高压供用电合同样本Word下载.docx
- 文档编号:17071911
- 上传时间:2022-11-28
- 格式:DOCX
- 页数:4
- 大小:19.37KB
高压供用电合同样本Word下载.docx
《高压供用电合同样本Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高压供用电合同样本Word下载.docx(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
_________2.用电性质
(1)行业分类:
_________。
(2)用电分类:
(3)负荷性质:
_________(重要负荷/一般负荷)。
(4)生产班次:
_________,周休日_________。
3.用电容量根据用电方的申请,供电方认定用电方共有_________个受电点。
受电设备的总容量为:
_________千伏安。
保安容量_________千伏安,自备发电容量_________千瓦。
其中:
_________受电点受电变压器_________台,共计_________千伏安,(多台变压器时)运行方式为_________。
受电点受电高压电机_________台,共计_________千瓦(视同千伏安),运行方式为_________。
受电点受电变压器_________台,共计_________千伏安,(多台变压器时)运行方式为_________。
二、供电方式1.供电方向用电方提供三相交流50赫兹电源,采用_________(单/双/多)电源,_________(单/双/多)回路向用电方供电。
2.主供电源
(1)供电方由_________变(配)电站(所)以_________千伏电压,经出口_________开关送出的_________(架空线/电缆)专线向用电方_________受电点供电。
供电容量为_________千伏安(千瓦)。
(2)供电方以_________千伏电压,从_________线路经_________杆,向用电方_________受电点供电。
(3)供电方由_________发电厂以_________千伏电压母线,经出口_________开关向用电方_________受电点直配供电。
3.备用电源
(1)供电方由_________变(配)电站(所)以_________千伏电压,经出口_________开关送出的_________(架空线/电缆)专线向用电方受电点供电,作为用电方生产备用电源。
(2)供电方以_________千伏电压,从_________线路经_________杆,向用电方_________受电点供电,作为生产备用电源。
4.保安电源
(1)供电方以_________千伏_________(专用/公用)线路作为用电方保安电源。
保安容量为_________千伏安,最小保安电力为_________千瓦。
(2)用电方采取下列电或非电的保安措施,防止电网意外断电对安全产生的影响:
a.自备发电机_________千瓦,安装_________地点,或采用不间断电源(ups)_________伏安,安装地点_________。
b.非电保安措施是_________。
_________。
5.未经供电方同意,用电方不得自行向第三方转供电力。
经供电方委托,用电方同意由其__________变电站(线路)向一单位转供电。
转供用电容量_________千伏安,转供用电电力_________千瓦。
有关转供电事宜,由供电方、转供电方及被转供电方另行签订转供电协议。
6.具体供电接线方式见附图《供电接线及产权分界示意图》。
三、供电质量1.在电力系统正常状况下,供电方按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方供电。
2.用电方用电时的功率因数和谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响应符合国家标准,否则供电方无义务保证规定的电能质量。
3.在电力系统正常运行的情况下,供电方应向用电方连续供电。
但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供用电秩序,供电方依法按规定事先通知的停电,用电方应当予以配合。
四、用电计量1.供电方按国家规定,在用电方每个受电点安装用电计量装置。
用电计量装置的记录作为向用电方计算电费的依据。
2.用电计量方式采用:
_________(高压侧计量/低压侧计量)。
3.用电计量装置分别装设在:
4.用电计量装置主要参数如表:
┌───────┬─────┬───┬────┐│计量设备名称│型号规格│精度│计算倍率│├───────┼─────┼───┼────┤│││││├───────┼─────┼───┼────┤│││││├───────┼─────┼───┼────┤│││││└───────┴─────┴───┴────┘5.用电计量装置安装位置与产权分界处不对应时,线路与变压器损耗电产权所有者负担。
每月_________(增加/减少)线损电量应分摊到各类用电量中再分别计算电费。
6.用电方未按电价分类分别配电时,供电方对难以装表计量的_________用电量,约定按每月_________千瓦时计算,或按每月总用电量的_________%计算,其中,居民生活用电占照明用电量的_________%。
随用电构成比例和数量的变化,供电方每年至少对其核定一次,用电方应当予以配合。
建设工程设计合同工程名称:
______________________工程地点:
______________________合同编号:
______________________(由设计人编填)设计证书等级:
__________________发包人:
________________________设计人:
________________________签订日期:
______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制xxxx年xx月发包人:
____________________________________________________________设计人:
____________________________________________________________发包人委托设计人承担_________________工程设计,工程地点为____________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是:
____________________________第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书3.2中标函(文件)3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_________________________________第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间___________________________第七条费用7.1双方商定,本合同的设计费为_____________万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。
工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计___________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交____________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计____________万元;
之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_____________万元,施工图完成后,发包工结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任9.1发包人责任9.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;
发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除全同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;
已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;
超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。
未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。
逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。
并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为______________________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的__________%。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第________种方式解决:
(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。
发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。
出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式_________份,发包人___________份,设计人__________份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;
双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。
双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:
__________________设计人名称:
________________(盖章)(盖章)法定代表人:
(签字)____________法定代表人:
(签字)__________委托代理人:
(签字)____________委托代理人:
(签字)__________项目经理:
(签字)______________项目经理:
(签字)____________住所:
________________________住所:
______________________邮政编码:
____________________邮政编码:
__________________电话:
________________________电话:
______________________传真:
________________________传真:
______________________开户银行:
____________________开户银行:
__________________银行帐号:
____________________银行帐号:
__________________建设行政主管部门备案:
________鉴证意见:
__________________(盖章)(盖章)备案号:
______________________经办人:
____________________备案日期:
_______年____月____日鉴证日期:
____年____月____日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高压 用电 合同 样本