土石方工程内部承包合同工作范文Word文档格式.docx
- 文档编号:17531027
- 上传时间:2022-12-07
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:30.56KB
土石方工程内部承包合同工作范文Word文档格式.docx
《土石方工程内部承包合同工作范文Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土石方工程内部承包合同工作范文Word文档格式.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
量130万立方米,不足130万立方米按130万立方米结算,超出130万立方米按实际工程开挖方量结算为准。
废土运至迎宾大道,倒场,约8万车,以每车100元支付给乙方。
3、付款方式:
开工后承包方每月25日上报工程量,发包方在审核承包方上报的工程量后,于次月10日前支付上报工程款的80%,余下20%次月补足,以此类推。
以后每月累计结算工程款。
开挖土方工程完工后为最终验收日,验收合格后十五日内完成余额全部结算并付清工程款,同时全额退还保证金。
(开工后的保证金不计利息)
四、双方的权利和义务:
1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜,并有义务告知和搬移开挖线内含开挖线三米外(电缆、光缆、水管、煤气管等)设施;
注:
(如果未在进场前告知而导致承包方在施工中造成经济损失由发包方自行承担)。
开挖场以外的事宜由发包方自行处理。
包括交警,城管,建设,运管,环保局等相关事宜,由发包方协调处理。
所有弃土的弃土堆场由甲方负责(包括堆场费用)。
2、甲方负责办理炸材的相关手续。
3、甲方有权监督并指导乙方按本工程规定的工期完成。
4、乙方有义务按甲方开挖土方及运输的要求进行作业。
5、甲方协调处理一切施工作业的影响因素(包括炮震、炮损、噪声、扬尘、扰民等影响)。
6、乙方承担本协议的开挖基础部分的工程,不包括独立基坑和人工捡底,如有另算。
7、甲方负责完善工地现场水、电(费用由乙方承担),排污设施由甲方负责完善。
8、因甲方的原因不能正常施工而造成的停工,按每天每台挖机元/天计、运输车每台元/天计、装载机每台元/天计、人工每人元/天计,补助给乙方。
五、乙方向甲方承诺:
按照合同约定进行施工、竣工并保证质量。
六、违约责任:
合同签订后日内进场,如进场后未按时开工,或由于甲方原因不能正常施工,一切损失由甲方负责。
甲方必须严格按照合同付款,逾期付款不能超过十五天,否则,乙方有权停工,由此造成的经济损失由甲方承担。
七、甲方向乙方按照合同约定的期限和方式支付协议价款及其他款项。
八、本协议签字之日起,乙方向甲方交保证金叁佰万元;
第一次支付工程款时退还保证金,余下的保证金在土石方工程完工后随结算款由甲方一次性退还给乙方(保证金不付息)。
九、保证金到账后协议生效,未尽事宜双方协商补充。
本协议一式四份,甲乙双方各执一份,两份报给简阳市红塔房地产开发公司备案存档。
十、税金按照甲乙双方五比五承担,乙方将油票交给甲方。
甲方签字盖章:
乙方签字盖章:
甲方开户行:
乙方开户行:
甲方账号:
乙方账号:
年月日年月日
篇二:
甲方:
乙方:
马平均
依照《中华人民共和国合同法》、及其有关法律行政法规,甲乙遵循平等自愿,公平诚信原则。
结合本工程实际情况,双方经友好协商,达成如下合同条款,订立本合同,双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3
1、装车、运输、推平、弃土转运运距1公里/立方米增加运费每公里元,不足1公里的按1公里计算。
2、施工技术要求:
平场自然碾平。
三、合同工期:
开工日期:
年月日(以甲方正式开工通知为准)竣工日期:
年月日
合同工期总日历天数360天。
四、工程价款计算办法:
1、土石方综合单价,每立方元,装运推平,运距米内自然碾压。
2、做路时,挖机进场付每台挖机5万元押金,一天为1800元。
不足一天为一天补足。
3、此单价包括:
人工费、材料费、机械费、设备进场费、搭建临设费、管理费用等。
4、工期:
甲方入场通知书下达起计算,工期壹年。
五、甲、乙双方的责任及义务
1、甲方义务和责任。
工一切事务。
负责提供施工用水、动力电就近指定搭接。
负责协调和处理好周边关系为乙方创造良好施工环境。
及时签证工程量,材料价格,审查合格工程的日进度报表工程结算等事项。
2、乙方的责任和义务
乙方指派负责该项目的“进度、质量、安全”工作。
做好施工现场地下管线和邻近建筑物构筑物的保护工作。
保证现场清洁符合有关规定,交工前人走场地清。
乙方须建立健全、安全生产组织与制度,加强安全教育、全面负责、确保工程安全生产,人生安全。
凡因乙方管理不善,措施不
力或职工过失,造成的人员伤亡、财务损失由乙方承担一切责任,甲方概不负责。
七、工程价款结算与拨付方法:
每星期一结算,星期二付款。
八、违约责任:
甲方违约责任
若甲方不能按时支付乙方工程进度款,按产值月报时间与约定支付时间承担银行同期,三倍贷款利息。
工程结算尾款不按约定时间支付、甲方延误付款承担欠款总额的三倍银行贷款利息。
由于甲方原因造成的停工(三天以上),由甲方承担由此造成的窝工人员损失和机具设备闲置费,(挖机每台每天元计算、运输车辆每天每辆按500元计算)并相应顺延工期,若甲方要求乙方通过赶工方式保证按合同约定工期按期完工,则应由甲方承担采取赶工措施及增加的合理费用。
如甲方未按合同执行,按工程总造价
乙方违约责任
因乙方原因造成工程质量不符合合同规定时,乙方负责无偿修理或返工,由此造成的损失由乙方自行承担。
由于乙方原因未按合同进度计划及时完成工程计划进度(以施工进度计划为依据)乙方未采取有效措施赶上进度造成工期延误,乙方将自动退场。
乙方工程质量低劣,同一位置经甲方三次责令整改,乙方
在整改期限内不采取整改措施,不提交整改报告,由甲方有权解除施工合同并令其退场,乙方应按本工程造价总金额的3%向甲方支付违约金。
九、其它约定
合同未尽事宜,甲乙双方以补充协议为准,与本合同具有同行法律效力。
十、纠纷解决办法
甲方与乙方如发生合同纠纷,由双方协商解决。
甲方签字:
乙方签字:
年月日
篇三:
1、土石方综合单价,每立方元,装运推平,运距米内自然碾压。
凡因乙方管理不善,措施不力或职工过失,造成的人员伤亡、财务损失由乙方承担一切责任,甲方概不负责。
由于甲方原因造成的停工(三天以上),由甲方承担由此造成的窝工人员损失和机具设备闲置费,(挖机每台每天元计算、运输车辆每天每辆按500元计算)并相应顺延工期,若甲方要求乙方通过赶工方式保证按合同约定工期按期完工,则应由甲方承担采取赶工措施及增
加的合理费用。
乙方工程质量低劣,同一位置经甲方三次责令整改,乙方在整改期限内不采取整改措施,不提交整改报告,由甲方有权解除施工合同并令其退场,乙方应按本工程造价总金额的3%向甲方支付违约金。
年月日篇二:
结算方量按进场前双方测量并约定认可为准,总方量130万立方米,不足130万立方米按130万立方米结算,超出130万立方米按实际工程开挖方量结算为准。
8、因甲方的原因不能正常施工而造成的停工,按每天每台挖机元/天计、运输车每台元/天计、装载机每台元/天计、人工每人元/天计,补助给乙方。
甲方开户行:
年月日年月日篇三:
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,为确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商一致达成以下合作条款,共同遵守,严格履行,任何一方如有违约,应承担违约责任。
第一条工程概况
(一)
(四)工程方量:
3
(五)工程价格:
3(税后价)
(六)工程运距:
(八)作业时间:
第二条工程期限
乙方交清应缴的资源费后,七天内进场开工,工期为18个月,若发生不可预见或不可抗力时工期顺延。
第三条工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量。
工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
第四条工程价款结算
(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理。
量款,开工生产后,按照结算期限分10次按比例扣回。
每次结算时,根据实际完成量按每立方元的比例结退资源费。
(五)运距调整:
以二十公里为基础,每多一公里加一元运费,每少一公里减一元运费。
第五条双方责任
(一)甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管设施等)不祥、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;
由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查,办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。
3、由于甲方原因造成乙方施工机械、运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。
4、工程变更,甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签订。
否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
5、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的5‰支付滞纳金。
6、甲方协调地方关系,保证乙方在施工过程中不受外界干扰。
(二)乙方责任:
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘察资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照编制的施工方案和计划严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,若发生事故应由责任方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。
5、乙方所有上岗工作人员都必须持有与本身工作性质相符的上岗证或资质证书,尤其是特殊岗位的工作人员,如:
爆破、安全驾驶等工种必须持有由公安或劳动主管部门认可的证书,否则不准上岗。
由此引起的后果由乙方承担全部责任。
6、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,提交工程地劳动仲裁委员会裁决或依法向人民法院诉讼。
第七条附则
(一)本合同自双方盖章签字并交清资源费后生效,合同履行完毕后自行失效。
(二)本合同如有未尽事宜,双方可根据具体情况另议定补充协议,以便共同遵守。
(三)本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,公司一份备案。
第八条附加条款
一、甲方在乙方交清应缴数额的矿山资源费后,及时下达《进场通知书》。
二、乙方必须有《通知书》规定日期内,做好一切准备工作进场,否则,每拖一天按《合同》总额的2‰罚款。
三、甲方必须在乙方人员、机械设备进场后,根据《生产计划》及时验收并下拨预付款,立即开工,否则,每拖一天按《合同》总额的2‰罚款。
甲方(盖章)乙方(盖章)法人代表(签字)法人代表(签字)委托代理(签字)委托代理(签字)
篇四:
重庆广通建筑工程有限公司(以下简称甲方)
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,本着自愿、平等、互利的原则,经甲乙双方友好协商,就本工程的权利、义务与责任达成一致共识,并同意签订内部合作合同。
第一条、工程概况:
123含装载、运输,土地平整治理项目。
4、工程量:
。
53(税后价)。
此单价的内容包含土石方爆破、开挖、装载、随机碾压、两公里内的运输;
根据甲方对作业区域的划分,若运距超过两公里,则每超一公里另行按照重庆市市场价执行;
本包干价的土石方比例为1:
7:
2或1:
6:
3。
超出此比例按重庆市市场价执行。
第二条、工程总造价:
壹亿肆仟柒佰万元(以实际完成工程量为准)。
第三条、开工竣工日期:
1、合同工期:
(从进场日起算)。
2、年(以甲方出具的进场通知书为准)。
3、月日(如因不可抗力及下雨天原因影响施工,则工期顺延)。
第四条、工程质量要求:
乙方根据甲方与业主提供的相关批复文件、施工设计图纸及现场交底双方签字认可内容和书面要求进行施工,确保工程质量、工程施工验收按照国家规定设计要求和质量审定评定标准执行,工程质量合格。
第五条、工程款结算方式:
1、乙方在每月25日前向甲方提供当月完成工程量,甲方于次月10日前支付乙方工程进度款80%,余款20%于次月结算时付清,以此类推。
2、待乙方按照本合同约定的要求完成所有工程量,经验收合格后决算。
决算款项在决算后一个月内付清所有工程款。
3、工程量的认定,以设计图纸、测绘地形图等经双方书面签字认定为据办结算。
4、在施工中由乙方提供油料、爆炸材料,甲方负责给乙方办理相关的手续,其费用由乙方承担。
第六条、双方责任与义务:
1、甲方责任与义务:
(1)甲方负责提供临时设施场地、水、电接至进场和施工便道等前期工作,其费用由甲方承担。
(2)甲方负责协调与施工有关的相关事宣以及协调周边关系。
(3)甲方有权对乙方施工质量、安全、进度进行监督检查。
(4)因甲方原因造成施工损失,由甲方负责处理,并赔偿乙方损失。
(5)甲方负责施工水电到现场,水电费用由乙方承担,按表计费。
(6)甲方负责工程款按时到位,不得拖欠工程款。
2、乙方责任与义务:
(1)乙方负责全面施工组织与管理,建立健全各项安全文明施工规章制度。
(2)乙方须提供三套完整的施工管理、技术人员的名单及资质证明文件报甲方备案。
(3)乙方负责规范施工、安全作业。
如发生一切安全事故,由乙方承担民事和经济责任。
(4)乙方加强财务管理独立核算,接受甲方的各项监督,保证专款专用,按时发放工人工资和投保险,使施工正常进行。
(5)乙方接受甲方的统一指挥、调度,遵守甲方规章制度。
(6)乙方做好施工组织设计方案、各项原始施工记录和各类报表资料,整理归档备查。
(7)乙方项目部独立核算,自负盈亏,独立承担一切经济、民事、法律责任。
(8)乙方在接到甲方的《进场通知书》后,必须保证在通知书所载明的日期内组织施工人员及作业设施设备进场施工。
若乙方不能按时入场作业,如根据实际情况处理后仍不能如常作业,则视为违约。
甲方有权终止本合同,并扣留履约保证金。
(9)乙方如因甲方不按合同履约,造成乙方无法正常进场施工,则由甲方承担违约责任,退还乙方合同履约金,合同继续生效。
第七条特别约定:
1、本合同签订时乙方应向甲方缴纳合同履约金币直接转入甲方重庆广通建筑工程有限公司账户内,甲方出财务收据。
2、合同履约金的退还方式:
进场后7个工作日内退还给乙方。
第八条违约责任:
1、本合同为不可撤销合同,甲乙双方均应严格遵守并履约。
若一方违约,应按照本合同约定的工程总造价的1%向守约方支付违约金。
2、乙方进场后,经双方确认的施工组织设计方案和月进度计划
程量任务,乙方无条件完成。
若因乙方原因未能完成月进度计划任务指标,则甲方有权通知乙方整改,乙方未能整改,甲方则通知乙方无条件退场,并承担由此造成甲方的损失由乙方承担。
3、甲方不按照本合同约定支付乙方工程款项,乙方有权停工,停工期间的损失由甲方承担并赔偿给乙方.如因甲方原因造成停工,则由甲方负责赔偿乙方损失(工资200元/人天,机械设备1500元/台班天)。
第九条其它:
1、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决,并另立书面补充协议,补充协议与本合同具法律效力。
协商不成的,可以通过人民法院裁决。
2、本合同一式两份,双方各执一份,本合同双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
重庆广通建筑工程有限公司
法人代表(或委托代表人):
项目负责人:
乙方:
20XX年月日
篇五:
土石方工程运输承包合同2
土石方工程承包合同
发包方负责人(甲方):
身份证号:
承包方负责人(乙方):
根据甲方承包的铁矿土石方(铁矿)工程施工的需要,乙方自愿承包该工程的运输的一部分项目。
为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《道路运输条例》以及甲方与总承包方签订协议的原则和规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方充分协商,就乙方承包甲方铁矿土石方工程承包合作事宜,双方自愿达成如下协议:
一、合作内容:
1、工程位置:
2、工程内容:
土石方运输
3、工期期限:
5、单价
6、工作内容:
机械挖、运土
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土石方 工程 内部 承包合同 工作 范文
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)