加气块砌筑承包合同Word格式.docx
- 文档编号:18650511
- 上传时间:2022-12-30
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:37.57KB
加气块砌筑承包合同Word格式.docx
《加气块砌筑承包合同Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《加气块砌筑承包合同Word格式.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
文明施工工作(工完场清),以及二次内更换有重大失职的或不适合继续在
结构图纸上洞口预留、配合安装工程套本工程工作的乙方管理人员和工人。
甲
管箱体预留封堵。
方提出更换要求后,乙方须在2日内重
五、质量标准:
新委派合格的管理人员和工人,否则甲
按现行的《砌体工程施工质量验收规方有权随时终止本合同。
范》、《住宅工程质量通病防治技术规、甲方有权发出通知、指令,并
程》、《建筑工程施工质量验收统一标以书面形式交给乙方,时间紧急时,甲
准》、《混凝土结构工程施工质量验收规方有关人员可发出口头指令,乙方应予
范》、《建设工程施工技术标准1》(企执行,甲方于24小时内补充书面通知。
业标准),砌体及混凝土必须达到合格、监督乙方的工期、质量、安全
质量评定标准要求。
生产和文明施工,组织业主、设计、监
六、工程量计算方式:
理工程师对乙方工作进行验收。
按照实际完成的工作量,依据图纸十、乙方责任及义务:
设计尺寸,根据河南定额(20XX版)规定的、乙方先砌筑样板层,经验收合
工程量计算规则进行计算。
格后方可进行施工。
如达不到甲方质量
七、承包单价:
验收标准时,无条件退场,甲方不支付
砌体:
单价为m3;
钢筋砼(含乙方任何费用。
素混凝土):
单价为元/m3、组建与工程相适应的施工班
以上价格为包死单价,单价中已含组,全面履行承包合同,组织实施施工
安全文明施工费,无论何种情况乙方均管理的各项工作,对工程的工期、质量
不得要求进行单价调整。
本工程在合同向甲方负责,每次下班前做到场清、料二次砌体结构劳务分包合同
清。
甲方有权按现场管理规定相关条款视情
乙方提供各种机械、工具、用节轻重对乙方进行处罚。
具如:
砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋机乙方现场使用的重要劳动防护
械、铁锹、水管、推车、尺杆、灰斗、用品(安全帽、安全带、配电箱、临电电
电缆、电线、照片灯具、振动棒、手锯、缆等),须严格按规范要求购买,否则甲
操平管、小五金(铁钉、铁丝、扎丝)方有权停止不符合要求的产品在工地使
胶带等。
用。
组织满足技术要求的工人投入乙方投入到本工程中的全部机
工作;
不得擅自与业主及有关部门建立械设备及各类电动、手动工具必须是经
工作联系;
自觉遵守法律法规及项目部过检验合格,因乙方原因造成的人员伤
的有关规章制度。
亡由乙方承担一切法律责任及损失。
乙方严格按照甲方所下发的施如果质量、进度、安全文明施
工进度计划配备足够的劳动力进行施工达不到甲方要求,在乙方退场结算期
工。
间,甲方有权安排其他新的进场队伍进
严格按设计图纸、施工验收规场施工,乙方不得以任何理由阻挠新的
范、有关技术要求组织施工。
承担由于队伍进场及现场施工,否则每发生一次
自身责任造成的质量修改、返工、工期按20XX元的处罚,从乙方工程款中扣除。
拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
十一、施工验收:
自觉接受甲方及有关部门的管砌筑完毕经甲方验收合格后方可进
理、监督和检查;
接受甲方随时检查其行下一个施工段进行施工,如验收不合
设备、材料保管、使用情况,及其操作格,乙方需无条件退场。
人员的有效证件、持证上岗情况;
与现十二、奖罚措施:
场其他单位协调配合,照顾全局。
按项目部的相关规定及制度执行。
按甲方统一规划堆放材料、机十三、争议:
具,按甲方标准化工地要求设置标牌,甲方和乙方在履行合同时发生争议
搞好现场的管理,做好自身责任区的环应友好协商解决。
境卫生工作。
十四、合同终止:
负责各种材料棚、防护棚的搭双方履行完全部合同义务,本合同
设、维护及拆除。
即告终止。
乙方中途退场,本合同自行
负责水泥的保管及下雨覆盖,终止。
配合比准确计量,落地灰及时回收使用,十五、合同份数:
加气块碎渣的粉碎使用、楼上水管、配本合同一式四份具有同等法律效
电箱使用管理,安全围护设施、临边及力,由甲方三份、乙方一份。
洞口的拆除及维护。
十六、合同生效:
安全文明施工规定详见《施工合同订立时间:
现场安全文明施工处罚细则》,《施工现月日
场安全文明施工处罚细则》作为合同附本合同双方签字盖章后生效。
件。
乙方负责对甲方提供的建筑材
料、机具、设备,现场区域内的成品、
半成品、及相临部位的其他班组的成品甲方代表:
和半成品进行督管和保护,若因乙方原乙方代表:
因造成上述成品和半成品遭到破坏,乙
方须无条件立即予以修复或赔偿,同时
日日期:
期:
篇二:
加气块砌体施工协议
加气块砌体施工协议
丽景名都6#楼项目部
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。
丽景名都6#楼全部砌体
云阳镇人民路西段
45天
6#所有砌体及预埋、施工期间现场安全文明施工工作(工完场清),以及二次结构图纸上洞口预留、配合安装工程套管箱体预留封堵。
按现行的《砌体工程施工质量验收规范》、《住宅工程质量通病防治技术规程》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程施工技术标准1》(企业标准),砌体必须达到优质工程评定标准要求。
按照实际完成的工作量,依据图纸设计尺寸的工程量计算规则进行计算。
若乙方原因,砌体工程达不到优质工程标准的,乙方及时修复达到优质标准的,所用材料费及延误工期的损失由乙方支付。
加气块砌体:
屋面女儿墙:
单价为元/m3。
以上价格为包死单价,单价中已含安全文明施工费及一层没有完成的土方回填工程费,无论何种情况乙方均不得要求进行单价调整。
本工程在合同承包施工期间不计任何临时用工。
六层以下砌体完成支付已完成合格工程量的75%,工程砌体全部完工后支付已完合格工程量75%,经主体验收合格后15日内付至价款的90%,内外粉刷全部结束15日内扣除相应维修款后无息一次性付清。
九、甲方责任及义务:
、负责提供现场施工场地、施工道路。
、负责提供垂直运输机械。
临水部分:
甲方负责每栋楼提供给水管,临电部分:
、负责提供施工所需的砌块、砖、水泥、砂、石子、钢筋。
、负责全面的工程质量、安全文明施工技术交底。
、乙方不能满足甲方质量、进度要求时,甲方有权将本合同约定范围内的工作分割给其他班组,乙方应积极配合。
、负责相关工种交叉配合的协调。
、甲方有权要求乙方在限定时间内更换有重大失职的或不适合继续在本工程工作的乙方管理人员和工人。
甲方提出更换要求后,乙方须在2日内重新委派合格的管理人员和工人,否则甲方有权随
时终止本合同。
、甲方有权发出通知、指令,并以书面形式交给乙方,时间紧急时,甲方有关人员可发出口头指令,乙方应予执行,甲方于24小时内补充书面通知。
、监督乙方的工期、质量、安全生产和文明施工,组织业主、设计、监理工程师对乙方工作进行验收。
十、乙方责任及义务:
、乙方先砌筑样板层,经验收合格后方可进行施工。
如达不到甲方质量验收标准时,无条件退场,甲方不支付乙方任何费用。
、组建与工程相适应的施工班组,全面履行承包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期、质量向甲方负责,每次下班前做到场清、料清。
乙方提供各种机械、工具、用具如:
铁锹、水管、尺杆、灰斗、电缆、电线、照片灯具、手锯、超平管等。
部门建立工作联系;
自觉遵守法律法规及项目部的有关规章制度。
乙方严格按照甲方所下发的施工进度计划配备足够的劳动力进行施工。
承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;
接受甲方随
时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
与现场其他单位协调配合,照顾全局。
按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好现场的管理,做好自身责任区的环境卫生工作。
负责各种材料棚、防护棚的搭设、维护及拆除。
负责水泥的保管及下雨覆盖,配合比准确计量,落地灰及时回收使用,加气块碎渣的粉碎使用、楼上水管、配电箱使用管理,安全围护设施、临边及洞口的拆除及维护。
安全文明施工规定详见《施工现场安全文明施工处罚细则》,《施工现场安全文明施工处罚细则》作为合同附件。
乙方负责对甲方提供的建筑材料、机具、设备,现场区域内的成品、半成品、及相临部位的其他班组的成品和半成品进行督管和保护,若因乙方原因造成上述成品和半成品遭到破坏,乙方须无条件立即予以修复或赔偿,同时甲方有权按现场管理规定相关条款视情节轻重对乙方进行处罚。
乙方现场使用的重要劳动防护用品(安全帽、安全带、配电箱、临电电缆等),须严格按规范要求购买,否则甲方有权停止不符合要求的产品在工地使用。
乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工具必须是经过检验合格,因乙方原因造成的人员伤亡由乙方承担一切法律责任及损失。
如果质量、进度、安全文明施工达不到甲方要求,在乙方
退场结算期间,甲方有权安排其他新的进场队伍进场施工,乙方不得以任何理由阻挠新的队伍进场及现场施工,否则每发生一次按20XX元的处罚,从乙方工程款中扣除。
十一、施工验收:
砌筑完毕经甲方验收合格后方可进行下一个施工段进行施工,如验收不合格,乙方需无条件退场。
十二、奖罚措施:
按项目部的相关规定及制度执行。
十三、争议:
甲方和乙方在履行合同时发生争议应友好协商解决。
十四、合同终止:
双方履行完全部合同义务,本合同即告终止。
乙方中途退场,本合同自行终止。
十五、合同份数:
本合同一式二份具有同等法律效力,由甲方一份、乙方一份。
合同订立时间:
本合同双方签字盖章后生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
日期:
篇三:
加气块砌筑劳务分包合同
加气块砌筑劳务分包合同
邯郸市恒鑫建筑安装有限公司邢台开发区中兴绿谷项目部
为了规范项目管理,在乙方充分熟悉施工图纸和现行规范、标准、规定及现场施工
条件的基础上,甲方将所承建的邢台开发区中兴绿谷项目加气块砌筑分项工程的劳务发包给乙方。
甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,特签订本合同,以资双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
邢台开发区中兴绿谷
2、工程地点:
邢台中兴东大街路北,邢台海关西侧
二、承包形式:
加气块砌筑分项工程包清工
三、承包范围
加气块砌筑分项工程和现场文明施工(施工域的现场整理等)。
四、劳务承包价格及结算原则
1、结算单价:
加气块砌体按实际砌筑数量160元/m3(包含二次构造柱、混凝土压顶、预制过梁混凝土浇筑、卫生间厨房上翻沿的混凝土等),签订的价格无论市场人工费上调等因素,都不予调整。
五、甲、乙双方工作内容
1、甲方提供砖、砂子、水泥、混凝土等材料,不提供施工机具。
2、乙方负责砌筑(自己搅拌砂浆),散落的落地灰及时清理及施工完成后作业面的清理。
六、工程进度及要求
1、节点工期按项目部进度计划要求执行(甲乙双方办理好书面确认手续)。
2、乙方必须根据甲方的进度要求,按时完成,不得以任何理由拖延。
如不能按时间节点完成,乙方必须承担按该节点段20XX元的罚款。
3、工地正常施工前乙方必须确保出勤率在95%以上,秋收及节假日期间乙方必须保证人员的出勤率,如乙方因人员不足不能按甲方指定计划完成施工任务,甲方可指派其他班组突击施工,突击人员工资单价为现阶段工价的倍至倍,并从乙方结算总价中扣除,乙方对此不得有任何异议。
4、在没有天气影响(中到大雨)及工地机械停电故障材料供应到位的情况下,乙方不得耽误工期。
七、工程质量及要求
1、质量等级:
符合现行国家和地区的规范、标准、规定的要求;
2、规范与标准:
现行的规范、标准;
设计图纸、工程变更及施工合同中约定的各项技术说明和要求;
甲方的质量、技术交底。
3、质量控制要求:
、乙方必须按甲方的施工顺序、技术标准、质量标准、工艺要求和工期要求组织生
产,产品质量必须达到施工质量验收规范、验收标准的要求。
、乙方必须服从甲方的检查和监督,接受甲方人员的整改措施及停工意见,严禁无
秩序、不规范施工。
、如因乙方施工不慎造成的质量事故及在主管人员无技术交底前提下擅自施工造成
返工的一切责任均由乙方负责,除必须返工到符合标准外,还应承担由此而造成
的甲方直接损失和间接损失(指工期损失和材料、设备等费用的损失)。
、如乙方的施工质量经甲方验收已达本合同要求,而经公司或其他有关部门验收合
格后需返工时,人工费用仍由乙方承担,其他费用由甲方承担。
、为确保工程质量的稳定性、连续性,未经甲方同意,乙方不得擅自削减人员或中
途抽调技术力量,严禁乙方把所承包的分包项目再转包给他人,一经发现立即取
消承包资格。
八、质量奖罚
1、因质量原因,监理、建设单位、公司等对项目部做出的处罚,乙方按两倍罚款三日内上交,过期不交月底任务单4倍扣除。
2、因验收不合格造成返工全部由乙方承担。
3、砂浆不按照配合比搅拌,发现一次罚款200元。
监理发现处罚项目部,项目部双倍扣罚乙方。
落地灰应及时清理,能有的及时用上,如不清理发现一处罚款100元,情节严重罚款200-20XX元。
4、加气块、标砖损坏控制在2%以内,乱扔及随意切割的将处罚100-20XX元不等。
5、砌筑墙体必须保证垂直平整,误差控制在5mm之内,超出规范,该墙体做废,重新砌筑。
6、墙体灰缝要求:
(1)水平缝。
(2)竖缝2cm。
(3)墙体与柱连接处留宽,2cm深灰缝。
(4)灰缝砂浆必须饱满,达到90%以上。
7、感观质量:
要求缝横平竖直,光滑顺直,没有高低不平的。
砌块赶好尺寸,同一位臵上下对正。
九、付款方式
每阶段施工完成后,由甲方安排人员验收合格后,于每月项目部规定时间下达任务
单等相关手续入账,并于每月甲方统一拨款时拨付乙方当月所完成工程量工程款的60%,年终或全部完成并经甲方验收合格后,付总工程款的80%,工程竣工结算后付总工程款的95%,剩余5%作为质保金,工程竣工之日起满两年后15日内付清。
十、安全生产
1、甲方向乙方提供必要的安全生产防护措施(安全帽由乙方购买),并组织专人对已建立的安全防护检查、监督、保养和维护,并保证其安全状态,一旦发现施工人员不
戴安全帽罚款100元/人。
2、甲方设有安全员,对乙方人员在进场前和施工中途进行安全教育,乙方应自觉遵守和服从。
乙方自己必须设专职安全员。
3、甲乙双方互相配合,共同贯彻安全交底制度,履行好签认手续。
4、乙方人员必须认真遵守甲方的一切安全生产规章制度和奖罚措施,服从甲方的指挥。
5、根据谁施工谁负责安全的原则,乙方对施工人员的安全生产负全部责任。
如在施工时由于乙方安全管理不力或乙方人员违章操作,发生工伤事故,甲方按“三不放过”
的原则,将严肃处理,一切经济损失由乙方自理,甲方概不负责。
因大型设备、设
施等引起的事故,视情节由劳动部门仲裁决定。
6、乙方人员不得在工地打架闹事,发生一次打假行为,无论什么原因,打架双方各罚款20XX元,无需签字,直接在当月任务单中扣除。
对所造成的后果和经济损失均由
责任方负责,并对责任人视情节轻重,送有关治安单位处理。
7、乙方从业人员必须身体健康,无恐高症、心脏病、高血压和传染疾病,无痴、楞、呆和癫痫且年龄在55周岁以下者,以确保所用工人的合法性、有用性、可靠性。
十一、文明施工要求
1、乙方在工程施工期间,必须严格按照甲方工程现场标准化要求和文明施工要求管理,创建文明工作面和文明宿舍,如乙方在其文明施工承包区域内不按甲方指令整理到
位,在甲方发出指令6小时后尚未整改到位由甲方派人整理,其费用从乙方当月任
务单中直接扣除(每工日按合同零工的2倍扣除)。
2、乙方应严格遵守当地人民政府的各项政策法令和甲方的各项规章制度,服从管理,如由于乙方人员的原因或不文明行为等,政府有关部门对甲方工地采取批评、扣分
或罚款,甲方将按乙方责任轻重对乙方进行相应的处罚或罚款,对偷盗等不文明行
为一旦发现罚款1000元/人。
十二、其他事项
1、乙方必须配备强有力的管理班子,技术人员必须具有相应技术技能,乙方负责人必须常驻现场负责施工生产,每周不小于6天,每缺一天罚款300元。
如特殊情况
需征得甲方项目经理的同意。
2、乙方必须将进场的所有人员的身份证复印件交项目部备案。
3、乙方在确保施工质量和进度的前提下,抓好节约用料、合理用料、施工面必须做到随做随清,工完料净,如出现浪费现象按所浪费材料原价的200%罚款。
4、产品保护:
乙方在施工期间内应尽力做好上道工序施工成品的保护工作和本道工序移交前的产品保护工作。
因保护不力使成品损坏时,修复、返工的一切费用由乙方
自行承担。
5、在本合同履行期内,乙方应经常对照各条款认真履行,如有违约,除按合同相关条款对乙方处以经济罚款外,还可视乙方违规程度提出警告,直至终止合同,清退队
伍,乙方对此不得以任何理由提出赔偿要求。
6、乙方施工期间使用的手工工具、低值易耗品、配件、宿舍内的灯泡均按购臵费计入工资单价,应由乙方自备。
中性设备、设施,乙方需用应办理借用手续,使用完毕
应完整归还甲方。
凡借用的物件已损坏时,乙方应负责修复,如不修复则按原值赔
偿,并从乙方施工产值中扣除。
7、乙方年终工程结算时如未归还所借物品,在办理完结账全部手续时需留扣10%作为抵押金,如无意外情况,待手续办理完毕,该抵押金随后补发。
8、根据谁施工谁负责安全的原则,乙方对施工人员的安全生产负全部责任。
如在施工时由于乙方安全管理不力,发生工伤事故,甲方应认真按“三不放过的原则,严肃
认真处理好,一切经济损失由乙方自理,甲方概不负责。
9、乙方应遵守甲方一切规章制度,遵守工地所在地地区治安、市容的有关规定,遵守生活区的环境卫生制度,维护施工区域的正常秩序。
对打架、斗殴,参与赌、毒、
嫖的有关人员,除罚款处,开除出工地,触犯法律的送交当地公安机关处理。
十三、违约责任
1、乙方违约
、倘若乙方发生下列情况之一,视为乙方违约:
(1)未经甲方同意,将工作交给第三人完成的;
(2)乙方施工人员及技术力量不足、不能保质、保量完成施工任务的;
(3)不能按本合同约定工期竣工的;
(4)乙方在合同履行期间没有正当理由而中止的;
(5)不履行合同其他条款的。
、若乙方发生以上情况,甲方有权发出中止合同的通知,可以另派队伍继续完成工
程的剩余部分,费用从乙方的款项中扣除,乙方还须承担甲方为继续完成该分包
工程而发生的一切损失。
2、甲方违约
甲方未按照本分包合同履行责任,乙方应予以提醒,甲方应在乙方提醒后2日内发行责任或给予解释,否则,甲方应给予乙方合理补偿。
十四、争议
倘若双方在履行合同过程中发生争议,可协商解决,协商不成的,可提请甲方所在地的仲裁机构进行仲裁,向邢台市人民法院提起诉讼。
在结果下达前,双方均不应因为进行仲裁或审判擅自中止合同履行,由此给对方造成的损失或法律责任均由失方承担。
本合同一式2份,双方各执1份,甲方双方签字盖章后即生效。
甲方(章):
代表:
单位地址:
单位电话:
乙方(签字):
代表:
家庭住址:
联系电话:
签约时间:
年月日
篇四:
砌筑加气块单项承包协议
砌筑加气块单项承包协议
乙方:
丙方:
经过甲、乙、丙三方友好协商,达成共识。
1.甲方现有金色东方B1商住楼一幢。
需填加气块(二次结构),承包给乙、丙两方。
每方按105元,按实际方量计算。
2、乙方保证施工质量标准
3、甲方提供施工机械
4、乙、丙方承包范围:
大砖砌筑,上砖,打灰,预制过木
5、付款方式:
乙方完成3层砌墙时,付壹万元,最后完成按实际方量一次付清,垃圾清理完整,经甲方验收合格后付清。
6、工期:
自砌筑开始天完成所有墙的砌筑
7、施工安全责任:
甲方提供保险,甲方提供安全帽,乙方必须佩戴若有风险,甲乙双方共同承担保险以外的风险
20XX年5月16日
篇五:
加气混凝土砌块承包合同
加气混凝土砌块人工承包合同
发包方:
阳新县兴隆新型建筑材料有限公司(甲方)承包方:
(乙方)为加强企业管理,依据《中华人民共和国合同法》,本着公平、公正、平等互利的原则,甲方同意将加气混凝土砌块的生产承包给乙方,乙方在完全自愿的条件下进行承包,经甲乙双方协商一致,订立合同如下:
一、承包范围:
1、加气混凝土砌块的生产,从进料到成品的出釜。
2、协助管理成品的码堆和上车及打包,叉车、铲车司机。
3、协助管理电器、设备的保养、维修,锅炉、机修工等。
二、承包期限:
1、承包期一年。
2、从20XX年2月16日起至20XX年2月16日止。
3、承包期满,在同等条件下,优先乙方续包。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 加气块 砌筑 承包合同