劳务合同协议书Word下载.docx
- 文档编号:18694812
- 上传时间:2022-12-31
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:25.32KB
劳务合同协议书Word下载.docx
《劳务合同协议书Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务合同协议书Word下载.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
的劳务承包给乙方,为明确双方权利与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
第一条、工程概况
工程名称:
结构类型:
工程内容:
承包方式:
第二条、工程承包范围、承包内容
1、工程承包范围:
2、辅材承包范围:
3、机械、工具承包范围:
第三条合同价款
本工程按元/㎡(建筑面积平方米)一次性包死;
(若分项承包,则按分项承包单价列入)
室外工程量计算按国家、省有关工程量计算规则统一计算。
工程竣工后按实际完成工程量进行结算。
1、单价中含施工中的各种承包风险系数。
2、甲方已在劳务单价中给予乙方在施工中安全、市场变化、人身意外风险、社保、利润等。
3、单价中已包含乙方所有管理人员的工资及辅助工种(普工、机修工)工资。
4、乙方不能因市场变化劳动力工资变化和相关政策变化及自身管理等原因造成工程亏损,而向甲方提出涨价,合同单价不做任何调整。
第四条合同工期
开工日期:
年月日
竣工日期:
第五条甲方责任和义务。
1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系,负责现场的安全管理、监督工作、对乙方施工人员进场前的安全教育,宣传正确使用“三宝”,完善安全防护措施,健全现场安全制度,安全技术措施、逐日进行安全检查,乙方人员违反安全制度甲方有权进行批评教育、停工及罚款。
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、施工材料、周转设施材料。
乙方造成设备损坏、设施料或材料的浪费,甲方有权要求赔偿。
5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施。
第六条乙方责任和义务
1、遵守国家政策和法律法规,承包方必须具备劳务承包资质方可与甲方签订本合同,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查,实行实名制管理。
(表格详见附件一)
2、遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求、项目部施工组织设计、施工方案及技术交底精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;
根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;
承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
4、应按现场实际情况和承诺的施工人员保质保量到位。
技术工人必须按国家规定持证上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。
特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%。
5、服从甲方和业主的监督、检查、管理;
接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:
接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
6、做好施工场地已完工程部分的成品保护工作。
因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
7、按甲方统一规划堆放材料、机具,妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
8、按国家政策规定负责与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(劳务工人工资每月必须实名造册备案,工资表必须一式两份,报项目部备存一份),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
9、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。
10、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;
禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;
禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
11、乙方应按国家及省市有关安全规范进行施工,防止意外事故发生,且必须服从甲方管理人员的安排,其施工人员必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,乙方带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。
一旦发生安全事故,造成人员伤亡及财产损失均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
12、工程图纸待乙方人员入场后自己复印。
13、乙方在施工过程中需用材料,大型设备机具时应办理签字手续,并指派专人负责领用,乙方给项目部以书面形式明确领用,其他未明确人员不得领用材料设备。
如发生材料设备丢失、损坏则由使用方负责赔偿。
14、在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
15、乙方应合理调配班组人员,本工程不存在任何误工费用,如实际发生误工费费用由乙方自行解决。
第七条环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;
依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;
加强对现场操作工人的安全教育;
认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;
随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。
3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;
保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
4、乙方进入现场的施工人员必须签定“安全技术交底书"
且严格执行。
5、乙方应将其安全防护钢管的油漆涂刷、安全防护设施搭拆、加工现场安全防护设施搭拆、基坑临边防护搭拆。
6、乙方应负责其施工现场整理及竣工验收阶段的整理、文明施工有关措施的落实。
7、乙方应负责其进出场所有材料、设备的装卸和合理堆放、工地剩余材料二次搬运。
8、乙方应负责其现场办公室、楼内外全部卫生清理、浇水、卫生间卫生打扫、广告、宣传的配合。
9、施工现场办公区的安装配合,临时设施的搭设,包括库房、工人宿舍、灶房等所有乙方用的设施,配备的电表,电线、电费均自理。
10、乙方应配设两名塔吊指挥,对讲机自理。
11、乙方应配备总负责一名()负责与甲方项目部协调,并传达项目部指令,搭建项目部与各班组之间的沟通渠道。
12、乙方应配备两名放线工及其他相应的施工质量安全管理人员,项目部技术人员只负责复线。
13、严禁打架斗殴,无论任何理由参与者罚款500—5000元。
不听劝阻屡教不改者甲方有权终止合同,并限时退场。
14、各种电动工具,必须专人操作。
严禁私接乱接电源线。
15、在施工中发现安全隐患时,应该(有权利)立即停工,马上排除;
排除不了的上报甲方,未接到甲方通知,乙方不得自己擅自开工。
如果乙方野蛮、强行开工,所造成的一切后果、乙方自行负责。
16、对于现场发生的一切事故,甲方根据“四不放过”的原则,协助乙方上报,并合理、合情、合法的协助乙方处理,但对此所涉及的一切法律责任及赔偿费用等均由乙方承担。
17、由于乙方因违反《安全生产操作规程》(自杀、打架等)造成的伤、残、亡事故乙方自行负责。
18、如甲方违章指挥或有安全隐患时,乙方有权杜绝施工。
19、夜间施工时必须有合理的照明用品,不能冒险摸黑作业,不听劝阻所造成损失乙方自行解决。
20、施工时一定要注意安全,做到“三不伤害”,严禁私自解除安全网和拆除脚手板。
21、乙方在施工过程中应遵循甲方的有关管理规章制度,服从甲方的统一调配与指挥,不得盲目施工。
对不服从现场管理人员的正确管理,辱骂管理人员的行为予以500元处罚;
动手打人者,予以5000元处罚,并承担由此产生的医疗费等一切费用,严重者送交当地司法部门处理,并追究其刑事责任。
施工中乙方管理人员应严格按照社会治安管理条例加强对工人的法制教育。
如发生打架斗殴,寻衅滋事者,甲方有权对乙方按参与者人数每人500元罚款,情节严重者移交司法机关处理。
22、乙方应至少提前三天提供材料、设备、机具等进场计划。
如因乙方原因影响工程进度和造成窝工损失由乙方负责,并承担所造成的经济损失。
23、工程开工后,乙方向甲方提供所有管理人员及特种从业人员的上岗证,提供所有从业人员身份证复印件及3张2寸照片,并接受甲方核实。
无证人员一律不得从事所有施工作业。
施工工作人员工作服、安全帽、工作牌,由甲方定做,费用由乙方承担。
同时,乙方应提供三份工程进度计划及保证工程质量和安全的措施计划,甲、乙双方在计划和保证措施上签字确认。
甲方在每月付款时将严格按照此进度计划。
24、乙方在进行每道工序前(例如:
钢筋加工与绑扎之前、模板安装与拆除前、脚手架的搭拆之前、砼浇筑之前等)均应征得甲方代表的同意并经甲方代表签字确认后可施工。
如甲方代表未签字确认可视为乙方自行施工,施工后的工程质量将不予以结算,由此所造成的一切损失均由乙方全部承担,甲方将给予罚款处理。
25、乙方在施工中应按专项施工方案等安全防护要求搭设脚手架,安全网封闭,防护棚以及四周防护。
如因采取防护措施施工不当或造成的事故,由乙方负责。
26、乙方必须精心组织施工,工程质量达到现行施工及验收规范的合格规定。
浇筑混凝土时必须按经批准的方案进行施工,每层的模板安装成形,自检合格,经甲方代表、监理代表验收合格,签字确认后可进行施工。
27、施工中如发现乙方有如下违反操作规程的现象,甲方有权利对乙方进行处罚:
(1)每发现有一人不戴安全帽者,罚款50元;
(2)架子工在操作时不戴安全帽或不系安全带者每人每次罚款50元;
(3)未经许可擅自乱接电线每次罚款50元;
(4)宿舍内禁止用电炉,如发现一次罚款500元;
(5)用电设备应有乙方指派专业人员使用或操作,如违法操作每次罚款50元。
28、乙方在施工中应按专项施工方案等安全防护要求搭设脚手架,安全网封闭,防护棚以及四周防护。
29、处罚办法将在每日黑板上进行通报,并在其支付进度款时扣除。
30、乙方在施工过程中应妥善保管己领甲方的材料、设备、机具等。
如因下雨,放置不当等造成损坏、浪费,乙方应按照损坏程度赔尝甲方。
如在施工过程中乙方施工人员有故意损坏,浪费,偷盗甲方材料、设备者,甲方对乙方承包人处以所损坏(或浪费、偷盗)的材料,设备价值十倍的处罚。
31、乙方在施工中按要求堆放材料,不得乱扔乱放。
每天做到完工,料尽,场地清。
如发生材料、设备乱堆乱放,落地砂浆未作妥善处理等现象,甲方有权利对乙方每次罚款500元。
32、乙方应按协议工期尽快组织施工。
如因乙方原因造成工期延误,按本合同工期违约第三条处罚。
33、如因质量或其他原因,双方达不到协议条款约定的各项内容,对违约一方进行500—1000元的罚款,协议解除。
造成的损失由违约方承担。
34、由于工程变更所造成的工程量增减,均属于承包范围内,乙方不得再要求增加费用。
35、设备料在主体结束后应及时归库,回收率如下:
(1)可调试支撑顶丝100%(完好率不小于98%)
(2)扣件100%(完好率不小于97%)
(3)达不到上述指标的,按市场原价从承包费中扣除。
36、乙方应按甲方计划的总进度及月进度进行施工,如按期完不成工程任务,甲方有权进行处罚500—5000元。
乙方要按图施工,不得偷工减料,若甲方管理人员发现有权制止。
处罚100—2000元。
37、甲方所提供的施工机械设备,在使用前对操作人员必须交底,培训操作后方可操作,严禁非操作人员操作使用。
38、乙方应将其人机固定实行使用保养责任制。
(1)各种机械由专人操作,随时检查机械运行情况。
(2)必须保证机械正常运转,绝不允许带病运转。
(3)机械出现故障后,应通知修理人及时维修。
(4)严禁机械违章操作。
(5)机械使用完后,及时切断电源上锁防止他人操作。
(6)及时对机械清理、保养、保护、防雨、防晒。
39、乙方凡违法机械管理制度,造成机械损坏其损失,均由乙方承担,情节严重的并处以50元罚款。
40、甲方提供的所有材料、机械设备,乙方不得故意破坏和浪费,甲方管理人员发现有权制止和处罚。
41、乙方在进场材料使用中要加强管理和控制,使用合理。
42、甲方提供的机械,乙方必须要安排持证人员操作。
43、如机械出现故障,操作人员不得擅自做主修理,必须上报双方管理人员,由双方管理人员协调安排专业修理人员修理。
44、乙方也需安排零星材料的管理人员。
45、乙方必须要有专业质检人员,工程所有质量问题由乙方承担。
乙方要做好自检,互检工作,发现质量问题要及时整改,合格经项目部验收后,申请甲方及监理验收。
监理现场提出质量及技术问题,乙方必须无任何条件的完成。
方可进入下道工序。
46、乙方的所有作业面(钢筋棚及料场、木工棚及料场、生活区)要做到清洁、整齐。
否则甲方将配用零工清理,按工日的两倍扣除乙方。
第八条违约责任
1、工期违约
(1)对于以下原因造成完工日期推迟的,经甲方施工代表确认,工期相应顺延。
a.因战争、动乱或者连续降雨、雷暴、台风及地震等自然灾害或非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾、地震等不可抗力等原因造成完工日期推迟的,经甲方施工代表确认,工期相应顺延。
b.设计重大变更和工程量大量增加(一般设计变更和非主导工序的工程量增加,工期不予顺延。
)
c.因客观原因影响(如工程材料、图纸等),致使施工不能正常进行的,工期相应顺延。
d.停水停电及甲方材料供应不及时或者设备维修造成停工、窝工连续超过48小时以上的,工期相应顺延。
(2)乙方应在上述情况发生后7日内,就延误内容向甲方施工代表提出书面报告,甲方应7日内就延长工期给予书面答复。
乙方逾期未提出书面报告的,视为主动放弃此项权利;
甲方逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
(3)乙方因非上述原因造成的工期延误,双方约定,节点工期延误,每拖延一天,甲方扣除乙方合同总价的1‰作为罚金;
总工期每延误一天,甲方扣除乙方合同总价的2‰作为罚金。
(4)如乙方未经甲方同意私自退场,已完工程量按%结算,乙方支付甲方合同总价的5‰作为违约罚金。
2、质量违约
(1)该工程质量标准应达到现行国家质量验评的合格标准。
其中主体混凝土结构应达到清水混凝土面标准,拆模后必须打磨,不产生混凝土面抹灰工序,如果产生二次抹灰,项目部不但不承担抹灰材料,并给予罚款处理,且须达到交工验收要求,并负责通过竣工验收。
乙方必须要有专业质检人员,工程所有质量问题由乙方承担。
乙方要做好自检,互检工作,发现质量问题要及时整改,经项目部验收合格后,申请甲方及监理验收。
监理现场提出质量及技术问题,乙方必须无任何条件的完成,方可进入下道工序。
(2)在履约过程中,甲方发现乙方未按合同施工质量要求施工的,每次处以人民币500一5000元的罚款。
(3)在履约过程中,其成品保护经甲方发现乙方未按合同要求保护的,每次处以人民币200—2000元的罚款。
(4)乙方须完全实施并完成所有合同内容,合同执行过程中,如乙方拒绝或未能按合同要求履行时,甲方可将其委托给其他单位施工,由委托的施工单位报价,经甲方审核确认,乙方应向甲方支付该项工程费用的%作为违约金。
(5)乙方必须配备具有相应资质证书的常驻工地的管理人员以满足工程需要。
乙方不合格人员,经甲方提出,必须在24小时内调离本工程范围,否则每人次乙方应向甲方支付违约金1000元;
同时乙方应在3天内用甲方批准的合格人员代替上述调离的人员。
(6)乙方现场主管必须参加每周工程例会、各类施工协调、配合会等,甲方召开的与乙方所施工工程内容有关的会议,对由于工地交叉施工引起的问题,乙方有责任进行配合协商解决,服从甲方作出的协调决定。
乙方现场主管因故不能参加会议的,应提前向甲方提出申请并在获得批准后方可缺席,否则乙方向甲方支付违约金500元/人次;
乙方现场主管必须常驻施工现场,因故外出必须提前1天向甲方提出申请并在获得甲方批准后才能外出,否则乙方向甲方支付违约金1000元/人次。
(7)乙方未履行合同义务或未按合同约定履行义务的,乙方应立即纠正违约事项,并承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失,并支付违约金。
除本合同另有约定外,乙方的违约金按每发生一起违约事项人民币1000元的标准计算。
(8)除本合同另有约定外,违约状态持续的,以每日人民币1000元计算,各项违约责任独立存在,违约金应予累加。
(9)因乙方原因造成甲方工期严重滞后或工程质量严重不符和要求时,甲方可以终止合同,提前五日通知乙方,乙方接到通知五日内无条件清场并退场,乙方如逾期退场或拒绝退场的,自收到发包人的书面退场通知之日起,每日按l万元人民币向甲方支付违约金,乙方拒绝清场的,应同时承担甲方聘请第三方进场的费用。
不能以任何理由阻碍甲方安排的其他施工队伍施工,再由甲乙双方会同建设方、监理方共同对乙方已完工的工程量进行签字确认,甲方按己完成量的%结算(即按单价劳务承包价款结算己完成工程量,其中:
钢筋元/T,砼元/m³
,模板元/㎡,砌体元/m³
,内墙抹灰元/㎡,外墙抹灰元/㎡)。
(10)主体层以下若发生工资纠纷,甲方概不负责,由乙方自行解决,并根据事件给建设单位和甲方造成的影响程度向甲方支付1000元至50000元的违约赔偿。
(11)其余未提及的甲方及乙方的违约事项,按合同相应条款约定执行。
第九条材料、设备供应与管理
1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行领用制,根据工程计划需要向乙方提供。
2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);
因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3、材料按预算分析量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。
第十条承包方式及包含的内容
1、承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:
住宿、交通费用;
小型机具费用;
各类材料的场内二次倒运;
自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;
包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;
劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);
文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);
承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;
预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。
2、合理调配班组人员,本工程不存在任何误工费用,如实际发生误工费用费用由乙方自行解决。
3、本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十一条结算办法及付款方式
1、根据公司和建设单位签订的合同付款方式,主体封顶一月之内付主体价的%(主体价定为元/㎡,其余工程等每个分项工程完成后以每个分项工程价为付%。
竣工验收一个月后支付到全部工程的%,保修款支付方式同甲方和建设单位签订的施工合同;
建设单位不付款,同样不付款。
2、付款形式:
项目部施工员根据施工进度填报各班组完成任务单,质量员签署质量状况,附质量罚款单;
安全员签署安全意见,附安全罚款单;
项目经理签署付款比例;
任务单报公司审核后付款,并扣除罚款。
第十二条争议
甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;
否则,双方应在合同签订所在地的人民法院提起诉讼。
第十三条合同终止
双方履行合同全部义务;
劳务报酬价款支付完毕;
本合同自工程量结算、余款付清后,本合同即告终止。
未尽事宜,双方友好协商解决。
补充协议与本合同具有相同的法律作用。
第十四条补充条款
本合同承包单价不含任何政府性收费和其他相关税收费用。
第十五条本合同一式份,甲、乙双方各持份,经双方签字盖章后生效。
第十六条本合同的最终解释权归甲方。
甲方(盖章)乙方(盖章)
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
联系电话:
签订日期:
年月日签订日期:
年月日
劳务人员花名册
工种:
(作业班组)
序号
姓名
性别
年龄
民族
籍贯
身份证号码
家庭住址
联系电话
进出场时间
备注
负责人:
联系电话:
身份证号码:
家庭住址:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 劳务 合同 协议书