岭南V谷广州国际智能科技园项目勘察设计.docx
- 文档编号:1679571
- 上传时间:2022-10-23
- 格式:DOCX
- 页数:75
- 大小:71.50KB
岭南V谷广州国际智能科技园项目勘察设计.docx
《岭南V谷广州国际智能科技园项目勘察设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《岭南V谷广州国际智能科技园项目勘察设计.docx(75页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
岭南岭南V谷广州国际智能科技园项目勘察设计谷广州国际智能科技园项目勘察设计岭南V谷-广州国际智能科技园项目勘察设计招标文件招标人:
广州威谷置业有限公司广州钢铁控股有限公司招标代理机构:
广东省建筑工程监理公司二一四年三月招标文件修改申报表招标人(招标代理机构)一般应按照范本(房建类2009-01)格式编制招标文件。
如果修改,范本被删除的内容应标注删除线,新增内容应标注下划线。
需要修改的内容请填在下表中,以便监督机构对招标人(招标代理机构)作出的改动进行评估,避免因不恰当的改动而引起纠纷造成不良后果。
序号章节、条目范本原文拟删改的内容11.2.8招标内容:
工程勘察、修建性详细规划、方案修改或设计、初步设计、施工图设计、编制工程概算、编制施工图预算、现场指导与监督、编制竣工图。
招标内容:
1.工程勘察(含初勘、详勘)。
2.工程设计:
(1)修建性详细规划调整、
(2)方案设计、(3)初步设计、(4)施工图设计、(5)相关报建报批设计、电子报建通和验收竣工通等设计报审报验文件。
3.水、电、煤气、通讯、有线电视、道路等各专业由大系统公共接驳点引入本项目红线内的进线及接驳工程、与本项目有关的其他相关连接线、改路等所有工程。
4.编制方案设计投资估算、编制初步设计概算。
5.配合报建报批、现场指导与监督等相关设计服务。
6.编制竣工图。
21.4.2国内申请人须具备建设行政主管部门颁发的资质证书。
注释:
1.1.4.2国内申请人须同时或组成联合体具备建设行政主管部门颁发的以下资质:
(1)工程设计资质:
工程设计综合甲级或建筑行业设计甲级或建筑行业(建筑工程)专业设计甲级或建筑设计事务所甲级;
(2)工程勘察资质:
工程勘察综合类或工程勘察专业类(岩土工程)甲级。
注释1、并以具有本公告第1.4.2
(1)点规定的工程设计资质的一方为主办方。
2、如中标人不具备相关专业设计资质,应当自行完成本项目主体的设计业务,并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下,经发包方同意,将其他部分专业设计业务依法分包。
31.4.4申请人在本市建设行政主管部门已备案。
申请人及项目负责人在本市已建立诚信档案且在有效期内,并可在广州建设工程交易中心网站查询档案信息。
41.4.61.4.6申请人委派的各专业负责人须具备注册执业资格,未实行注册执业制度的专业,须具有本专业(含相近专业)高级技术职称或者中级技术职称从事本专业工作10年以上。
删除51.5.1自本公告发出次日起5个工作日1.5.12013年月日至2013年月日的上午9:
0012:
00,下午14:
0016:
00,由申请人到广州建设工程交易中的最后两个工作日,即年月日至年月日的上午9:
0012:
00,下午14:
0016:
00,由申请人到广州建设工程交易中心投标报名并购买招标文件,逾期可不受理。
投标报名费元,交纳后不予退回,由交易服务机构开具发票。
投标报名时应提交下列资料:
心投标报名并购买招标文件,逾期可不受理。
投标报名费100元,交纳后不予退回,由交易服务机构开具发票。
投标报名时应提交下列资料:
1.5.1.1项目负责人的身份证原件及复印件二份。
1.5.1.2注册执业证书(未实行注册制度的专业可用专业技术职务资格证书代替)原件及复印件二份。
1.5.1.3填妥并盖章的投标申请表(见附录1、2、3)一式三份。
1.5.1.4填妥并盖章的广州建设工程投标报名申请表二份,表格可从服务指南栏目下载。
1.5.1.5购买招标文件每套人民币500元,由收款机构开具发票。
1.5.1.6企业营业执照副本及年检页的原件及复印件二份1.5.1.7企业资质证书副本原件及复印件二份61.5.3投标人购买招标文件后,请派人到广州建设工程交易中心办理广东省数字证书认证中心的CAUSBKey数字证书(咨询电话、),以保障投标人能使用广州建设工程交易中心勘察设计远程评标服务系统传送电子投标文件。
(本条删除)71.7.1工程设计费基价暂定为万元。
其中方案设计占全部设计工作量比例为%,方案设计费不下浮为人民币万元,工程设计费基价暂定为4642.095万元。
其中方案设计占全部设计工作量比例为20%,方案设计费不下浮为人民币928.419万元,部分用于投全部用于投标经济补偿,分配办法如下:
给予评审排序第1名的投标人万元(约为方案设计费的20%);分别给予评审排序第2名和第3名的投标人万元(约为方案设计费的15%);分别给予评审排序第4至8名的投标人万元(约为方案设计费的10%);其余投标人费用自理,如果投标人不足8名,剩余的方案设计费支付给中标人。
标经济补偿(剩余方案设计费支付给中标人作为方案修改设计费),分配办法如下:
给予评审排序第1名的投标人4万元;分别给予评审排序第2名和第3名的投标人2万元;分别给予评审排序第4至8名的投标人1万元;其余投标人费用自理,如果投标人不足8名,剩余的方案设计费支付给中标人。
81.7.2初步设计、施工图设计占全部设计工作量比例为%,在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整,但费率浮动幅度不变。
初步设计、施工图设计占全部设计工作量比例为80%,设计费浮动幅度为下浮20%。
设计费在合同实施期间按经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费调整计算,费率浮动幅度不变。
91.7.3岩土工程勘探费用,按照承发包双方确认的实际工程量(投标时暂由投标人自行估算工程量)乘以中标综合包干单价结算,该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。
岩土工程勘探费用中标综合包干单价按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算。
岩土工程勘探费用,按照承发包双方确认的实际工程量乘以中标综合包干单价结算,该综合包干单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。
岩土工程勘探费用中标综合包干单价按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算。
投标时由投标人自行测算综合包干单价,综合包干单价应不高于110元/米(估算工程量暂按7000米计算)。
101.7.4工程测量费用按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算。
工程测量费用按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准下浮20%计算。
111.8.1设计工期:
中标人应在设计合同签订后工作日内完成方案修改,方案确定后工作日内完成初步设计,初步设计审查批准后工作日内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后工作日内完成补充、修改。
如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%;误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。
设计工期:
中标人应在设计合同签订后40天内完成方案修改,方案确定后45天内完成初步设计,初步设计审查批准后60天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后15天内完成补充、修改。
如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿按合同条款约定执行121.8.2勘察工期:
合同签订后,承包人收到发包人发出的进场通知起计日内提交勘察成果文件。
如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的0.5%;误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的30%。
勘察工期:
满足设计工期要求。
131.9.61.9.71.9.8增加:
1.9.6潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的,向招标人书面提出。
异议受理部门:
广州威谷置业有限公司/广州钢铁控股有限公司电话:
地址:
广州市荔湾区花地大道南657号1.9.7本公告在广州公共资源交易中心网站(网址:
.cn)和中国采购与招标网(网址:
.cn)、广东省招标招标监管网(网址:
.cn/)及民营经济报等法定媒体发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。
本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
142.4.5工程设计费分期支付。
签订设计合同15天内支付20%;初步设计审查通过5天内,累计支付35%;施工图审查通过5天内,累计支付90%;工程竣工验收时,累计支付95%;缺陷通知期为竣工后365天,缺陷通知期限届满,设计费全部付清。
财政投资项目付款时间以财政部门批准为准。
工程设计费分期支付:
具体按合同条款约定执行。
152.5.1工程勘察费分期支付。
签订合同15天内,支付勘察费的20%;完成外业5天内,累计支付勘察费的50%;提交勘察成果文件5天内,支付勘察费的75%;基础工程完成时,累计支付90%;工程竣工验收时,支付勘察费的98%;缺陷通知期为竣工后365天,缺陷通知期限届满,全部付清。
工程勘察费分期支付:
具体按合同条款约定执行。
16第三章(标题)第三章投标第三章投标及开标173.4.3某几个投标人因无法控制的原因不能如期提交投标文件,影响到提交投标文件的人数少于三人,招标人可以决定展延截止日期。
延长提交投标文件截标日期和截止时间的决定由招标人代表作出。
某几个投标人因无法控制的原因不能如期提交投标文件,影响到提交投标文件的人数少于五人,招标人可以决定展延截止日期。
延长提交投标文件截标日期和截止时间的决定由招标人代表作出。
183.5投标时间和地点投标及商务标开标时间和地点193.5.3投标文件按指定地点于上午9时至11时送达,11时为最终截止时间,逾期概不受理。
投标文件应按指定的时间和地点送达,逾期概不受理。
203.5.4若实行网上投标,投标人应从网上将投标文件中的计算机文件投递到勘察设计远程招标投标服务系统,并自行检验其传送的计算机文件是否正确。
未按招标文件要求进行网上投标的投标人,招标人有权拒绝其投标。
本项目不实行网上投标。
213.5.5投标人递交投标文件后应自行离开投标地点,不得逗留及影响他人递交投标文件。
商务标开标时间为:
年月日时分至年月日时分;商务标开标地点为:
。
招标人或招标代理宣读以下内容:
投标人名称、投标文件密封情况、商务文件份数。
投标人法定代表人或授权委托人应参加商务标文件开标会,如不参加,视为默认开标结果。
223.6.1投标文件(设计方案、电子文件、展示板)接收时不得启封,送达评标地点后,由监督人员,或者管理人员,或者交易服务机构见证人启封并编号,参与开标、评标的其他人员应当回避。
评标结果揭晓前,负责编号的工作人员不得向他人透露投标文件编号的情况。
技术文件(文本文件、电子文件、展示板)接收时不得启封,送达评标地点后,在评标前,由监督人员,或者管理人员,或者交易服务机构见证人启封并编号,参与开标、评标的其他人员应当回避。
评标结果揭晓前,负责编号的工作人员不得向他人透露投标文件编号的情况。
233.6.2如果实行网上投标,投标文件由远程招标投标服务系统随机编号。
(本条删除)243.6.3投标文件的正本、副本、展示图纸、模型、计算机文件的编号应当一致。
技术文件(文本文件、电子文件、展示图纸)的编号应当一致。
254.1.5发生下列情形之一的,招标人可以重新组织招标:
发生下列情形之一的,招标人可以重新组织招标:
(a)投标人少于三人,或者同意延长投标有效期的投标人少于三人;(b)所有投标被否决,或者经评议有效投标的投标人少于三人;(c)经项目审批部门会同行业主管部门裁定招标投标结果无效;(a)递交投标文件或通过资格审查的投标申请人不足五人;(b)所有投标被否决,或者经评议有效投标的投标人不足三人;(c)经项目审批部门会同行业主管部门裁定招标投标结果无效;264.2.2评标委员会随机产生一名负责人,主持评审工作,在每一轮投票中,负责人与其他成员有同等表决权。
每一轮投票结束后,如果有得票相同的投标方案,则评标委员会对得票相同的投标方案进行附加投
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 岭南 广州 国际 智能 科技园 项目 勘察 设计