地质灾害勘查设计合同文档格式.docx
- 文档编号:18249170
- 上传时间:2022-12-14
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:30.85KB
地质灾害勘查设计合同文档格式.docx
《地质灾害勘查设计合同文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地质灾害勘查设计合同文档格式.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条
规定交付设计文件时间顺延;
超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如
果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人增付设计费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工
作、生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于是本合同外的项目,如发生以上情况发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,
开展勘测设计工作,按合同规定的进度要求提交质量合格的勘查设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:
国家现行的设计标准、规范、规程及地方规程。
6.2.3设计合理使用年限为国家规定的年限。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数,通过安全预评价及甘肃省安监局主管部门认定后,按地质资料汇交规定,向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、协助安全预评价、处理有关设计问题和参加竣工验收。
6.2.5设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任:
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;
已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,支付设计费;
不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;
超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的定额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付合同金额千分之二的违约金。
逾期超过30天以上时,设计人有权暂停开展下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目暂停缓建,发包人均按条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
根据损失的程度向发包人支付赔偿金,最高限额为设计收费总额。
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后,设计人单方面要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。
本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。
发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。
出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.7本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协调解决,协调不成的按下列几种方式解决:
(一)提交天水市仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
8.8本合同一式陆份,甲方肆份,乙方两份。
8.9本合同经双方签章后生效。
双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.10本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议记要等,均为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力。
篇二:
勘察设计合同
地质灾害隐患点应急排危除险勘查及
治理工程施工图设计合同
工程名称:
**不稳定斜坡应急排危除险项目勘查及施工图
设计
工程地点:
**
合同编号:
资质等级:
甲级
勘查设计单位:
**公司
签订日期:
年月日
发包人:
**(以下简称甲方)
勘察设计人:
**(以下简称乙方)
发包人委托勘查设计人承担:
**不稳定斜坡地质灾害点的勘查及治理工程施工图设计(包括勘查、施工图设计等)工作。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘查设计质量,经甲乙双方协商一致签订本合同,共同遵守。
第一条:
工程概况
工程名称:
**不稳定斜坡应急排危除险项目勘查及施工
图设计
工程建设地点:
工程规模、特征:
不稳定斜坡
工程勘察设计任务文号、日期:
年月
工程勘察技术要求:
按现行有关地质灾害勘查、设计规范进行
承接方式:
勘查、设计总承包。
预计勘察工作量:
见附件设计费用预算书
第二条:
发包人应及时向勘查人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范
围)、施工、勘查许可等批件(复印件)。
提供工程勘查技术范围已有的技术资料及相关资料。
勘查人向发包人提交勘查成果及施工图并对其质量负责。
勘查人负责向发包人提交勘查设计成果施工图资料6份及电子文挡,发包人要求增加的份数另行收费。
第三条:
开工及提交勘查成果、施工图资料的时间和收费标准及付费方式
开工及提交勘查成果资料时间
本工程的勘查工作定于XX年3月10日开工,XX年5月10日提交勘查成果、施工图资料,自于发包方或勘查人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
勘查工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
收费标准及付费方式
经双方协商,本工程勘查设计费按照XX定额的49%收取(下浮51%),实行费用总包干。
合同价为:
人民币元整(大写:
元)。
支付方式:
合同签订生效后7天内,甲方应向承担方
预付勘查、设计费总额的50%,即元(大写:
元);
经审查通过并提交勘查、设计成果资料后7天内,委托方应一次付清其余全部费用。
第四条:
发包人、勘查设计人责任
发包人责任
发包人委托任务时,须以书面形式向勘查设计人明确勘查设计任务要求。
发包人应及时为协助勘查人解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:
落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常的有关问题等)。
处理上述工作时发生的费用由乙方承担。
由发包人原因造成勘查设计人停、窝工,工期顺延。
发包人应保护勘查人的投标书、勘查方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建设,未经勘查人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;
如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘查设计人有权索赔。
本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
勘查设计人责任
勘查设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘查,按本合同规定的时间提
交质量合格的勘查成果资料,并对其负责。
由于勘查设计人提供的勘查成果资料、施工图质量不合格,勘查设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。
在现场工作的勘查设计人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
负责后期治理施工过程中的一切服务工作(包括技术交底、现场验槽、工程验收、变更等)。
本合同有关条款规定和补充协议中勘查人应负的其它责任。
第五条:
违约责任
由于勘查设计人原因造成勘察设计成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘查费用由勘察设计人承担。
合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,已进行了勘查设计工作的,发包人应按实际工作量计费并承担设备、人员调谴费。
第六条:
成果验收和提交
1、本着对工程、对甲方负责的原则,勘查、施工图设计完成后,及时向甲方提交5份报告和图件,报请有关部门组织专家审查(评审费用由乙方承担);
2、按照审查通过的勘查报告、施工图设计报告,向甲方提交纸质正式勘查、施工图设计报告、图件及预算书5套,电子版1套。
篇三:
地质灾害治理工程施工图设计合同
地质灾害治理工程施工图设计合同
(专业建设工程设计合同)
工程名称:
麻栗坡县城区重要地质灾害点(职中、党工程地点:
麻栗坡县城区主要地质灾害点(职中、党设计证书等级:
甲级
麻栗坡县国土资源局
设计人:
云南地质工程勘察设计研究院红河分院校、地震局)滑坡治理工程施工图设计校、地震局)
发包人委托云南地质工程勘察设计院红河分院承担麻栗坡县城区主要地质灾害点(职中、党校、地震局)滑坡治理工程施工图设计,为明确双方责权,经双方协商一致,签订本合同,以资共同执行。
本合同签订依据
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程设计市场管理规定》。
建设工程批准文件。
设计依据
发包人给设计人的委托
发包人提供的基础资料
设计人员采用的主要技术标准是:
《铁路路基支挡结构物设计规则》(TBJ25-90);
《混泥土结构设计规范》(GB50010-XX);
《砌体结构设计研究》(GB5003-XX)
第三条:
合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的。
设计内容
主要内容包括:
抗滑桩、应力锚索、抗滑挡墙、锚索框格梁、骨坊坝、排水沟等措施工程。
发包人向设计人提交的有关资料、文件
《麻栗坡县城区地质灾害(职中、党校、地震局)滑坡勘察及滑坡治理可行性研究报告》
当地建筑材料价格信息。
设计人向发包人交付的设计文件、份数、及时间设计人应于XX年4月30日之前向发包人提交《麻栗坡县城区重要地质灾害点(职中、党校、地震局)滑坡治理工程施工图设计》共十册。
第七条:
合同价款
双方商定,本合同的设计费取费标准为:
以上级下达的该项目治理资金中的设计总费用。
第八条:
付款方式
本合同生效,设计人进行设计、设计经云南省国土厅组织专家评审通过后10天内由甲方一次性付清全部设计费用。
第九条:
双方责任
发包人按合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其它完整性、正确性、及时性负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计时间顺延;
发包人交付上述资料及文件规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关责任外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;
已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行实际工作虾仁主款,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;
发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延,逾期30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
发包人要求设计人比合同规定的时间提前音乐会设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期。
设计人责任
设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现、、规定有关交付设计文件顺延的情况外)。
并对提交的设计文件的质量负责。
设计质量缺陷责任期为1年。
设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除承担相应的政治,经济和法律责任,还应负责采取补救措施,并应免收爱损失部分的设计费,同时根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额为实际损失的%。
由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误
一天,扣减该项目应收设计费的千分之一。
合同生效后,设计人要求终止解除合同,设计人应双倍返还发包人支付的定金。
设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并对审查结论负责和对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计交底,处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条:
保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目以外项目,如发生以上情况,泄密方承担赔偿责任。
第十一条:
仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由当地经济仲裁部门仲裁。
第十二条:
合同生效及其他
设计人应与建设单位、监理单位、施工单位进行配合以解决有关设计方面的问题。
设计人为本合同项目的服务至治理工程竣工为止。
发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
由于不可抗拒因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
篇四:
地质灾害治理防治工程合同
地质灾害防治工程设计
合同书
合同编号:
(由设计人填写)
设计证书等级:
甲级(国土资地灾设资字第XX273001号)
签订日期:
发包人:
设计人:
发包人委托设计人承担设计任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的
具体情况,为明确责任,协作配合,确保地质灾害治理工程质量,经发包人、设计人协商一致,签订本合同,共同遵守。
滑坡治理设计,拟采用抗滑桩治理
设计任务委托文号、日期:
地质灾害设计任务(内容):
①、地质灾害工程勘查、设计;
②、地质灾害防治工程实施阶段环境保护提出初步设想;
③、编制施工设计初步方案;
④、编制防治工程预算。
设计人采用的主要技术标准:
(1)《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-XX);
(2)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-XX);
(3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-XX);
(4)《建筑抗震设计规范》(GB50011-XX);
(5)《中国地震动参数区划图》(GB18306-XX)。
(6)《建筑结构荷载规范》(GB50009-XX);
(7)《混凝土结构设计规范》(GB50010—XX);
(8)《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-XX)
设计人拟投入的勘查工作
量:
。
承接方式:
一次性包干
设计人负责向发包人提交设计成果资料6份,发包人要求
增加的份数另行收费。
设计工期
本设计工作定于XX年2月23日开工,XX年3月23日提交成果资料。
收费标准及付费方式
本设计费为元(大写)。
合同签订后,
发包人向设计人支付预付款元(大写);
评审通过提交设计成果资料后,发包人向设计人付至设计费的80%,即再付
万元(大写),工程结束后,发包人向设计人支付剩余费用计元(大写)。
发包人、设计人责任
发包人委托任务时,必须以书面形式向设计人明确设计任务。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修
改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
由于发包人原因造成设计人停、窝工,工期顺延。
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始
设计工作的,不退还发包人已付的定金;
已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;
发包人应保护设计人的投标书、报告书、文件、资料图纸、数据和合理化建议,未经设计人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目。
设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行设计,按本合同规定的时间提交质量合格的设计成果资料,并对其负责。
由于设计人提供的设计成果资料质量不合格,设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;
若设计人无力补充完善,需另委托其他单位时,设计人应承担全部设计费用。
设计人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
邀请并组织技术专家进行报告评审并承担其费用,协助甲方办理主管部门的备案登记。
本合同未尽事宜,经发包人与设计人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
其它约定事项:
无。
本合同发生争议,发包人、设计人应及时协商解决,也可由当地行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、设计人同意由仲裁
委员会仲裁。
发包人、设计人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
本合同自发包人、设计人签字盖章后生效;
发包人、设计人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、设计人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式四份,发包人
发包人名称:
(盖章)
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
住所:
邮政编码:
电话:
传真:
开户银行:
银行帐号:
行政主管部门备案:
两份、设计人两份。
设计人名称:
(盖章)法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
住所:
邮政编码:
电话:
传真:
开户银行:
银行帐号:
鉴证意见:
篇五:
勘查合同
重庆市三峡库区后续工作规划地质灾害防治
项目地质勘查合同(示范文本)
项目名称:
规划编号:
建设地点:
委托方:
承接方:
委托方(以下简称甲方):
承接方(以下简称乙方):
根据《国务院关于三峡后续工作规划的批复》(国函〔XX〕69号)的精神和国土资源部以及重庆市政府对三峡库区后续工作规划地质灾害防治工作的统一要求和部署,甲方将重庆市三峡库区后续工作规划地质灾害防治项目应急地质勘查任务委托给乙方承担。
经甲乙方协商一致,形成如下条款,共同遵照执行。
第一条签约依据
一、勘查任务委托书及承诺书。
二、《中华人民共和国合同法》、国家和重庆市《地质灾害防治条例》和《建设工程勘察设计管理条例》。
三、国家及地方有关工程勘查设计管理法规、规章和技术要求。
四、国家及重庆市有关文件规定。
第二条项目情况
一、项目名称:
二、规划编号:
三、勘查地点:
四、勘查阶段:
五、技术标准:
(一)执行标准
1、《三峡库区地质灾害防治工程地质勘查技术要求》。
2、《三峡库区地质灾害防
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 地质灾害 勘查 设计 合同