏采购中的安全生产事项,经协商一致,签订本合同。
第一条 工程项目名称:
东营市*********综合楼大厅LED显示屏采购
第二条 本合同内容只涉及甲乙双方在东营市*********综合楼大厅LED显示屏采购建设中关于安全生产的义务。
第三条 甲方的权利:
(一)有权要求乙方建立安全组织机构,严格执行安全生产法规、标准。
(二)有权按规定对乙方安全业绩、资质进行审查,对乙方针对作业项目制定的安全规章制度等进行审查并备案。
(三)有权要求乙方维护好相关的安全生产设施、设备和器材。
(四)有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查。
第四条 乙方的义务
(一)健全安全组织机构,建立安全生产责任制,配备必要的劳动保护用品,严格执行相关的规章制度。
认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款以及《施工现场临时用电安全技术管理规定》、乙方编制的经工程师及甲方批准的施工组织设计。
(二)应对作业人员进行作业前安全教育培训,使其具备相应的安全意识和安全技能;
特种作业人员应具有相应的资格证书。
坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产管理制度,配备专职安全管理人员,有组织有领导地开展安全生产活动。
项目经理、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守安全生产的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守所在岗位(工种)的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,取得平安卡后方准上岗操作。
垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
施工现场如出现特种行业无证上岗时,项目经理必须承担责任。
(三)不得使用不符合国家、行业标准的材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。
乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。
安全警示标志必须符合国家标准。
(四)建立安全生产保证体系,健全安全生产责任制,从派驻项目的项目经理到生产工人(包括临时雇请的工人)及各职能部门都必须有明确的安全责任,项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置安全管理机构:
应按规定配备足够的专职安全员,专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
配备专业人员负责现场安全监督检查工作,认真开展安全检查,发现作业过程中不安全行为和隐患、应采取有效措施积极处理。
(五)乙方在作业过程中有属于危及安全生产的关键作业时,应制定切实可行的方案,方可实施。
加强用电安全管理,对现场的临时用电应采取可靠、有效的管理措施,本项目施工现场与高压线距离较近,乙方必须编制预案并采取切实有效的防护措施,防止和杜绝高压线触电事故的发生,如乙方原因发生的事故,其责任和造成的损失全部由乙方自行承担。
(六)发生事故时,应积极抢险,避免事故的进一步扩大,并承担事故造成的损失及相关责任。
(七)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,加强对施工人员的安全教育,严禁违法违章作业,杜绝野蛮操作,严禁打架斗殴。
严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
在施工过程中,乙方做好现场安全文明施工工作,杜绝伤亡事故发生。
施工期间,乙方出现任何伤、病、残、亡及交通等事故,由乙方负责。
(八)乙方应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险费由乙方支付。
意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
(九)乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;
办公、生活区的选址应当符合安全性要求。
职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。
乙方不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
第五条 本合同履行过程中发生争议纠纷,应通过友好协商方式解决,如协商不成,提交工程所在地的仲裁机构或人民法院解决。
第六条 本合同是工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等效力。
本合同与工程施工合同同时生效、终止。
发包单位(公章):
承包单位(公章):
甲方代表(签字):
乙方代表(签字):
年 月 日 年 月 日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 东营 综合楼 大厅 LED 显示屏 采购 合同