围墙工程施工合同完整版文档格式.docx
- 文档编号:17601435
- 上传时间:2022-12-07
- 格式:DOCX
- 页数:36
- 大小:39.64KB
围墙工程施工合同完整版文档格式.docx
《围墙工程施工合同完整版文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《围墙工程施工合同完整版文档格式.docx(36页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
七、
争议的解决方式:
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。
八、
特殊条款:
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
九、本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,办理决算保修期满后自然失效。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,双方共同遵守。
甲方(盖章)
乙方(盖章)
代表人(签名):
年
月
日
横山县限价商品房项目一期施工现场
围墙施工合同
甲方(全称):
中天五建、中十冶
乙方(全称):
横山县白界乡土地海则村民委员会
依照《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就本项目一期施工现场围墙施工事项协商一致,订立本合同,共同遵守,认真履行。
一、工程概况
工程名称:
横山县限价商品房项目一期工程施工现场围墙
工程地点:
陕西省横山县榆横工业园
二、工程承包范围:
横山县限价商品房一期施工现场围墙砌筑工程(仅包砌筑人工费,其工作内容包括:
人工挖沟槽、水坠砂地基处理、砌砖基础及砌墙身工作,围墙做法见统一设计图。
)。
施工机械、架材、辅材由乙方自备。
三、合同工期
开工日期:
2011年10月5日竣工日期:
2011年10月20日合同工期总日历天数15天。
四、质量标准
工程质量标准:
满足横山县限价商品房项目一期施工期间现场
围档及销售广告设置要求。
五、合同价款
围墙砌筑人工费为:
220元/m³
,大写人民币贰佰贰拾元/立方米(含税人工费),工程量据实结算。
六、工程验收
1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
因乙方原因造成窝工、停工的,工期不顺延,所发生的费用由乙方承担;
因甲方原因造成的窝工、停工,工期顺延。
2、围墙砌筑工程完工后,甲方技术部门同监理进行验收,检验合格并经相关负责人签字后方可进行下一工序施工,隐蔽工程具备覆盖、掩盖条件的,乙方必须提前通知甲方验收;
验收不合格的,乙方须整改完毕后,重新验收。
七、工程款支付
按甲方批准的工程计价款,由甲方成本部门扣除5%的工程质量保证金、税金和乙方使用甲方的材料、配件、机械、车辆、设备、各项借款、代付款等及政府部门收缴的规定费用。
八、工程结算
经甲方验收,达到质量标准的工程数量、对其工程量进行决算,剩余的5%的质量保证金,在围墙投入使用正常后一次性付清;
因质量原因造成围墙坍塌,所产生的一切费用,将会在质量保证金中扣除。
九、甲方的职责
1、负责水泥、砌块主材的供应(砌筑用砂在现场指定地点取用);
2、负责该工程项目的定点、定位、复测工作,及时提供施工图纸及有关技术资料。
3、甲方有权对乙方所承担的工程提出变更设计,乙方必须执行;
4、负责验工计价、竣工验交工作。
5、甲方有权调整乙方所承担工程的施工顺序。
6、因乙方原因造成工程进度迟缓、工程出现重大质量、安全管理事故,严重违章操作、违法乱纪等,给甲方造成重大损失或总工程工期延误时,甲方有权单方终止合同,由此引起的一切责任损失均由乙方承担。
7、甲方有权代扣乙方工程款,支付其应支付的人工费等。
十、乙方的职责
1、负责对所承担的工程任务制定实施性的施工方案,报甲方批准后组织施工。
2、严格按施工图、施工规范进行施工,做好隐蔽工程的检查,配合做好施工测量及工地试验工作,确保工程顺利进行。
3、服从甲方的指挥,听从甲方的调迁。
尊重并接受甲方现场的检查、监督、指导,服从建设方及甲方派驻乙方工地的工程监理人员的监理,并为其工作、生活提供必要条件。
4、发生安全责任事故及打架斗殴事件,按甲方《安全管理办法》相关规定加倍进行处罚;
造成的一切损失由乙方承担。
5、确保土地海则村民不再干扰本项目正常施工。
若发生干涉事
件,乙方须承担由其造成的一切损失,并处以结算总价的10%罚款。
6、本着节约原则,杜绝浪费,损耗率控制在规范、标准之内。
十
一、其他
1、本合同经双方盖章签字后生效;
工程竣工正式验交后,甲方按竣工结算将费用支付完毕即自行终止。
2、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
(公章)乙方:
(公章)
法定代表人:
电话:
合同订立时间:
年月
新建综合楼新建围墙施工合同
发包人:
小学
(以下简称甲方)承包人:
公司
(以下简称乙方)
为明确双方在本工程施工过程中的权利与义务,搞好配合协作,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,达成如下协议。
1、工程名称:
安新县南青小学新建综合楼新建围墙。
2、工程地点:
安新县南青小学院内。
3、工程内容:
新建围墙。
二、工程承包方式及做法
1、承包方式式:
本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收。
2、工程做法:
围墙高度2.4米,墙厚0.24米,每3.5米加设370mm砖垛,3:
7灰土垫层200mm厚,基础下370mm厚实心砖,顶部为两层370压顶,内外墙抹灰、腻子外墙涂料两遍。
三、工期
工期共7天,具体开工时间以甲方通知为准。
四、工程验收标准及质量要求
工程国家的现行各施工规范、验收规范和质量标准进行验收,质量达到合格。
五、工程结算及付款方式
1.工程总价款为肆万肆仟零贰拾元整(44020元),该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用。
2、工程竣工验收合格后,甲方支付到合同款总价的95%即41819元,剩余5%为质保金,质保期一年,一年内付清尾款。
六、甲方的权利和义务
1.开工前要为乙方入场施工创造条件,提供方便。
2.负责提供施工期间的水源电源,保证乙方使用,费用由甲方承担。
3.提供必要的施工改造装饰说明。
4.施工期间,甲方负责协调各施工项目和现场施工人员配合,以不影响乙方施工。
5.监督工程质量和施工进度,参与各种材料进场验收和交工验收。
七、乙方的权利与义务
1、乙方必须服从甲方现场管理人员的统一指挥,按照合同约定的质量和工期要求完成本工程内容。
2、安全生产、文明施工。
施工现场全部人员的安全由乙方全面负责,施工过程中乙方应协调好周边村民的关系,发生阻工现象由乙方负责协调解决。
3、严格执行国家、省、市有关质量验收标准。
4、乙方应严格遵守甲方指定的各项规章制度、服从甲方管理。
。
5.施工中保证不损坏其他任何设备,不得污损图书,不得影响甲方正常营业。
6.乙方对现场已经考察过,同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准,不得另收其他费用。
7.乙方负责施工人员安全工作,乙方在施工期间所发生的一切安全责任事故均由乙方自负。
八违约责任
1.甲乙双方如不履行合同内容或违反国家法律法规和有关规定,受到处罚或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。
2.因一方原因造成合同无法履行时,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方的相应损失。
九附则
1.本合同签订后乙方不得转包工程。
2.本合同履行过程中如有争议,应当本着公平原则由甲乙双方协商解决。
3.本合同一式三份,甲乙双方各执一份(备份一份),具有同等法律效力。
4.本合同经甲乙双方签字(盖章)后即生效。
甲方(盖章):
代表人(签字):
年月日
篇一:
新围墙工程施工合同围墙施工合同
甲方(发包人):
乙方(承包人):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
1、工程地点:
2、工程内容:
建围墙约1100米长,基础深0.6米(实际为准)、宽0.67米,围墙高2.3米,其中:
砖柱2.3米、铁艺栏杆1.5米、铁艺栏杆下部砖墙0.8米、每6米一立柱。
双面墙及砖柱做沙浆抹面,外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。
3、乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。
4、承包形式:
本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。
二、质量标准
1、乙方按图施工,要求线条顺直,工程质量达到国家质量验收标准。
2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。
若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失,甲方有权要求乙方赔偿。
1、本工程包工包料元/米(含开税票),具体以甲方验收工程量为准。
总工程价款为万元(暂定),该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用(施工企业管理税除外)。
2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素,承包单价今后不作调整。
3、工程结束以实际工程量计算工程总价,本合同作为工程价款结算的依据,现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。
五、付款方式
1、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付至合同总价的70%;
2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后,支付至结算价款的80%;
3、工程全部移交给甲方后,支付至除工程保修金以外的结算价款。
4、工程结算总价的10%作为保修金。
保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(本工程保修期为一年,保修期从工程竣工验收合格开始计算)。
5、甲方每次支付工程款前,乙方应提供等额正式发票给甲方。
六、甲乙双方责任、义务
1、甲方责任、义务
(1)开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程全面交底,如有变更,以变更通知为准。
(2)乙方施工过程中给予协助和配合,以确保工程顺利进行。
(3)负责工程计量和审核。
施工中如有工程量的增减,须由甲、乙双方代表签字认可。
(4)按时支付乙方工程款。
2、乙方责任、义务
(1)乙方对现场已经考察过,同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准,不得另收其他费用。
(2)若工程质量验收不合格,乙方在接到甲方限改通知书后,必须限期整改完毕。
(3)乙方负责对施工人员进行安全教育,且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工,采取必要的安全防护措施,保证工地施工安全,消除事故隐患。
在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;
如给甲方或第三人造成经济损失,由乙方全额赔偿。
(4)乙方负责施工现场已完工程量的成品保护,如遭损坏,乙方负责无偿修复。
(5)乙方按照工期要求保质完成工作量。
七、违约责任
1、工程质量应达到合同约定的质量标准。
因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、工程质量达不到质量要求的部分,甲方有权要求拆除和重新施工,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不顺延。
3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工,处500元/日延期赔偿费,如工程量增加,按增加部分的工程量,以国家定额工期相应顺延。
4、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。
八、质保维修
1、从工程竣工之日起一年内为质量保修期。
2、工程竣工验收后,在国家相关规定的保修期内出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知后48小时内进行免费维修,逾期不维修的,甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接扣除。
九、其他
1、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的,甲方有权书面或口头通知要求乙方及时整改,乙方在接到甲方整改通知后3天内不予整改的,甲方有权聘请他人负责整改,整改费用及造成的损失由乙方承担。
2、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决,协商不成的,向人民法院诉讼。
十、其他
本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。
乙方:
日期:
2012年月日篇二:
围墙施工承包协议施工承包协议
委托方(甲):
云南华凌房地产开发有限公司承包方(乙):
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》,经双方协商,甲方决定将师宗百货公司改造项目的施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工,双方协议按以下条款执行:
一、工程范围:
砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。
二、质量及砌筑形态要求
采用24墙砌筑,墙高2.2米,每6米一个承接墩,墩高2.4米,墩顶端要求形式按后附图。
质量要求:
1、围墙必须垂直、牢固,结构合理,形态美观,砌筑砂浆须饱满,严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。
2、外墙以砂浆抹平,必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。
三、计量及计价标准
1、2.2米高24墙每米含材料费、人工费、工时费,综合单价100元/㎡。
2、增加墙墩按360mm厚,高度2.4米计,每米综合单价440元/m;
3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙(2.2米高)的延平米计价。
四、付款方式
协议签订后,甲方预付1万元施工准备费,施工完毕,经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清,质保金5000元。
五、施工工期:
自甲方通知进场施工起,每100米用时不超过3天。
超时每天罚款500元。
六、乙方工作人员的安全自行负责,乙方施工期间须对行人安全负责。
七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工,不与之争执,报甲方工作人员处理。
八、未尽事宜由双方协商解决。
注:
工程完工后结算时乙方需开具工程发票,甲方方可支付工程款。
云南华凌房地产开发有限公司乙方:
负责人:
日期:
篇三:
围墙工程施工协议围墙工程施工协议甲方:
经甲乙双方共同协商,甲方将项目围墙工程工程以清包工形式包于乙方施工,为明确双方权利和义务,达成一致协议,如下:
一、工程内容:
车库排风井、采光井外镶贴工程等工作内容。
乙方自带一切施工设备及机具。
负责质量、技术、安全等全面施工管理。
二、承包价格:
采用固定单价形式,按平方米计算,每平方米65.00元,约计工程款1.50万元。
(包括找平层、黏贴面砖、勾缝、清洗)
三、工程质量及安全:
质量符合验收标准要求,观感质量达到优良标准。
乙方严格按照操作规程施工,避免安全事故发生,因操作不当出现的安全事故均由乙方自负。
甲方随时对工程质量及安全进行监督检查,对提出的问题乙方彻底整改,整改结果必须符合要求。
因质量返工所引起的一切经济损失均由乙方自负,同时承担给甲方引起的经济损失。
四、工程工期及文明施工:
自开工之日起10日内施工完毕并经甲方验收。
乙方保证文明施工,工完、料净、场地清。
服从甲方监督检查,保证施工现场符合文明红牌工地要求。
五、工程付款及结算,根据形象进度分期付款,工程完工付至总工程款的80%,验收达到要求后付至总工程款的95%,剩余5%质保期满后3个月内付清。
工程结算按实际平方米乘单价结算。
六、其他:
原有毛石围墙拆除,新建围墙工程施工不得影响四邻。
因施工不当引起四邻纠纷,由乙方自行处理,不得影响甲方正常施工秩序。
新建围墙毛石基础利用原有围墙毛石,费用不予增加。
本协议一式两份双方签字后生效,工程款付清合同自行解除。
建设单位:
(签章)甲方:
(签章)负责人(签章)
建设工程施工合同
合同编号:
[2011]001号
四川泰鑫实业发展有限责任公司(以下简称甲方)工程承包单位:
南充市帝豪建筑有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
四川泰鑫实业发展有限责任公司新园区建设东面和南面围墙工程。
四川省南充市顺庆区潆华工业集中区。
3、承包范围和内容:
1、围墙土方开挖,回填夯实。
2、基础钢筋、砼浇筑。
3、围墙砌筑、抹灰、文化石粘贴。
4、围墙灯采购安装。
5、围墙铁花栏杆制作、安装。
二、分包工作期限
开工时间:
2011年元月1日。
竣工时间:
2011年2月30日。
总日历工期60天。
三、承包方式:
包工包料,施工总承包。
四、工程价款及付款方式
1、工程价款
本工程的工程价款采用固定单价价记取:
350.00元/米(大写:
叁佰肆拾伍元/米)。
砌砖高度超出1.0米外,增加工程
第1页共4页
量按照砌砖132元/㎡、抹灰25.0元/㎡进行增加工程量计价。
工程量由甲乙双方按实际工程量收方计价。
甲方与乙方约定的单价款中包含乙方管理费、机械费、利润、食宿费用、施工作业人员工资、福利、劳保、工伤、第三者责任等保险费用以及发生安全事故的处理费用,甲方不再另行支付费用、乙方自负盈亏。
2、支付办法
本合同签订后,砌砖完成总工程量的1/3预付工程款100000元(大写:
壹拾万元正)。
砌体工程完工后支付所完工程量的85%,完成合同所有工程量并经验收合格后10天内按合同单价支付所有工程款。
3、工程量计费结算方式:
①按规范要求进行工程质量验收及工程量验收。
②结算按验收合格工程实际收方量和约定单价计取。
五、甲方权利义务
1、监督乙方施工质量和施工进度。
工程竣工后由甲方进行验收,若工程质量未达到甲方要求,甲方有权要求乙方限期整改。
2、负责工程计量和审核。
3、支付乙方工程款。
4、有权对违章违纪人员进行处罚,直至解除合同并索赔。
5、审核、监管乙方提供劳务人员的人员劳务费领取情况。
六、乙方的权利和义务
1、严格按照施工规范和质量验收标准以及设计要求进行施
第2页共4页
工,确保工程数量、质量和安全、进度。
出现工程质量问题负责返工和负责赔偿甲方在返工期间的一切损失。
2、自备施工机具(包括挖土石方的机械设备),保证工程需要。
3、若工程质量验收不合格,乙方在接到甲方限改通知书后,必须限期整改完毕。
4、按约定支付劳务作业人员劳务报酬。
5、对甲方提供的机械设备和施工现场材料等有义务维护、守护,若发生机械设备损坏或丢失,须进行维修或赔偿全部损失。
6、乙方在领取工程款时,需提供材料及工程发票。
七、安全责任
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全操作规程进行施工,并随时接受安全检查人员依法实施的监督、检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
甲方与乙方约定的工程款中均已包含乙方机械费及管理费、施工作业人员意外伤害、工伤等保险费用以及发生安全事故的处理费用,甲方不再另行支付并缴纳。
若乙方施工期间发生的一切安全事故,由乙方自行承担费用。
八、违约责任
1、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方施工质量和进度不符合本合同约定,不得向甲方索取劳务报酬。
如果给甲方造成经济损失,应全额赔偿。
第3页共4页
(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应按乙方应取得的工程款或劳务报酬的10%向甲方支付违约金。
2、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
九、本合同自甲乙双方签字、甲方盖章之日起即生效。
十、本合同一式叁份,其中甲方执贰份,乙方执壹份。
一、未尽事宜,双方协商解决甲方:
代表:
本人(签字):
住址:
联系电话:
2O年月日
第4页共4页
发包方(甲方):
承包方(乙方):
围墙修缮工程施工合同工程施工合同发包方(甲方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同示范文......
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则,双方就中国......
围墙砌筑工程施工合同发包方(甲方):
承包方(乙方)根据《根据中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同示范文本》及其他相关规定,遵循平等、自愿......
围墙栏杆工程施工合同发包方:
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行......
围墙分项施工合同发包单位:
中建协和建设有限公司(简称甲方)施工班组:
(简称乙方)甲方承建工程室外围墙项目以包工形式由乙方施工。
为确保工程施工进度、质量和安全生产、文明......
围墙施工合同书甲方:
恒健投资集团有限公司乙方:
米东山根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方协商,甲方将互助县古城度假村项目围墙委托给乙方施工,结合本工程......
防水工程施工合同
施工单位:
_______公司(以下简称甲方)
承包单位:
_______有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司____________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1.工程名称:
__________________
2.工程地点:
上__________________
3.工程内容:
根据公司____________工程施工联系单和设计变更通知单要求,__________________防水工程采用__________________防水涂膜(_________厚),_________防水工程采用__________________防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价
________________防水每平米_______元;
___________________________防水每平米_______元。
结算时按实际面积结算。
乙方应确保公司________________
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 围墙 工程施工 合同 完整版