投标文件资格审查部分格式文档格式.docx
- 文档编号:16850680
- 上传时间:2022-11-26
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:18.02KB
投标文件资格审查部分格式文档格式.docx
《投标文件资格审查部分格式文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《投标文件资格审查部分格式文档格式.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
四、正在施工的和新承接的项目
五、情况表近年发生的诉讼和仲裁情况
六、企业其他信誉情况表
七、查询行贿犯罪档案结果告知函
八、投标保证金缴纳证明和基本户银行开户证明
九、项目管理机构
投标人名称
山东合泰市政工程有限公司
注册地址
山东省淄博市桓台县果里镇
东边村
邮政编码
256410
联系方式
联系人
张朋
电话
传真
网址
组织结构
有限责任公司
法定代表人
姓名
毕作斌
技术职称
高级工程师
电话
技术负责人
成立时间
2007年3月15日
员工总人数:
190
企业资质等级
市政公用工程施工
总承包贰级
其中
项目经理
25
营业执照号
3700
高级职称人员
6
注册资金
2280万元
中级职称人员
32
开户银行
桓台农信果里信用社
初级职称人员
70
账号
910151356
技工
40
经营范围
公路道路桥梁工程、市政道路桥梁工程、隧道工程、装饰装修工程、钢结构工程、网架工程、门窗幕墙工程、管道安装工程、供排水工程、交通设施安装工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程、水利水电工程、道路养护维修工程、消防设施工程、房屋建筑工程、土地开发整理工程施工。
备注
企业上年度承担工程其优良率达90%,合格率100%。
曾获国家、省、市、县质量奖、市优良工程、省安全文明生产工地等荣誉。
备注:
本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、组织代码证、税务登记证(统一社会信用代码证)、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件加盖公章。
在此附2013年、2014年度财务会计报表,包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件加盖公章。
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人联系人及电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
总监理工程师及电话
项目描述
1、类似项目指近三年单项合同额在600万元或以上的道路及道路配套工程,以能同时体现道路工程和道路排水工程施工内容为准。
。
2、本表后附合同原件、中标通知书原件及中标公示网络截图并加盖投标人公章(需显示网址)复印件加盖公章,具体年份要求见投标人须知前附表。
每张表格只填写一个项目,并标明序号。
四、正在施工的和新承接的项目情况表
发包人电话
签约合同价
计划竣工日期
五、近年发生的诉讼和仲裁情况
说明:
1、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的,且与履行施工承包合同有关的案件,不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
2、本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、决裁等有关法律文书原件扫描件加盖公章。
六、企业其他信誉情况表(年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求)
1、近年企业不良行为记录情况
2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况
3、其他
1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范,经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚,形成的不良行为记录。
2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务,对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同(如果有)的原因等具体情况,等等。
1、本表后应附企业注册所在地或工程所在地检察机关出具的查询行贿犯罪档案结果告知函(查询告知函应包含企业、企业法定代表人)原件扫描件加盖公章。
8.1投标人投标保证金电汇凭证扫描件加盖公章
8.2基本账户开户许可证扫描件加盖公章
(一)项目管理机构组成表
职务
职称
执业或职业资格证明
证书名称
级别
证号
专业
养老保险
项目管理机构配备不少于以下标准:
拟承担本工程的项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员配备齐全,提供证书原件并且提供近3个月(2015年10月至2015年12月)的缴纳社保证明(缴费凭证、带社保局公章的相关人员花名册)复印件加盖公章。
(二)主要人员简历表
附1:
项目经理简历表
项目经理应附建造师执业资格证书、身份证、职称证、养老保险复印件加盖公章及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书,管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件加盖公章。
类似项目限于以项目经理身份参与的项目。
姓名
年龄
学历
职称
职务
拟在本工程任职
注册建造师执业资格等级
级
建造师专业
安全生产考核合格证书
毕业学校
年毕业于学校专业
主要工作经历
时间
参加过的类似项目名称
工程概况说明
发包人及联系电话
附2:
主要项目管理人员简历表
主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。
应附注册资格证书、身份证、养老保险复印件加盖公章,专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书,主要业绩须附合同协议书复印件加盖公章。
岗位名称
性别
学历和专业
毕业时间
拥有的执业资格
专业职称
执业资格证书
编号
工作年限
主要工作业绩及担任的主要工作
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 投标 文件 资格 审查 部分 格式
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)